延期申请书

延期申请书(合集13篇)。

栏目小编不断努力，保证“延期申请书”的高质量和有效性，希望您收藏本文。如今，人们物质生活水平不断提高，生活中申请书的作用越来越重要。申请书是一种表达需求的有效途径。

延期申请书【篇1】

致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部

北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。 特申请延期至20xx年10月20日，望批准!

信阳市光州园林绿化工程有限公司 临汾市百公里汾河治理与生态修复工程

襄汾县段一期堤内绿化工程04标项目部

20xx年5月28日

延期申请书【篇2】

姓名

部门

工号

入职时间

年假起始日期

年月日至年月日

可享年假（天）

申请延期

个月，至年月日之前有效

申请日期

申请延期原因：

申请人签名：年月日

部门主管：年月日

部门领导：年月日

人力资源部意见：年月日

副总经理：年月日

总经理：年月日

董事长：年月日

备注：

1.员工在公司连续服务满一年以上即享受带薪年假；

2.年假根据员工服务公司的年限不同而有所区别；

3.原则上年假必须在起止时间内休完，不能累计到下一年度，特殊情况延期需要提前申请；

4.如因工作不能在本年度休完，需填写《年假延期申请书》经相关部门领导审批同意后方可延期，但不能超过6个月，过期自动作废。

延期申请书【篇3】

申请人：网乐互联（北京）科技有限公司

地 址：北京市东城区东之门外大街46号706室

法定代表人：陈崇金该公司董事长

请求事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：关于网乐互联（北京）科技有限公司与世纪龙信息网络有限公司、中国电信股份有限公司广州分公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案，现经广州市天河区人民法院立案审理，在庭审中，作为本案重要证据的律师函快递邮件投递结果因无法通过中国邮政速递物流股份有限公司官方网站查询，故申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》64条，《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期15个工作日。

此致

广州市天河区人民法院

申请人：

年月日

附快递单号：EQ865874605CSEQ865874588CS

延期申请书【篇4】

申请人：中铁物产控股发展有限公司

地 址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦2016室

法定代表人：

请求事项：案外人异议，请求延期举证。

事实与理由：

关于原告中国船舶工业物资（武汉）燃料有限公司诉被告山东圣华宇矿业有限公司之间买卖合同纠纷案，原告在申请财产保全措施时，错误地查封了作为案外人的申请人的货物，申请人得知后立即提出异议：原告申请财产保全的标的物所有权系申请人合法所有，与本案无关，应予解除查封。贵院在对申请人异议进行听证时为申请人指定的补充举证期间为三日，但该期限过短，不足以查明事实。由于该案部分事实和证据仍需调查核实，且收集证据由于跨多个省市存在客观困难，因此申请人难以在指定期限内完成举证责任。

基于以上，为查明案件事实，为查明被查封货物的权属，现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉证据的若干规定》第三十三条、第三十六条的规定，特请求贵院准予延期举证，以保障申请人的合法权益。

此致

唐山市中级人民法院

申请人：中铁物产控股发展有限公司

二零一一年七月二十日

延期申请书【篇5】

申请人：________________律师事务所________________律师

通讯地址或联系方法：____________________

申请事项：延期审理

申请理由：作为________________案__________人____________________委托的辩护人（代理人）。本人认为：

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特提请法庭延期审理。

此致

________________人民法院

申请人：

律师事务所（章）

年 月 日

延期申请书【篇6】

尊敬的领导：

您好！

致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工x监理有限公司襄汾监理部由临汾x沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20xx年10月20日，望批准！

此致

敬礼！

临汾x沈达园林绿化有限公司

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部

20xx年5月25日

延期申请书【篇7】

如皋市国土局:

2014年11月18日，两个不明身份声称为你局工作人员的人私闯本户院中，扔下几张盖有你局公章的文件(附件一：如皋市国土资源局听证通知书)。因两人形迹可疑，本人即将报警时，他们拔腿就跑，本人对该通知的真实合法性、送达方式都有重大疑虑，但因该文件涉及本人重大权益，特致函你单位，如确属你单位发放，因一些法定事由存在，请你单位依法延期听证。

1、涉案的土地批文正在复议中，效力待定严重影响听证结果

该案中所涉的土地批文“江苏省人民政府作出的苏政地【2013】629号《关于如皋市2013年度第6批次城市建设用地的批复》”，本人已依法向省政府申请复议，9月19日寄出，迄今仍未得到答复。因本人有确凿的证据，该批文依法应予以撤销，该批文撤销之后，你单位的“责令交出土地”再无任何法律依据。故该批文对此听证影响十分重大，依法应延期至复议结果出来方可恢复听证。

2、你局未依法履行全面告知义务，导致本户对听证会参加人员情况不了解，严重影响本人依法行使权利。

《国土资源听证规定》第二十五条第二款规定“《听证通知书》应当载明下列事项：(一)听证的事由与依据;(二)听证的时间、地点;(三)听证员和记录员的姓名、职务;(四)当事人、拟听证事项的经办机构的权利和义务;(五)注意事项。

你局发放的《听证通知书》只告知听证主持人是李曼，但未依法告知听证员的姓名与职务，导致本户无法依法享有应有的申请回避等权利，请你局全面确定参会人员、听证人员并依法全面履行告知义务后，根据实际情况重新安排听证时间。

3、违法限制本人委托代理权

国土资源听证程序与民事诉讼程序根本不属于同一法律关系，听证行为不仅应了解其合法性，还应关注其合理性，你单位违法设定公民代理的.条件，是变相剥夺听证当事人的委托代理权。

4、违反公开听证的原则

《国土资源听证规定》第四条十分明确,依当事人的申请组织的听证，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行。你单位竟给本人发放了五张旁听证，违法给听证被通知人设定发放旁听证义务，荒谬至极。请你予以纠正后，再行通知听证时间。

综上所述，于情于理于法，你局都应延期举行听证，避免冤错，特根据《国土资源听证规定》之规定，依法延期听证!请你单位收到后予以书面答复，若不同意延期申请请释明理由，否则本人视同你单位认可本人延期申请。

申请人： 王

日期： 20xx年11月21日

延期申请书【篇8】

申请人:___________________律师事务所______________律师。

通讯地址或联系方法:_____________________________________________

申请事项:延期审理。

申请理由:作为______________________案_________________________人__________________委托的辩护人(代理人)。本人认为:______________________________________________________________________________________

根据的规定，特提请法庭延期审理。

此致

_____________人民法院

申请人:(签名)

律师事务所:(盖章)

xx年xx月xx日

延期申请书【篇9】

一、项目名称：土地证书延期

二、受理部门：土地使用者为个人或农村集体用地的，由所在城区国土分局受理，其余的在政务服务中心或所在城区国土分局均可受理。

三、实施主体：由南宁市国土资源局审核，报南宁市人民政府批准。

四、申请条件：按国有划拨决定书或出让合同约定土地使用条件使用土地的。

五、应提交的资料清单：

（1）土地证延期申请书，原件1份，（统一格式，在受理地点领取或从南宁市国土资源局网站上下载，A3纸规格）

（2）土地使用者资格确认材料：

①土地使用者为企业的，提供营业执照、法定代表人身份证，复印件1份。

②土地使用者为国家机关、事业单位的，提供组织机构代码证、法定代表人身份证，复印件1份。

③土地使用者为个人的，个人身份证或户籍证明，复印件1份。

（3）委托办理的，提供经办委托书（申请者为个人的，委托关系双方须到受理地点当面签字委托，委托人不能到场的，须提供公正委托书），原件1份。

（4）经办人身份证，复印件1份。

（5）《国有土地使用证》，原件1份。

（6）单位的提供《建设工程规划许可证》（包括建设红线图、《南宁市建设工程规划许可证附件》）和《建设施工许可证》，个人的提供《建设施工许可证》，复印件1份。

（7）单位的提供经规划部门审批的最新规划总平图，复印件1份。

（8）在原邕宁县国土局办理土地登记的，须提供出让合同、地价款（出让金）缴

纳凭证及契税完税证明，复印件各1份。

特别说明：

申请人必须提供真实有效的材料，凡是要求提供复印件的，须同时提供原件核对，如特殊情况无法提供原件核对的，须加盖原件存放单位的公章，个人身份证须双面复印，图纸必须按原件比例复印，不能缩印。

六、行政收费：无

七、审批时限：办理指导时限为7个工作日。

八、业务办理流程示意图：指导时限7个工作日

延期申请书【篇10】

广州市xx区人民法院：

贵院（xx）穗越法民一初字第xxx号开庭传票我司已收悉，因我司委托代理人xxx律师事务所xxx律师于xx年x月x日在深圳市xxx区xxx法庭同样有庭要开，并且xxx法庭的传票签发在先。加之，开庭地点在深圳与广州两地，无法保证参加开庭的时间。

特此申请，请求贵院理解与支持，准许延期开庭！

申请人（盖章）：xxx

xx年xx月xx日

延期申请书【篇11】

申 请 人：xxxxxxx有限公司

法定代表人：xxxxx

地址：四川省xxxx市xxx区xxx路x号

联系电话：xxxxxxxxxx

请求事项：

申请延期举证xx日。

事实和理由：

关于申请人与xxxx公司定作合同纠纷仲裁一案已由贵委受理，因在贵委指定的举证期内无法将相关证据全部提交，即在举证期限内举证确有困难。现根据我国《民事诉讼法》第六十五条以及《xx仲裁委员会仲裁规则》第xxx条的规定，特向贵院申请延期举证，请予以准许！

此致

xx仲裁委员会

申请人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司

二O一三年月日

延期申请书【篇12】

一、现将本文书的制作要点介绍如下：

1．首部。

（1）注明文书名称；（2）延期审理申请人的基本情况。

2．正文。

（1）请求事项；（2）事实和理由。

3．尾部。

（1）致送仲裁机构名称；（2）申请人签名；（3）申请日期；（4）附项。

二、格式：

申请人：

请求事项：

事实和理由：

此致

仲裁委员会

申请人：

年月日

附：相关证据材料份

三、举一范例供制作时参考：

申请人：A，女，××岁，×族，××省××市人，××民营企业经理，现住××市××区××路××号。

请求事项：

对于申请人与××经贸公司货物购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。

事实和理由：

（应祥述事实与理由，此略。）为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。

此致

××市仲裁委员会

申请人：A

××年××月××日

附：××省××部门出具的书面证明一份

延期申请书【篇13】

延期举证申请书(参考格式)

申请人：武汉市土地整理储备中心

地 址：武汉市江岸区四唯路6号

被申请人：陆某，男，1964年3月27日生，苗族，农民，湖北省某县人，住湖北省某县高

乐山镇龙坪村一组。

请求事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案，业经武汉市江汉区人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》64条，《最高院关

于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期举证。此致

武汉市江汉区人民法院

申请人：武汉市土地整理储备中心

代书人：陈开宇

2007年12月17日

申请人：**冲压件有限公司

地 址：十堰市******路79号

请求事项：

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：

张**诉**有限公司财产损害赔偿纠纷一案(2009年*民初字第***号)，贵院受理后，确定了举证期限，即申请人需在11月12日前将所有证据递交法院。由于原告***********的事实，因此，申请人需要就此收集相关证据。由于举证时间已至，且收集证据遇到了许多困难，恐难在举证期限内完成举证责任。为保障申请人的诉讼权益，现依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条、三十六条的规定，特请求人民法院准予延期举证。

此致

*******人民法院

申请人：**有限公司

200*年**月*日

证人出庭作证申请书

申请人：肖华忠、男、37岁、汉族、个体、住荣昌县☆☆镇交通东路31号 电话：136354☆☆6

被申请人：曹世新、男、52岁、汉族、务农、住荣昌县☆☆镇育民村四社

请求事项：

请求人民法院准予曹世新在张先兴与申请人买卖合同纠纷案中作为证人出庭作证。

事实和理由：

在张先兴诉申请人买卖合同纠纷案中，因曹世新系农机修理工，了解案件情况且愿意出庭作证。故根据最高人民法院《民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，向贵院提出申请请

求曹世新作为证人出庭作证。

此致

荣昌县人民法院

申请人：肖华忠(签字)

二00六年二月十五日

yJS21.com更多精选幼师资料阅读

最新延期出货申请书（必备13篇）

在一步步向前发展的社会中，很多场合都离不了申请书，通过申请书，我们可以提出自己的请求。那么一般申请书是怎么写的呢？下面是小编整理的申请延期的申请书，欢迎阅读与收藏。

延期出货申请书 篇1

经中国农业银行＿＿＿（下称贷款方）与＿＿＿（下称借款方）和＿＿＿（下称保证方）充分协商，签订本协议，共同遵守。

第一、借款方于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日向贷款方借款＿＿＿＿元，用于＿＿＿＿＿，按农借合字第＿＿号借款合同的规定，借款方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日偿还全部借款本息。现由于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿原因，不能如期偿还，经各方协商一致，同意延期到 年 月 日偿还。

第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第＿号借款合同执行。

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 借 款 方 │ 贷 款 方 │

│ │ │

│借款单位（人） 公 章 │贷款单位 公 章 │

│ （或合同专用章）│ （或合同专用章）│

│法定代表人 章 │负责人 章 │

│ │ │

│经办人 章 │经办人 章 │

├────────────────┴─────────────────┤

│ 保 证 担 保 人 │

│ （１） （２） （３） │

│保证人 （公）章 │

│ （或合同专用章）│

│法定代表人 │

│ 章│

│经办人 章│

└──────────────────────────────────┘

签约日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签约地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿

延期出货申请书 篇2

申请人：x律师事务所x律师。

通讯地址或联系方法：x

申请事项：延期审理

申请理由：作为x案x人x委托的辩护人（代理人）。本人认为：

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特提请法庭延期审理。

此致

x人民法院

申请人：x

律师事务所：（盖章）

x年x月x日

延期出货申请书 篇3

甲方：

乙方：

1、甲乙双方于 年 月 日签订的合同，双方在合同中约定，乙方向甲方提供（ ）货物，该批货物总价为 元人民币（RMB 元）。该合同编号为： 该合同以下简称“合同”；

2、合同规定付款条件及方式为： （单位：人民币元/万元）

3、乙方已完全、适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；

4、甲方由于（ ）原因，请求延期支付上述所规定的款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。

就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：

1、根据公司实际确定具体的支付时间

1、乙方同意甲方延期支付合同价款的请求；

2、乙方不再按照合同约定的方式要求甲方负担违约责任；

3、本协议一式（）份，双方各执几份。

4、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由泰州市仲裁委员会进行仲裁。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

（签字盖章） （签字盖章）

年月日 年月日

延期出货申请书 篇4

xx置业有限公司：

本人于20xx年xxx月xxx日认购贵司xxxxxxx期xxxxxx栋xxxxxx单元xxxxx号房。

若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时间20xx年xxx月xxx日前付清合同总价的xxx%即首付款。

现本人因个人原因，特向贵司提出延期付款申请。具体支付约定如下：

本人已于20xx年xxx月xxx日支付了部分首付xxxxx，即合同总价的xxx%；并承诺将于20xx年xxx月xxx日前支付剩余首付款xxxx，即合同总价的xxxx%；同时办理完相关购房及贷款手续。

本人承诺如未能在上述约定的'时间内付清相应款项及办理完成相关购房及贷款手续，则本人愿意放弃原定的。依约付款所获得的购房优惠，即以合同总价购买此房；若本人放弃购买此房则将已付房款作为违约金赔付给贵司，贵司有权将所售房屋另行出售无需通知本人，绝不反悔！

申请人：xxxx

20xx年xx月xx日

延期出货申请书 篇5

尊敬的`领导：

尊敬的公司领导：本人属晚婚、晚育。鉴于目前身体状况，难以坚持正常工作，特请求延长休产假x个月(从XXXX年X月X日至X月X日)。恳请领导根据相关产假予以审批。

特此

敬礼！

申请人：xxx

xxx年xx月xx日

延期出货申请书 篇6

申请人：_________________

法定代表人：_________________职务：_________________

住所地：_________________

被申请人：_________________

法定代表人：_________________职务：_________________

住所地：_________________

申请事项：_________________请求法院准予延期举证，以保障申请人的'诉讼权利。

事实和理由：_________________关于申请人与被申请人建设工程施工合同纠纷一案[案号：_________________]已由贵院立案受理。在举证期间，

申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长，案件知情人多已离职，且案情较为复杂。

因时间仓促，申请人无法收集、调查和核实相关证据及事实情况。为保障申请人的诉讼权利，现依最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第76条、

《最高人民法院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期(望延期30日)举证。

此致

敬礼！

__________人民法院

申请人：_________________

_________年_______月_______日

延期出货申请书 篇7

申请人：________，________，________岁，____族，________省________县人，________省________市________厂职工，现住________市________区________街________号。

请求事项：

关于________区人民法院（____）民初字第125号“申请人____诉____债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

事实和理由：

申请人____诉____债务纠纷一案，________区人民法院定于________年________月________日________时开庭审理。申请人于________年________月________日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

此致

敬礼！

________市________区人民法院

申请人：____

________年________月________日

延期出货申请书 篇8

申请人：_____________，男，_______岁，_______族，_______省_______市人，私营企业业主，现住_______市_______区_______路_______号。

请求事项：

对于申请人与____________对外经济贸易公司____________购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。

事实和理由：

申请人与______对外经济贸易公司间_______________购销纠纷，你会定于_______年_______月_______日上午开庭审理。申请人于_______年_______月_______日至_______月_______日在______省______市考察，原定于_______月_______日返回。

因_______省_______市至_______省_______市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回_______市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。

此致

_______________市仲裁委员会

申请人：_______________

_______年_______月_______日

延期出货申请书 篇9

申请人（姓名）：xxxx身份证号：xxxxxxxx住址：xxxxxxxx联系电话：xxxxxxxx供货单位：xxxxxxxx代理人：xxxxxxxx

申请人xxxx购买你公司产品，共计货款xxxx元尚未结清，虽经逐年催促，但因xxxxxxxx（部分买家结款不及时；生意不好做；家庭困难等）事宜，特向你方提出延期付款申请，延期时间：xxxx，敬请谅解。

如能延期付款，我方定能恪守承诺，否则自愿承担相应法律责任。如有纠纷应协商解决，否则由供货方所在地法院裁决。

申请人：xxxxx

20xx年xx月xx日

延期出货申请书 篇10

借款人：__________(以下简称“甲方”)

出借人：______(以下简称“乙方”)

甲方因生意需求资金周转，于_____年_____月_____日向乙方借款人民币__________元整，借款期限_____年，时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，借款月利息为_____，若逾期还款甲方愿支付借款总额_____%的赔偿及借款总额_____%的违约金，并承担乙方为实现债权所支出的一切费用(包括律师诉讼代理费)。截止_____年_____月_____日，甲方已支付乙方一年利息计_____元整，但因资金确有困难，无法按时全部归还本金整，为更好明确双方权责，就借款延期事宜达成如下一致意见，签订此合同。

一、借款金额及延期还款时限：

借款金额仍为原借款x元整，不另行增减。借款期限延长_____个月，时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，借款月利息，本延期合同签订后甲方先行支付给乙方_____年_____月_____日至_____年_____月_____日三个月利息_____元整。借款期限内提早还款的，利息按月利息折算成天数计取。若再次逾期还款甲方愿双倍支付乙方借款总额5%的赔偿及借款总额_____%的违约金，并承担乙方为实现债权所支出的一切费用(包括律师诉讼代理费)及相关法律责任。

二、还款方式：

借款到期之日甲方应按照本合同规定主动一次性偿还乙方全部本金及利息，乙方收到还款后将原借据及本合同原件交还甲方。

三、强制执行条款与还款时间：

1、甲、乙双方经慎重考虑，共同确认：双方同意本合同签订后，赋予本合同强制执行效力。

2、此笔借款到期时间为_____年_____月_____日，从_____年_____月_____日起开始计算诉讼时效，如果甲方到期不还款，乙方有权依据本合同向人民法院申请强制执行甲方应向乙方支付的全部未付款项。甲方愿意接受人民法院的强制执行。

四、第三方担保：

本合同由_____提供全额担保，担保责任期自借款期限截止之日起二年内有效。

五、合同争议的解决方式本合同履行过程中发生的争议由双方友好协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

六、本合同自双方签字及担保方盖章之日起生效。本合同一式三份，双方及担保方各持一份，每份均具有同等法律效力。

七、本合同未做约定事项，按照相关法律法规执行。

甲方(签字)：_______________

连带保证人(盖章)：_________________

签订约日期：_____年_____月_____日

乙方(签字)：_______________

法人代表人(签字)：________

签订约日期：_____年____月____日

延期出货申请书 篇11

申请人：_________________法定代表人：_________________职务：_________________住所地：_________________

申请人：_________________法定代表人：_________________职务：_________________住所地：_________________

申请事项：

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实和理由：

关于申请人与被申请人建设工程施工合同纠纷一案[案号：_________________]已由贵院立案受理。在举证期间，申请人发现本案涉及的'基础事实距今时间较长，案件知情人多已离职，且案情较为复杂。因时间仓促，申请人无法收集、调查和核实相关证据及事实情况。为保障申请人的诉讼权利，现依最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第76条、《最高人民法院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期(望延期30日)举证。

此致

_________________人民法院

申请人：_________________

_____年_____月_____日

延期出货申请书 篇12

申请人（姓名）：xxx

身份证号：xxx

住址：xxx

联系电话：xxx

供货单位：xxx

代理人：xxx

申请人xx购买你公司产品，共计货款xx元尚未结清，虽经逐年催促，但因xxxxxx（部分买家结款不及时；生意不好做；家庭困难等）事宜，特向你方提出延期付款申请，延期时间：xxx，敬请谅解。

如能延期付款，我方定能恪守承诺，否则自愿承担相应法律责任。如有纠纷应协商解决，否则由供货方所在地法院裁决。

申请人：xxx

xxxx年xx月xx日

延期出货申请书 篇13

工商银行X市支行：

我单位XX，于二Oxx年九月十五日向贵行贷款300万元，现已经到期，因近期我单位资金周转困难，一时无法偿还贵行贷款，需待到年底应收帐款到帐后，才能向贵行偿还贷款，现特向贵行申请延迟三个月还贷，请贵行予以批准。

申请人：XXX

20xx年xx月xx日

延期反馈申请书5篇

随着在生活中面对的事情变得越来越多，我们常常被要求写一份合格的申请书。好的申请书可以随便写出来嘛？根据您的需求栏目小编为您静心整理了与“延期反馈申请书”有关的内容，继续浏览我们的网站以获取更多更新信息！

延期反馈申请书(篇1)

尊敬的教务处领导：

我是贵校计算机科学与技术专业的一名学生，就我上一学期课程的成绩反馈向您提出延期反馈申请。我深感抱歉，因为我在这个学期内遭遇了一系列的个人问题，导致我无法充分投入学习，从而影响了我的学业表现。在此，我希望向您详细陈述我所遇到的问题，并请求您能够予以审慎考虑。

我在上学期遇到了家庭方面的突发情况。我的父亲因病住院，并需要长期的护理和照顾。作为家中的独生子女，我无法置身事外，不得不放下学业，全身心地投入到家庭的重担中。每天需长时间陪伴父亲，并负责参与他的康复计划，以及协调家庭与医院之间的事务。这一系列的责任和压力，对我的学业产生了直接而强烈的影响。

我在上学期还面临学业压力的叠加。我所选修的课程相对困难，课程内容繁杂，且需要大量的实践和编程技巧。由于家庭问题，我无法将足够的时间和精力投入到学习上。我尽力完成了作业和项目，但在考试中无法达到预期的水平。这给我带来了极大的挫败感和沮丧情绪，进一步影响了我的学习动力。

我还遇到健康问题，使我无法保持良好的学习状态。由于长时间的护理工作，我经常熬夜，无法得到足够的休息。这导致我在白天难以保持清醒和专注。我的身体逐渐出现了疲劳、失眠等不适症状，使我无法全力以赴地投入到学业中。

为了解决这些问题，我已经采取了一系列应对措施。我寻求了家人的协助，他们同意我将家庭的责任分担给其他亲戚和朋友，以便我能够更多地专注于学业。我开始参加学校提供的心理咨询服务，希望能够缓解我的内心压力，提升学习动力。同时，我也积极调整作息时间并保证充足的休息，以恢复身体的健康。我会努力克服困难，尽力提升自己。

在此基础上，我真心希望教务处能够给我一个延期反馈的机会。这将给予我充足的时间和机会来弥补上学期的不足，进一步加强学习，提升我在专业领域的能力。我承诺，在延期反馈期间，我会全身心地投入学习，积极参加课堂讨论和实践活动，并认真完成所有的作业和项目。

我相信，在教务处的关怀和帮助下，我能够克服困难，挑战自我，取得更好的成绩。我将以此为动力，更加努力地学习，为自己的学业发展奠定坚实的基础。

再次对贵校的关心和支持表示由衷的感谢。期待您能够理解我的困难和请求，并予以批准。我将倍加珍惜这个机会，全力以赴，追求卓越。

谨上

学生：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

延期反馈申请书(篇2)

延期反馈申请书（申请延期完成学术项目）

尊敬的导师/评委/相关部门负责人：

我谨向您申请延期完成我的学术项目。由于种种原因，我遗憾地无法在原定的截止日期之前如期完成。请允许我在此申请延期，并保证在新的截止日期之前提交完整的项目。

我要深表歉意的是，我曾与您确定的截止日期无法如期完工。在本学期开始之前，我遭遇了一个家庭紧急情况，使我无法全身心地致力于学术研究。我努力平衡家庭事务与学业，但情况比我预料中更加复杂，我不得不调整时间和精力分配。

我在项目中遇到了一些技术挑战和困难。这些问题超出了我原本的预计，并且耗费了我大量的时间和精力。我已经尽最大努力通过咨询专家、查阅文献和进行实验来解决这些问题，但进展并不如我所希望的那样顺利。

我还要承认在时间管理方面，我存在一些困难。我在项目开始时制定了一个详细的计划，但在实施过程中，由于一些人生琐事的干扰以及其他学业任务的优先考虑，我未能如期完成预期进度。我意识到这是我个人的责任，同时也意识到这是我需要改进和学习的地方。

尽管遭遇了这些困难和挑战，我依然对项目表现出了极大的兴趣和热情。我坚信该项目对我的学术发展和个人成长具有重要意义，并且我非常希望能够克服目前的困难，完善和提交这个项目。

在此，我恳请导师/评委/相关部门负责人宽容理解我的困境，并予以允许我延期完成项目的机会。我深意感谢导师在项目进行过程中提供的帮助和指导，并向您保证，我将在所申请的延期时间内以最大努力完成项目并提交。

为了确保项目的顺利进行，我计划在新的截止日期之前采取以下措施来加快进展：

1. 重新评估和优化项目计划，确保任务和时间的合理分配；

2. 寻求导师和同行的意见与建议，以解决遇到的技术难题；

3. 管理好我的时间，并严格遵守新的里程碑和进展要求；

4. 加强沟通和协作，与导师保持及时的联系，并寻求帮助和指导。

我希望您能够理解并支持我的申请，给予我延期完成项目的机会。我保证对剩余的时间和资源负责，并以高质量的工作回报您对我的信任和支持。

再次向您致以诚挚的歉意，期待您的谅解和回复。我承诺将抓紧时间，全力以赴完成该项目，并将在最新的截止日期之前提交完整的报告。

最诚挚的问候，

XXX（申请人名字）

日期

延期反馈申请书(篇3)

尊敬的XX领导：

您好！我是公司XXXX项目组的一名成员，我写此信是为了向您申请延期反馈的机会，并向您详细描述我在推进该项目过程中遇到的问题以及我计划如何解决这些问题。希望您能够给予我这个机会，并批准我的申请。以下是我关于延期反馈申请的具体原因和解决方法的陈述：

关于项目进行中遇到的问题，其中一大问题是在设计阶段出现了意外的人员调动。由于一位关键的设计师因个人原因离职，我们不得不重新安排任务和资料交接。这导致了项目的设计进度出现了严重的延误。我们尽力通过内部调配和外部人才的引进来弥补这方面的损失，但短时间内找到合适的人员替代并且熟悉项目细节确实需要一些时间。我们正在积极寻找合适的人选，并加快新员工的培训速度，争取尽快完成设计工作。

与供应商的合作也出现了意外的问题。在采购材料的过程中，我们发现一些关键材料的供应链出现了问题，导致交付时间被迫延迟。我们与供应商进行了多次沟通，并协商制定了新的供货计划，以确保我们能够及时获得所需材料。这个问题仍然影响了我们的施工进度，导致项目整体进程延迟了一段时间。

人力资源方面的问题也给项目进展带来了一些阻碍。由于各项目组的人员资源分配存在一定的不平衡，导致了项目资源的紧张，特别是在现场施工人员方面。我们已经与人力资源部门沟通，并提出了调整人员配置的建议，但由于现有的资源限制和其他项目的紧急需求，并不能立刻满足我们的要求。我们正在努力寻找其他解决方案，以确保项目能够按计划进行。

针对以上问题，我计划采取以下措施来解决：

我将加强团队的沟通协调，确保设计工作有序进行。我会与新的设计师进行深入的交流，将原有的设计思路和要求进行详细传达，以便快速纠正并继续推进。我还会在合适的时间安排一个团队会议来讨论并解决其他可能出现的问题，以确保项目设计工作的质量和进度。

我将与供应商保持密切联系，及时了解材料供应的最新情况，并与他们一起制定解决方案。我会与供应商签订协议，明确交货时间，并要求他们提供替代方案以保证项目工期不再受到延误。

我会与人力资源部门保持沟通，及时了解他们的工作安排和可行性，以便做出合理的人员调配方案。我将与其他项目组进行协商并提出调整建议，以便更好地支持我们的项目。

小编认为，由于一些意外事件的发生，我们的项目进度出现了延误。希望您能够理解我们面临的困难，并给予我们延期反馈的机会。我们将尽力解决遇到的问题，并确保项目能够按计划完成。如果您有任何建议或意见，请随时告知，我将非常感激。感谢您对我们项目组辛勤工作的支持与鼓励。

再次感谢您给予我们的关注和理解。

此致

敬礼！

XXXX项目组

日期

延期反馈申请书(篇4)

尊敬的学校领导：

我是贵校某某专业的学生XXX，目前就读于某某学院。我怀着深深的愧疚和歉意，向您申请延期反馈，以解决我在学业上的不足。

今年我进入了大学，对未来充满了期待和憧憬。然而在新的学习环境中，我却遇到了许多困难和挑战。我承认我在自我管理和学习方法上存在一些问题，导致了我的成绩出现了下滑的趋势。我责任心不强，经常拖延时间，导致学习进度落后，事倍功半。同时，我对一些专业知识的理解还不够深入，导致在课堂上无法积极参与讨论和提问。我深感对不起老师们的辛勤教诲和学校对我的栽培。

再加上学习外，我还积极参与了一些社团和组织活动。这些活动无疑让我能够锻炼自己的组织能力和领导才能，但同时也耗费了我的大量时间和精力。由于我没有合理的时间安排，经常陷入忙碌中无法自拔，从而无法专注于学业。

鉴于上述问题，我决定主动向您申请延期反馈，希望能有机会重新振作起来，努力弥补我在学习上的不足。具体的延期反馈计划如下：

1. 时间安排：制定合理的时间表，将学习任务合理分配到每天的时间段中。不再拖延时间，按时按量完成学习任务。

2. 学习方法：寻找适合自己的学习方法，结合课程大纲和教材进行有针对性的学习。充分利用图书馆和网络资源，深入学习和理解专业知识。

3. 教师互动：积极参加课堂讨论和提问，主动与老师互动。在课堂之外，争取与老师面谈，寻求更详细的解答和指导。

4. 积极参与辅导班和学习小组：寻找一些学霸型同学的帮助，一起学习和探讨问题。参加学习小组可以互相督促，相互交流心得和经验。

5. 自我反思和调整：每周定期进行学习自我反思，总结长处和不足，并作出相应的调整。发现问题及时解决，以保持积极的学习态度。

希望学校领导能够给我一个改过自新的机会，让我有机会重新奋发图强，弥补之前的不足。我会发自内心的调整自己的态度，全身心地专注于学习，并做出实质性的成绩提升。

再次表示歉意和愧疚，并期待领导的批准和支持。请允许我在学业上重新出发，为自己和学校争取更好的成绩。

谨此，敬祈批准。

此致

礼盒

XXX

日期：

延期反馈申请书(篇5)

尊敬的教务处领导：

我是贵校XX专业的一名学生，我写此信是为了申请延期反馈。希望您能在您的繁忙时间中耐心阅读我的请求。

在初入大学的时候，我对学业的要求和目标很明确。由于一系列的突发事件和个人问题，我发现我无法按时完成我所承担的学业任务。我意识到我的学业成绩将受到影响，并对我的未来产生不利的影响。因此，我决定向您寻求帮助并申请延期反馈。

我要提到的是家庭问题。在这学期开始的前几周，我家中发生了一起突发事件，需要我亲自处理。由于这个紧急情况，我不得不暂时回到家中，花了相当长的时间来解决家庭问题。这导致我在完成课程作业和准备考试方面耽搁了很多时间，无法按计划进行。我现在已经解决了这个问题，我希望能够得到一些额外的时间来补充之前耽搁的学习，以便更好地迎接接下来的考试和作业。

我还遇到了健康问题。这学期，我不幸地患上了一场严重的感冒，需要我在家休息了一周之久。这导致我错过了许多上课和布置作业的重要内容。虽然我尽力赶上进度，但由于错过了一周的课程，我感到自己跟不上班级的进度。在健康恢复的同时，我希望能够得到一些额外的时间来恢复错过的学习内容，以增强我的学术表现。

另外，我也要提到我个人努力不够。我学习的方式和方法在过去的一段时间中并不是很高效，这会导致我感到时间不够用。我正在积极探索新的学习策略和方法，以提高我的学习效率。这需要时间来适应和应用，因此我希望能够获得一些额外的时间来改进我的学习技巧。

我想强调的是我对于我的学业和未来发展的重视。我真心渴望在这所学校接受教育，学到更多的知识和技能。我明白延误交付作业和学习不仅会对我个人的发展造成影响，也不符合您对我们学生的要求。因此，我真诚地请求您能够给予我一次重新组织学习和完成作业的机会。

作为一名学生，我承认责任和努力是取得成功的关键。我保证，如果您能给予我这个机会，我将会更加努力地学习，争取在未来的学业中取得更好的成绩，以证明我的诚意和恢复我的学术表现。

敬请您考虑我的请求，并请接受我最诚挚的谢意。

此致

XX专业学生

XXX

延期低保申请书五篇

经过栏目小编长期的筛选和精心编辑我们呈现了最新的“延期低保申请书”。随着社会工作服务需要增大，有时候撰写申请书是硬性要求。申请书中最好不要出现推理性或猜测性文字。大家可以一起探讨激发更多灵感！

延期低保申请书(篇1)

尊敬的负责人：我是某某县某某村的村民XXX，我在此申请延期低保金的申请。我知道这个请求可能有些意想不到，但我非常希望能够得到您的理解和支持。我家是一个典型的农村家庭，是一个五口之家，包括我和我的父母以及两个年幼的孩子。由于自身的健康问题和家庭经济条件的限制，我在过去的几年里一直无法获得一个稳定的工作。我曾经尝试过从事一些临时的农活，但是由于健康状况的不稳定，我无法长期从事这些工作。这就导致了家庭收入的不稳定性，我们很难维持基本的生活需求。在过去的几年里，我通过低保金得到了一些经济上的援助。这笔钱帮助我们渡过了许多困难的时期，解决了很多生活上的问题。然而，由于一些特殊的情况，我希望能够申请延期低保金的资助。首先，我曾经提交了一份创业计划书，希望能够通过创业来改善家庭的经济状况。我积累了一些相关的技能和知识，并且也得到了一些支持和鼓励。然而，由于一些不可抗拒的原因，我的创业计划暂时无法实施，而且我也无法找到其他的长期稳定的工作。其次，我在家庭中有两个年幼的孩子。尽管我和我的父母都非常努力地工作，但是孩子的教育问题一直是我们最大的担忧。低保金的助力是我们的一个重要的支撑，可以保证孩子们能够得到基本的教育和生活条件。最后，我想在延期低保金的申请中提到一些我正在积极寻找就业机会的事实。尽管我目前还没有找到合适的工作，但是我正在积极进行劳动力培训，并且通过网络和社区资源寻找适合我的岗位。我相信只要给予我一些时间和机会，我一定能够找到一个适合我的工作，并且摆脱经济上的困境。在这篇延期低保申请书中，我尽可能地详细和生动地阐述了我家庭的经济状况和决心改变当前的困境。我希望贵单位能够认真审查我的申请，并且考虑到我们的特殊情况。我相信通过您的帮助，我能够延期获得低保金的资助，并且为家庭创造一个更好的生活。非常感谢您抽出时间阅读我的申请书，期待您的回复。衷心感谢！申请人：XXX日期：XXXX年X月X日

延期低保申请书(篇2)

尊敬的贵县社会救助管理局：

我是某某村的村民，姓名为XXX，年龄XX岁。首先，我对社会救助管理局多年来对我家庭生活的关心和帮助表示衷心的感谢。今天，我写这封申请书是为了请求能对我们的低保资格进行延期，并给予我们进一步的援助。

首先，我想简要地介绍一下我家的基本情况。我家是一个由四口人组成的家庭，除了我之外，还有我的妻子、两个未成年的孩子。在我过去的生活中，我一直是家里的唯一经济支柱。然而，由于我近期患上了严重的健康问题，导致我无法正常工作。这给我们的家庭经济状况带来了沉重的负担。

在过去的一年中，我被确诊患有一种严重的疾病，需要长期接受治疗和康复。我的病情加重导致我无法从事任何工作，也无法提供家庭经济来源。在医院的治疗费用和长期的恢复过程中，我家已经花光了所有的积蓄和借贷。为了维持基本的生活需求，我们申请并获得了低保资格。然而，由于我的病情需要更长时间的治疗和康复，所以我希望能够延期低保资格。

我深知低保政策的初衷是惠及那些真正需要帮助的困难家庭。我并不是为了一味地依赖低保政策，而是因为特殊情况迫使我暂时无法自给自足。我的目标是尽早康复，重新投入到社会生活中，为社会和家庭做出贡献。然而，由于病情严重，我的康复需要更长的时间，因此请求能够延长我们的低保资格，为我家提供持续的帮助，这不仅是对我们的救助，也是对我康复的一种支持和鼓励。

同时，我也希望能够得到社会救助管理局在经济上的额外援助，以应对长期治疗和家庭生活所面临的负担。由于病情的原因，我无法承担正常工作所带来的经济压力，也无法提供家庭的生活费用。因此，我请求社会救助管理局能够给予我家额外的关怀和援助，使我们能够渡过这个困难的时期，并在未来重新获得自己的经济来源。

最后，我想再次表达我对社会救助管理局多年来的关心和帮助的感激之情。您所提供的低保资助给我家带来了巨大的帮助，减轻了我们的负担。延期低保申请的目的是为了使我有更多的时间康复，重返工作岗位，并积极参与社会生活。我相信只有通过自己的努力和社会救助的帮助，我才能够重新拥有独立的生活来源，并回报社会。

再次感谢您的关心和支持。我诚挚希望社会救助管理局能够审慎考虑我的延期低保申请，并给予我们进一步的援助。如果有需要我提供的其他证明材料，我会根据您的要求尽快提供。

谢谢您的阅读和关注！

此致

敬礼

XXX

延期低保申请书(篇3)

尊敬的市民福利办公室：

我是某市某区某街道的居民，我写这封信是为了申请延期低保。

我原本在去年申请到低保，并且一直按时领取低保金，这笔钱对于我来说非常重要，能够帮助我渡过困境，维持生计。然而，最近我遭遇了一些不幸的事情，导致我无法按时提供最新的材料进行低保续领。

首先，我非常不幸地失去了我的工作。由于经济形势不好，公司不得不进行裁员，而我恰好成为其中的一员。失去工作的打击让我极度沮丧和困惑，我花了很多时间来重新寻找就业机会，但由于现在就业市场的竞争异常激烈，我至今还没有找到一个稳定的工作。因此，我的经济状况已经急剧恶化，无法满足基本生活所需。

其次，我的家庭也发生了一些变故。我妻子在几个月前生病住院，并且需要长时间的治疗和康复。作为丈夫和家庭的主要经济来源，我不得不负责支付她的医疗费用和日常生活费用。这使得我的经济负担更加沉重，无法支撑我自己和整个家庭的生活。

由于以上困难和变故，我无法按时提供最新的材料进行低保续领。我曾试图与社区工作人员沟通，并解释我的困难，但他们表示无法在没有完整材料的情况下帮助我。我很理解他们的工作需要和程序，但我也没有其他的经济来源，只能依赖低保来维持我的生计。因此，我希望能够得到理解和帮助，申请延期低保。

我承诺，在延期期间内，我会继续努力寻找工作机会，并尽快提供最新的材料来完成低保的申请手续。我理解福利办公室的工作负责和困难，也希望你们能够理解我的困境并给予我一些支持。我所求的延期低保并不是无休止的，而是为了给我时间重新站起来，继续生活。

我衷心希望能够得到批准延期低保的机会，并立即接到您的回复。如果需要我提供任何补充材料或进行面谈，我将尽力配合。再次感谢您的耐心阅读和理解。

衷心感谢！祝您工作顺利！

某市某区某街道居民 xx年xx月xx日

延期低保申请书(篇4)

尊敬的城市社会救助管理部门：

我是赵某某，经济困难户，现居住于贵市某社区。在此我怀着诚挚的心情向贵部门提交一份申请书，请求延期低保金的发放。

我生活困难的原因主要有两方面：一是因身体原因无法正常工作，二是家庭成员有长期重病需要治疗。由于我罹患了一种慢性疾病，导致无法做持久劳动，只能进行一些轻度劳动，收入微薄，难以维持正常的生活开销。我的妻子则因为患有严重的心脏病，需要长期接受治疗，医药费用不断累积，给我们家庭的经济负担造成了巨大的压力。

虽然我们在过去的一段时间内领取了低保金，但是由于家庭负担过重，我们的经济状况并没有得到根本性的改善。我很感谢贵部门对我们的帮助和关怀，但是现在的情况下，我觉得延期低保金的发放对我和我的家庭来说是非常重要的。

首先，我和妻子的疾病状况没有得到有效的缓解，治疗费用仍然是我们经济压力的主要来源。延期低保金的发放将能够帮助我们继续支付医疗费用，确保我们可以持续接受治疗，提高康复的机会。

其次，由于我的身体状况无法从事长时间的工作，我只能进行一些零散的轻微劳动来增加家庭收入。然而，这样的收入远远不足以维持我们的生活开销。延期低保金的发放将能够帮助我们填补收入缺口，保障我们基本的日常生活需求，减轻经济上的困扰。

最后，我在此郑重承诺，我们将继续努力寻找适合自身状况的工作，尽力提高我和妻子的工作能力和收入水平。我们希望能够通过延期低保金的发放，获得一些宽裕的时间来寻找更加适合我们的工作机会，为自己创造更好的生活条件。

综上所述，我再次恳请贵部门能够审慎考虑，延期低保金的发放。这将对我和我的家庭产生重要的积极影响，让我们有机会重新开始，获得更好的生活质量。我相信贵部门将继续对我们给予重视和关爱，并帮助我们走出困境，走向幸福美满的未来。

再次感谢您对我们困难家庭的关心和支持！

衷心祝愿您工作顺利、生活幸福！

此致

敬礼！

赵某某

日期：

延期低保申请书(篇5)

一、背景介绍

近年来，我国经济发展迅速，社会保障体系也日益完善。然而，仍有一些人因各种原因无法自力更生，急需社会帮助。低保制度便是为这些生活困难的人提供救助的一项重要政策。然而，面对一些特殊情况，申请人需要延长低保救助期限，以支撑自身生存。

二、原因阐述

我是某县下岗职工家属，由于长期失业，家庭收入无法保障基本生活所需。根据政策规定，我于2019年1月向当地社会保障局提交了低保申请，并成功获得了低保救助。然而，由于我的就业能力不足，直到目前我依然没有找到稳定的工作。在短期内，我无法摆脱困境，迫切需要继续获得低保资助，以维持我的基本生活。

三、延期低保的合理性

1. 就业条件限制：由于我所在地区的经济相对不发达，失业人员较多，就业机会非常有限。我在就业市场上找寻了许多岗位，但由于技能不符合用人单位的要求，很难获得一个合适的工作岗位。延期低保可以让我有更充分的时间提高技能，增加就业竞争力，从而摆脱低保困境。

2. 家庭情况变化：我们家庭的经济状况并非单纯因个人失业引起的，家中还有一位患有重病的亲人，需要进行长期的治疗和护理。而我的失业状态使得经济来源更加紧张，无法承担亲人的医疗费用。延期低保能够有效缓解我家生活负担，为亲人的治疗提供经济保障。

3. 再就业培训需求：尽管我意识到自身技能不足，但由于时间和经济压力的限制，我无法自费参加培训和进修，提高自己的职业素养。延期低保将使我能有更多的时间和机会继续培训，增强自身就业能力，最终摆脱低保状态。

四、延期低保的意义和期望

延期低保不仅符合我的现实需求，同时也有利于更好地提升个人脱贫能力，积极融入社会，实现自我价值。通过延期低保，我将有时间继续寻求岗位机会，提高自身素质，通过自己的努力实现自食其力。延期低保不仅是对个人的关怀和支持，也是社会对弱势群体的关爱和温暖。

在此，我真诚希望贵局能够审慎考虑我的申请，给予我延期低保的支持和资助。我承诺将充分利用延长的低保期限，通过培训学习，积极寻求工作机会，为我自己和家人创造良好的生活环境，并在能力范围内回馈社会，成为一个有价值的人。

谢谢贵局的关注与支持！

（以上为延期低保申请书, 仅为参考）

超龄延用申请书（合集十篇）

超龄延用申请书 篇1

敬爱的党支部：

在我刚刚参加工作的时候，我就向党组织递交了第一份入党申请书。我是一个喜欢上进，不甘落后的人，从童年生活到学生时代，周围的人们告诉我：人生的意义，正如张海迪所言，在于奉献而不是索取。我坚信中国共产党是一个先进集体和光荣组织，所以我向往加入中国共产党。

党在中国历史上的地位和作用、共产党员的杰出表现，使我更加坚信，领导我们事业的是中国共产党，没有中国共产党，就没有社会主义祖国的今天。我作为一个追求进步的青年，我愿意把个人的理想、前途与党的伟大事业联系起来，为实现共产主义的伟大目标奋斗终身。中国能有今天，中华民族能有今天，正是党的正确领导的结果，基层组织发挥战斗堡垒作用和党员发挥先锋模范作用的结果。

在工商银行这座大熔炉里，我的思想在经历幼稚和成长锻炼之后有了新的提高。我觉得一个人独善其身并不够，还应该积极的用自己的言行去影响他人。一个优秀的人懂得要最大程度的发挥自身的潜力，不仅在自己的岗位上兢兢业业、对周围的人关心爱护，还要切实、灵活的去带动大家都来关心国家、集体和他人的利益。而一个共产党员所负的责任正是这样，既要乐于为他人服务又要领导人们都来关心大家。

我从事储蓄工作以来，十分注重为客户提供规范优质的服务，同时，我刻苦钻研业务技能，在熟练掌握了原业务流程的基础上，积极认真地学习新业务、新知识，遇到不懂的地方虚心向领导及专业科请教学习，自己掌握了之后又毫不保留地传授给不懂的同事，以达到互帮互学的宗旨。随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着工行各阶段的改革得到了更新和进步。

总的来说，时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生，作为一名新时代的青年，我们需要跟着形势的步伐前进，不断提高自己的理论水平和思想觉悟，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的工行员工，争当业务骨干，时刻以“服务无止境，服务要创新，服务要持久“的服务理念鞭策和完善自我，更加严格要求自己，将优质服务工作落到实处。因此，我诚恳的希望能够得到党组织的帮助和教育。

我深知按党的要求，自己的差距还很大，还有许多的不足，如：政治理论水平不高、处理问题不够成熟等。希望党组织从严要求，以使我更快进步。我将用党员的标准严格要求自己，自觉地接受党员和群众的帮助与监督，努力克服自己的缺点，弥补不足，争取早日在思想上，进而在组织上入党。

在今后的工作学习中，我将会更加努力，找出缺点，克服改正，用党员的标准要求自己，继续为自己创造条件，争取早日入党，为工行的改革发展进程添砖加瓦。请党组织考验我!

此致

敬礼

申请人：好工具范文网

申请时间：XX年XX月XX日

超龄延用申请书 篇2

敬爱的党组织：

我是开发区地税局稽查岗的工作人员，很荣幸于20xx年x月x日成为一名光荣的中国共产党预备党员，这一天是我终身难忘的日子，经党组织的批准，我实现了梦寐以求的愿望。在20xx年x月x日即将到来之际，为了让党组织如期研究我的转正问题，我向组织上提出了转正申请，请党组织审查。

一年来，我在这个团结求实、温暖友爱的集体里，亲身感受到了组织的关怀，团结奋斗的快乐。在组织的培养教育下，我认真按照党员的标准去做，加强政治思想学、对工作和学精益求精。经过一年预备期的学，特别是党组织的帮助和指导，使我更加坚定了共产主义的理想和信念，坚定了全心全意为人民服务，为共产主义事业奋斗终身的决心。同时，我在党组织生活的这段时间里。进一步意识都中国共产党是一个伟大的，光荣的，正确的党，并深刻体会到加入中国共产党是我无悔的选择。

在此期间我充分的认识到，我对党有了进一步的认识。党是由工人阶级中的先进分子组成的，是工人阶级及广大劳动群众利益的忠实代表。党自成立以来，始终把代表各族人民的利益作为自己的重要责任。在党的路线、方针和政策上，集中反映和体现了全国各族人民群众的根本利益;在工作作风和工作方法上坚持走群众路线，并将群众路线作为党的根本工作路线;在党员的行动上，要求广大党员坚持人民利益高于一切，个人利益服从人民利益。党以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导思想。在社会主义改革开放和现代化建设的新时期，在跨越世纪的新征途上，一定要高举邓小平理论的伟大旗帜，用邓小平理论来指导我们的整个事业和各项工作。

在工作中我认真学马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，学党的路线、方针、政策及决议，学党的基本知识，学科学、文化和业务知识，努力提高为人民服务的本领。时时刻刻以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论作为自己的行动指南，用三个“忠实代表”指导自己的思想和行动。深入学实践科学发展观，就是要按照科学发展观的要求，全面推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，使各级党组织和广大党员干部始终做到立党为公、执政为民，始终做到求真务实、改革创新，始终做到艰苦奋斗、清正廉洁，始终做到富有活力、团结和谐。

这一年来，在党组织的悉心培养和同志们的热情帮助与指导下，我能够积极认真地、以高度负责的态度独立地完成党交给的各项工作任务，在政治上、思想上、工作上都有了一定的进步与提高。如果党组织认为我的条件已经成熟，批准我按时转正，我将会更进一步的严格要求自己，虚心向先进党员同志学，克服自己的而缺点和不足，做一名合格的中国共产党员。如果党组织认为我离一名真正的党员还有一段距离，我愿意接受党组织的考察。我会继续努力学，认真工作，全面提高自己各方面的能力，早日成为一名正式的共产党员，全心全意为人民服务。

此致

敬礼!

申请人：

xx年x月x日

超龄延用申请书 篇3

敬爱的党组织：

我是一名企业员工，我志愿加入中国共产党，愿意为共产主义事业奋斗终身。

我们伟大的中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。事实上中国共产党，不仅仅象征着崇高的荣誉，更重要的是能够为年轻人指明今后正确的奋斗道路方向，这能够使我们在社会主义这个大摇篮中健康快乐地成长，我非常的想要加入我们的党组织，但是我知道想要加入党组织，不仅仅是说说而已，我们要为之做出自己的表率，要想真正成为一名合格的共产党员，我们不仅仅要表现在思想语言上，更重要的是体现在实际行动中，于是在业余时间，我们要时时在生活中体现出来。同时我对于党的历史我也非常的感兴趣，我经常通过各种渠道去学习了解党的有关知识和光荣历史，使自己对党有更深入的了解。

从小时候起，中国共产党就如一颗明星照亮了我的世界，长辈们对于共产党的热爱也时常体现在生活中，使我对党的热爱亦是不可磨灭，从此我也希望以后也能早日加入共产党。我热爱共产党，在我小学时我就成为了少先队员，在中学我成为了共青团员，现在，在这些年的累积中，我更加的渴望能在这里加入我们伟大的共产党。在学校，我接触到了许多优秀的党员同志，他们时刻以党员的标准严格要求自己，勤勤恳恳为党工作，从他们的身上我看到了党的优良传统和作风。我也从而感受到了党的光辉，对党的热爱与忠诚愈发强烈。在生活中，我们可以认识到一个人的价值不是体现在他个人学识的多少，也不在于处事论道的方略上，只有将个人青春与才能抛洒到为社会服务中，创造出的价值回馈社会，才能将个人的人生价值淋漓尽致地发挥出来，才能真正成为一个有益于社会的人。

参加工作后，在组织和领导的关心和教育下，我对党有了进一步的认识。党是由工人阶级中的先进分子组成的，是工人阶级及广大劳动群众利益的忠实代表。党自成立以来，始终把代表各族人民的利益作为自己的重要责任。在党的路线、方针和政策上，集中反映和体现了全国各族人民群众的根本利益；在工作作风和工作方法上坚持走群众路线，并将群众路线作为党的根本工作路线；在党员的行动上，要求广大党员坚持人民利益高于一切，个人利益服从人民利益。

如今的我正初入社会的青年时期，我的世界观、人生观和价值观都处在一个初级时期，常常会受到外界因素的干扰和影响而导致政治思想不够稳定，行动表现不如一；在我这个年纪又刚好生活在这个信息发达的时代里，由于旺盛的求知欲，我可以学习到积极向上的思想知识，但同时也会接触到许多荒谬的思想，所以在业余的时间里，我常常学习党组织的先进思想，学习党的基本知识，加强世界观的改造，树立坚定的共产主义和社会主义思想信念。我深知：只有不断学习才能赶上党组织的步伐，只有不断的给自己充电才能成为合格的社会主义接班人。所以除了学习党组织的先进指导思想外，在生活中我常常以身边优秀党员为学习目标，学习他们身上的优秀做人品质和思想精神，以我们中华民族传统美德要求自己，做到吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做奉献。

中国共产党自从成立之日起，就坚持以全心全意为人民服务为宗旨，凡事以国家和人民的利益为重，在任何时候都把群众的利益放在第一位！要想成为一名优秀的共产党就要以全心全意为人民服务的根本宗旨，为着人民的幸福生活，付出自己的汗水、热血甚至生命。

我之所以要加入中国共产党，不仅仅是因为热爱我们可爱的祖国外，还有长辈的熏陶下，更是因为我深信共产主义事业必然成功，深信只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。只是我一个人的力量是薄弱的，我自身还有许多无法看到的优缺点等待着发觉，因此我殷切的希望能在党的教育和培养下，不断提高政治思想觉悟，树立全心全意为人民服务的思想，努力改造自己，树立科学的世界观、人生观和价值观，要用全倍的信心和勇气，为大家做出自己的贡献，不遗余力地奉献自己的一切。

今天，我知道我虽然向党组织提出了入党申请，但我自身还有许多的不足，我本人对于自身的缺点和不足还是有些许了解的，如果党组织能够接纳我成为组织的一员，我将会不断地改正自身的缺点，为党奉献一生，至死不休！但如果党组织认为我还不能成为一名合格的共产党员，我也不会轻易的气馁，我会在以后的生活中不断地改进自己的缺点，使自己能够具备成为中国共产党员的条件，我希望党组织从严要求，以使我更快进步，而我也能从中增长自身不足的了解。接下来的日子，我也将用党员的标准严格要求自己，努力克服自己的缺点，弥补不足，争取早日入党。请党组织在实践中考验我！

此致

敬礼！

超龄延用申请书 篇4

尊敬的领导：我于20xx年x月x日成为公司的试用员工，到今天3个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从学生到职员的转变。在轮岗实习期间，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的整个操作流程。在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，初入职场，难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。

在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。经过这三个月，我现在已经能够独立处理公司的门卫的日常工作。当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己业务能力。这三个月来我学到了很多，感悟了很多;看到公司的迅发展我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。在此我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!

申请人：

20xx年x月x日

超龄延用申请书 篇5

敬爱的党支部:

我是x年x月x日被批准为预备党员的，预备期为一年，到x年x月x目预备期满。为了使党组织如期研究我的转正问题，现将我的转正申请送上，请审查。

自从x年x月x日批准我为预备党员之后，在党组织严格要求下，在支部党员帮助教育下，无论从政治上还是从思想上都有很大提高。特别是通过党内一系列活动，学到了党的光荣传统，加深了对党的宗旨的认识，增强了自己的党性，进一步认识到做一个合格的共产党员，不仅要解决组织上入党的问题，更重要的还是要解决思想入党的问题。一年来收获是很大的，归纳起来有以下几点：

第一。明确了共产党员必须把共产主义远大理想与实干精神统一起来。在入党以前，自己认识到共产党员要有远大理想，要有为共产主义奋斗终身的精神，袒这种“远大理想”、“奋斗终身的精神”，如何在现实生活中体现出来，并不十分清楚，特别是作为一个正在大学里学习的学生，就感到更难。入党后，经过一年来党的教育，我认识到“远大理想”、“奋斗终身的精神”一定要与自己现实生活紧密结合起来，为远大理想而奋斗，对学生来说，就要端正学习目的，树立刻苦学习的态度，更多地掌握现代化建设的本领。除了努力学好学校规定的各学科外，还要从实际出发，紧密结合所学专业，选修有关方面的课程。争取获得优异成绩。

第二，明确了共产党员必须积极拥护党的政策。目前，我们正处在全面推进素质教育和深化教育改革时期，作为一名大学生就要积极投身到教育改革和教育创新的热潮中去，为我国教育改革做出力所能及的贡献。

超龄延用申请书 篇6

敬爱的党支部：

20xx年7月2日，经党支部大会讨论通过，上级党委批准，我成为了一名光荣的中国共产党预备党员，至今已满一年。按照党章的规定，我的预备期已满，为此特向党组织郑重提出转为正式党员的申请，请党组织根据我在预备期间的表现，讨论通过我由预备党员转为中国共产党正式党员。下面，我将自己在预备期的表现，向党组织作详细的汇报。

在一年的预备期里，我严格按照一个共产党员的标准要求自己，认真履行党员义务，努力学习、踏实工作、争当模范，从而使自己思想、工作和作风上都取得了较大进步。

一年来，我认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，特别是通过深入学习党的xx届四中全会精神，使自己对党的认识更加深刻，对党的崇高理想和建设中国特色社会主义的信念更加坚定。通过学习，自己的马列主义理论水平有了进一步提高。

我作为一名电力工人和预备党员。我拥护党的基本理论、基本路线、基本纲领和方针政策，自觉遵守党和国家的法律法规及单位的各项规章制度，遵守水电工人的职业道德。一年来，我结合工作实际，认真学习党和国家的方针政策，始终与党中央保持思想上、政治上的高度一致。在工作中，我严格用共产党员的标准要求自己，模范遵守党纪国法和职业道德，在单位中树立了良好的形象。

为了不断提高自己的工作能力，努力为党的水电事业多作贡献，一年来，我努力学习，刻苦钻研技术，使自己的工作水平能力有了长足的进步，有效地保证了自己圆满完成各项工作任务。过去一年中，我担任机械队的副队长，在干好本职工作的同时，积极配合队长搞好了机械队的各项工作。由于我以一个共产党员的标准严格要求自己，因此，在工作作风上，比过去有了很大改进。过去，我在工作作风上比较漂浮，有时不够深入。这一年来，我坚持每天到工地指挥生产，发现问题及时处理，每一项工作都尽量往前赶，特别是三期围堰的填筑，提高了工期将近一个月。赢得了领导和工人的好评。

去年，支部大会在讨论我入党时，有同志对我有意见，这一年来，我针对自己的缺点，努力加以改进，基本上克服了这一缺点。同时，我努力团结同志，自觉维护集体利益，较好地发挥了一个共产党员的作用。

总之，过去一年来，我在各方面都取得了很大进步，但用党员的标准来衡量，我还存在一些不足。比如，工作中有时不够细致。对于自己的缺点和不足，我将在今后的工作中加以改正。如果这次我不能按期转正，说明自己还不具备一个正式党员的条件，我一定继续努力，争取早日成为一名正式党员。如果能够按期转正，我绝不骄傲自满，而是以此作为自己人生又一个新的起点，在未来的征途上继续不断努力，争取做一名优秀的共产党员。

请党组织接受我的申请，并对我进行审查和考验。

此致

敬礼

超龄延用申请书 篇7

尊敬的公司领导：

当踏出了大学这扇门，就意味着要踏上职业生涯的道路，对于应届生的我来说，还没有足够的社会经验，经过了这几个月我学到了很多，感悟了很多,特别是在公司领导和同事的关心和指导下，我学会了很多技能，增加了相关的经验。当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己办事能力。

我希望能成为公司的一名正式员工，凭着自己的能力，与公司全体员工一起创造公司辉煌的明天!

此致

申请人：

__年__月__日

超龄延用申请书 篇8

敬爱的党组织：

您好!

9月24日，经党组织批准，我成为一名光荣的中国共产党预备党员。一年来，在组织的培养教育下，我认真按照党员的标准严格要求自己，在思想政治、工作和学习上都取得了进步。预备期已满，郑重向党组织提出转正申请，恳请党组织予以审查并监督。

在一年的预备期中，我不断提高自身修养，在组织的培养教育下，在各方面以一名正式党员的标准延期要求自己，加强政治思想学习，工作上勤勤恳恳、兢兢业业，不断增强自己的党性修养和锻炼。参加工作以后，我从学生走进社会，一开始很难适应，不过公司里的同事给予我很大的帮助，我很快融入了这个大家庭。我的学习及思想方面有很大收获，下面将自己一年来的情况向党组织汇报如下：

一、工作方面

坚持踏实细致的工作风格，积极完成各各项目日常工作。2019年3月4日我作为一名应届毕业生初次走上工作岗位，心中充满强大的新鲜感和工作激情，同时也体会到工作压力和责任，因为作为一名合同管理员，掌握着公司许多机密文件，心中永远有一种责任和保密意识，在各位领导和同事的关怀帮助下，我坚持踏实细致的工作风格，始终以高标准严格要求自己，勤奋守时、积极主动，时常加班，按时完成公司各项工作任务。由于我的综合管理员的工作多且繁琐，所以不容许有一丝粗心马虎，否则事倍功半。202019年底由于工作突出且有激情、有活力，被评为洁能建筑事业部“最具活力员工”，当时心情非常激动，这是进公司以来获得的第一个荣誉，尽管它比较小，但在我心中它有巨大的力量，2019年初，公司2019年度表彰大会中，我很荣幸的被评为“年度部门级新人明星”，这说明我的努力得到了领导的认可，以后我会更加努力的工作：建立材料信息库、价格预警机制及施工单位的优劣测评制度、将剩余材料及时运用到工程中去，做到节能降耗等等，创新无处不在、有激情一切皆有可能、积极学习探索材料信息库及价格预警机制的改革与创新。始终坚持踏实细致的工作作风，尽心尽力干好自己的职责范围内的每项工作。

二、思想方面

1.严格遵守组织纪律规范，切实培养自己的责任意识和纪律观念。作为组织中的一份子，我深刻明白严格遵守组织和纪律规范。切实培养起自己的责任意识和纪律观念是我们必备的基本素质，这一年来我自觉遵守公司各项纪律规范，不迟到、不早退按时完成领导交派的各项工作，并不断自我检验及时总结经验，始终以高标准严格要求自己，促使自己不断进步。

2.认真学习政治思想理论，不断提高自己的思想觉悟和理论修养。马列主义、毛泽东思想、邓--理论和“三个代表”重要思想是我国深得历史革命和现代建设成功的的重要指导与保障，是我们进一步建设社会主义事业、最终实现共产主义思想的重要源泉与思想动力。到xx公司工作以后，我进一步结合实际，深入体会马列主义、毛泽东思想、邓--理论和“三个代表”重要思想及科学发展观的精神实质，灵活运用唯物辩证、统筹兼顾的科学方法进行思考，将公司十大仓库精神和高效能人士的七个习惯运用于工作之中，不断提高自己的思想觉悟和理论修养，树立坚定的共产主义理想信念。

三、学习方面

虚心学习工作业务能力，尽快融入这个大家庭。来公司一年多，真的学到不少知识、受益匪浅。比如为人处事方面、熟悉建筑材料、工作能力得到了提高、面临困难问题要冷静等等，信息库及价格预警机制都在建设中。这都需要我努力学习，下班之后完成自己的工作之余还要学习自己专业方面不足的地方，还可以向前辈讨教，“学无止境”一直是我的座右铭，我相信我能做到，请党组织监督。

四、缺点与不足

政治理论基础不够扎实，理论联系实际能力不足，做事不够沉稳扎实，易冲动急躁，与组织、同志们交流不够及时，深度有待提高。

在过去的一年里，我在思想和学习上都有很大很大的变化，也进步很多。作为一名预备党员，我渴望按期转为一名中共正式党员，为此，我郑重向党组织提出申请，如果党组织批准我为正式党员，我一定牢记入党誓言，努力学习，勤奋工作，以共产党员的标准严格要求自己，做一个名副其实的党员，如果党组织不批准或者延期转正，我也不会气馁，愿意接受党组织的长期考验，争取早日成为一名中共正式党员。

此致

敬礼

申请人：

时间：20xx年X月X日

超龄延用申请书 篇9

尊敬的物业公司的各级领导：

您们好! 我从年月日至今，在贵公司所辖物业管理处，从事保安工作。在此期间，我在所在岗位兢兢业业，任劳任怨，勤勤恳恳，作好本职工作。

在2个月时间中，通过对白班和夜班的分别体验,我深刻的认识到物业服务过程中，服务本身是无形的，护卫工作作为业主最能切身感受到服务质量的工作之一，其责任重大，主要职责有防火、防盗、防毒、防事故;控制物品外流;控制外来可疑人员等，使业主生活在安定的环境中.从而使物业达到保值增值的目的。 因此，我经过深思熟虑后，特申请成为物业公司的一名正式员工。

在物业管理处管理处工作的这段时间，我很希望能在贵公司得到物业管理员/事务员这样的工作，能有机会锻炼一下自己。以更好的熟悉物业服务工作，更好的为业主服务，为公司创造财富。

衷心祝愿物业公司事业发达，蒸蒸日上，早日步入一流物业服务企业的行列。

签名：好工具范文网.com

日期：年 月 日

超龄延用申请书 篇10

敬爱的党组织：

您好!

本人，系xx公司员工，于xx年xx月xx日，由党员和两位同志介绍，光荣的成为一名中共预备党员。

预备党员期间，在党组织的关怀下，认真学习理论知识，不断参加党员实践活动，使我的思想觉悟和政治信仰更加坚定，人生目标更加明确。正值党组织对我这名预备党员考察期满之际，我怀着无比崇敬的心情郑重地向党组织提出转正申请!

党组织对我认真考察的一年，同时也是我自身政治思想觉悟突飞猛进的一年，个人生活出现巨大变化的一年，从学校到社会，从学生到工人，从理论到实践，这些角色的巨大转变，使我的世界观、人生观、价值观都经历了一番洗礼与考验。作为一名预备党员，时刻在思考着怎么把为人民服务的宗旨落到实处，如何把党员的先进性体现在日常的生活中，采用什么样的方式去为构建和谐社会贡献力量。我在党组织生活的这段时间里。进一步意识到中国共产党是一个伟大的，光荣的，正确的党，并深刻体会到加入中国共产党是我无悔的选择。

20xx年对于我自身来说是个转折点，完成了从在校学生到社会工作者的角色转变，从而也使得自己能够把在学校学到的理论知识充分运用到实际的工作当中来。下面，我将一年预备期以来自己在思想，工作，生活等方面的情况向党组织作详细的汇报。

政治思想方面，逐步完成理论向实践的转变，在认真学习和解读重要思想与科学发展观的理论后，进一步的结合自身实际，探索怎么样把理论化成一个个的实践，在团队与组织中，党员的先进性首先就是体现在责任与付出上面，不管在战争年代，还是在和平年代，面对困难，面对危险，面对难题，要敢于冲，要能统筹全局，没有牺牲精神和责任心，没有勇敢与奉献，就谈不上党员的先进性。其次，终生学习，不断探索是党员保持先进性的有力保证，固步自封，抱残守缺，在其位不谋其政的党员，是没有什么先进性可言的，在一些问题的处理上就会犯形而上学的错误，违背辩证唯物主义的哲学基础。最后，党员的先进性的保持需要有一个平常的心，在物欲横流，拜金主义盛行的今天，作为一名党员没有一颗平淡冷静之心，独立人格之态，将难以发挥党员的先进性。

坚持以人为本，全面、协调、可持续的发展观。简练的几个字，概况出党工作的方面与重点，坚持以人为本，体现出人民群众是社会进步的原动力，劳动创造价值，推动着人类历史的进步。以人为本，关注民生，关注民权，即是党的任务，更是历史的需要。“五个统筹”的提出，更是说出了当前中国的发展急需解决的问题，这些矛盾得不到解决，必将影响到改革开发的成果，贫富差距的进一步加大，也违背了邓小平同志先富带动后富实现共同富裕的中国特色社会主义的伟大构想。作为一名青年人，只有时刻把自己同国家的发展联系起来，才能不断坚定理想与信念，为祖国的发展与人类的进步贡献自己的力量。

在工作方面，这一年里，经历了挫折与磨练，完成了从学生到工人的角色转换，由懵懂逐渐走向了成熟，对一些社会现象的分析，也逐渐能从多角度，深层次进行剖析，通过现象来看社会法则的秩序与规则。时刻牢记自己身为一名共产党员的使命与职责，严格遵守公司的各项规章制度，本着认真负责的工作态度，用党员的标准严格要求自己，规范自己的言行举止，发挥先锋模范作用。日常工作中，学会了实践是检验真理的唯一标准，用理论去指导实践，再从实践中去找到和理论的差距。不断地学习专业知识和接受新鲜事物，积极处理工作中遇到的问题，对待领导提出的问题，有则改之，无则加勉。对待下属遇到的问题，耐心细致的进行讲解，不断充实与完善自我。在这一年时间里，作为一名预备党员，我尽职尽责，除努力完成自己的本职工作外，尽力配合其他部门的同事做好各项工作，充分发挥预备党员的桥梁纽带作用。

在日常生活中，积极的融入到团队中去，以饱满的情绪和娱乐的精神，带给大家快乐的享受，注意从一点一滴的小事做起，努力加强自身良好的生活习惯和道德修养。遵守各项规章制度，人际关系和谐，能从容的对待生活。

以上是我在预备期一年中各方面的基本情况，在这一年中，我较好地履行了党员的责任和义务，认真参加了党组织生活和学习的讨论，但是用党员的标准来衡量，我仍然存在着一些缺点和不足。做事有时有些放松，导致一些低级的错误。我会在工作中不断改正。

鉴于一年来自己的表现，在预备期满之际，我郑重向党组织提出转正申请。如果党组织认为我的条件已经成熟，批准我按时转正，我将会更进一步的严格要求自己，虚心向先进党员同志学习，克服自己的缺点和不足，做一名合格的中国共产党员。如果党组织认为我离一名真正的党员还有一段距离，我愿意接受党组织的考察。我会继续努力学习，认真工作，全面提高自己各方面的能力，早日成为一名正式的共产党员，全心全意为人民服务。

此致

敬礼

申请人：

开学延期报到申请书

申请书在申请过程中具有重要的作用，它不仅可以展示个人能力和素质，还可以评估申请者是否适合目标项目或机构，并且有助于建立个人品牌形象和塑造个人独特性。以下是幼儿教师教育网的小编为大家整理的有关“开学延期报到申请书”，以供参考，欢迎收藏阅读！

开学延期报到申请书(篇1)

尊敬的学校管理部门：

我是即将入学的新生，原定于XXXX年X月X日进行报到手续，并参加学校安排的新生军训。但由于某种原因，我无法如期报到，并希望能够延期报到。

我对于延期报到给学校带来的不便表示深深的歉意。我理解学校对于规定的报到时间是十分重视的，但由于XXXX原因，我无法如期来校报到。我希望能够获得学校的谅解和支持。

接下来，我想简要说明一下我无法如期报到的原因。XXXX原因导致我无法按时抵达学校，其中主要包括XXXXX。这些原因是我无法控制的，对于时间的延误感到十分抱歉。但我保证一定会尽力提前通知学校，并争取尽早安排好报到手续和军训。

我认识到延期报到会对学校的组织工作带来一定的困扰。因此，我愿意配合学校的安排，并在确保我能尽早抵达的前提下提供所需的相关证明和补充材料。

我衷心希望能够得到学校的批准，延期报到，并参加后续的入学安排。我将尽全力以最快的速度办理相关手续，确保能尽早与学校取得联系，并按学校要求参加军训和入学事务。

再次对给学校的不便表示歉意，并谢谢学校对我的理解和支持。

衷心祝愿学校事业蒸蒸日上！

此致

敬礼

XXX

开学延期报到申请书(篇2)

尊敬的学校领导：

您好！我是即将入读贵校XX专业的新生XXX，感谢贵校给予我这个难得的学习机会。由于个人特殊原因，我希望能够延期报到，特此向您提交延期报到申请书。

我要向您说明我延期报到的原因。近期，我遭遇了一些紧急的家庭突发事件，需要我及时处理和解决。这些事情需要我前往外地处理，可能占用一段时间。出于这个原因，我希望能够将入学报到的时间延期至X月X日进行。

我想强调的是，我对学业的重视程度并没有因此而减少。我深知作为一名新生，对学校规定的入学报到时间有着严格的要求，并且报到时间一经延期，必须做好后续的适应和迎头赶上的准备。因此，我会积极主动地与辅导员和导师取得联系，了解并掌握好课程相关资料，确保在入学后能够顺利补上所缺课程的学习内容。

我衷心希望能够得到学校的支持和谅解，批准我的延期报到申请。我相信学校会在人文关怀与教育公平的角度下审慎决策，并给予我一个机会，让我能在家庭事务处理完毕后，更加专注地投入到学习中去。

非常感谢学校一直以来对我的关照和培养，我将以更加努力的状态面对即将到来的学习生活。希望学校能够审慎考虑我的申请，予以批准。

此致

敬礼

XXX

日期：

开学延期报到申请书(篇3)

尊敬的学校：

我是您学校2022级新生XXX，非常荣幸被贵校录取，预计报到日为XXX。然而，我想向您提出一项特殊请求，希望能够申请延期报到。

我希望得到您的理解和支持。延期报到的原因是我在报到前的几天遭遇了一次紧急意外，导致我无法按时完成报到手续和入学准备。由于这个不可预见的意外，我无法按计划安排好个人事务，因此希望能够获得一段时间来解决这些问题。

我非常重视入学教育和学校的重要性，并且深知错过报到时段会给自己和学校带来一定的不便。出于对学校严谨的态度，我特此书面申请延期报到，并保证将尽快解决个人问题，并在延期报到期间尽心尽力做好入学前的准备。

如果我的延期报到申请获得批准，我将会按照学校的要求提前向学校提交延期报到的具体时间，并尽快向学校汇报情况和进展。

再次感谢贵校对我入学申请的认可，也希望学校能够理解并支持我的延期报到申请。我相信在延期之后，我将更好地适应新的学习环境，积极参与学校的各项活动，并为学校的发展贡献自己的力量。

谢谢您的审阅和理解。

此致

敬礼

XXX

开学延期报到申请书(篇4)

尊敬的学校领导：

我是×××专业的新生，原定于××年××月×日报到并正式开始学习。由于特殊情况，我非常遗憾地请求将我的入学时间延期。

我想向学校领导表示由衷的抱歉。根据我个人的情况，我面临着一系列突发事件，这些事件对我正常报到学习产生了一定的影响。特别是××原因，我需要在原定的报到日期之前处理一些紧急的事务，无法按时到校报到。

作为新生，我深知学校对学生的教育和培养有着严格的要求，也十分理解学校的安排与管理。然而，我相信我的个人情况确实不容忽视，希望学校领导能够给予理解和支持。

我保证会尽我最大的努力解决当前的问题，争取在最短的时间内完成未完成的事务，并尽快报到学习。我会配合学校的安排，按照学校规定的时间提供所有相关的证明材料，以确保学校的教学秩序不受影响。

再次向学校领导表达我的歉意和诚挚的希望。相信学校领导能够审慎考虑我的困难与请求，并给予我一个合理的解决方案。非常感谢！

此致

××学校领导：

开学延期报到申请书(篇5)

尊敬的学校领导：

您好！首先感谢学校为我们提供了良好的学习环境和条件。我是xx专业xx班的学生，原计划于XXX年X月X日报到。

经过我深思熟虑，我对自己的学业发展有着明确的规划和目标，而近期内我遇到了一些特殊情况，我希望能够向学校请假，将我的开学报到延期至XXX年X月X日，以便我能更好地处理这些困扰我的事务。

我在这里列举了以下几个原因：

1. 家庭原因：家庭中出现了紧急情况，需要我在这段时间内处理并提供支持。因为这是一次临时突发事件，我需要在亲人最需要帮助的时候尽力而为，这也是我作为一个孝顺的儿女应该做的。

2. 个人原因：由于一些健康问题，我需要进行一次不可延迟的治疗。这次治疗对于我来说非常重要，而且是我近期内必须全情投入的，以确保我能够保持良好的身体状况。

3. 事务延误：由于其他突发事件，我必须回到家乡处理这些事务。这些事务不可避免需要我在开学时完成，而且涉及到我的个人利益和安全。

再次强调，我对于自己的学业发展有着明确的规划和目标，一直以来也非常重视我的学习。请相信我，我会尽一切努力来弥补时间上的不足，保证我在延期后的开学当天正常参加学校的教学活动，并且做到不影响其他同学的学习。

衷心希望学校能够理解我的情况，并且能够批准我延迟报到的申请。我愿意在开学前与相关部门沟通，并提供相关的证明材料以证明我的延期请假请求的合理性。

再次感谢学校的支持与关心，希望能够得到您的批准和理解。

此致

敬礼

xx专业xx班学生

开学延期报到申请书(篇6)

尊敬的学院领导：

我是贵校新生XXX，预计在XXX日期参加学院的报到工作。经过深思熟虑，我希望申请将我的报到日期延期至XXX日期。

我向学院领导提出这一延期申请的原因是有关个人问题。在原定报到日期之前，我遇到了一个紧急家庭问题，需要我返乡处理。考虑到此次家庭问题的紧急性和重要性，我无法按时完成报到并参加正式学生事务。我深感遗憾和抱歉，希望学院领导能给予理解和支持。

为了确保我能够从容处理家庭问题，并在XXX日期之后完成报到工作，我已积极安排了相关时间和日程安排。我将保持与学院进行有效沟通，并将提供有关家庭问题的证明材料，以便让学院领导了解并确认延期的必要性。

我衷心希望学院领导能够考虑我的个人情况，并给予延期报到的机会。我对学院领导和整个学院的支持感激不尽，我将尽全力在报到延期后，积极投入学习和校园生活。

再次感谢学院领导的理解和支持，期待您对我的申请能够予以积极考虑。

此致，

敬礼！

XXX

日期

开学延期报到申请书(篇7)

尊敬的学校领导：

我是即将入学的新生XXX，我因个人原因，请求将我的报到时间延期至XX年XX月XX日。我深感抱歉给学校、老师和同学们带来的不便，同时，我非常感谢学校对我的包容和理解。

我想向学校领导解释一下延期报到的原因。在原定入学时间前，我突然面临家人的不幸，需要我回家处理一些紧急事务。这次家庭原因是我无法控制和预测的，也是我个人不得已的选择。在此期间，我非常关注学校的开学信息，并尽力准备入学所需的各方面事宜。

我保证在延期到校之前，我会努力完成所有入学所需的手续以及准备工作。我会与学校的相关部门积极沟通，确保信息畅通，保证顺利入学。我也会积极主动地向学长学姐们请教学校相关事宜，保证自己可以顺利适应学习、生活环境。

再次向学校领导表达我对延期报到的请求，并对学校对我的理解和支持深表感激。我会尽全力以最快的速度解决家庭问题，并与学校进行积极沟通，确保顺利入学。我也会努力在之后的学习生活中，充分发挥自己的潜力，回馈学校对我的关爱和培养。

感谢学校对我的理解和支持，期待能尽快入学并为学校做出积极贡献！

此致

敬礼

XXX

开学延期报到申请书(篇8)

尊敬的学校领导：

首先，衷心感谢学校一直以来对我教育的关怀与支持。我是XX系的XX同学，拟荣幸地申请将我的开学报到时间延期。

我此次申请延期报到，是因为我目前面临一些紧急情况，需要在短时间内解决。因此，需要我提前与学校沟通并申请延期。

请允许我简要介绍一下目前所遇到的情况。我在学校暑假期间参加了一项重要的实习任务，该任务对我未来的职业规划非常重要。然而，由于实习任务的延期，我需要在开学报到的原定时间之前完成该任务，以避免影响我的工作和未来的发展。

为了能够顺利完成实习任务，我已经与实习单位进行了沟通，并得到了他们的支持。他们同意将我在实习结束后的一周内提供离职证明等相关材料，以证明我已经完成了实习任务并具备报到的条件。我将在实习期结束后尽快向学校提交离职证明等材料。

考虑到这一非常时期需要学校有着其他管理工作的重要性，我理解学校处理这个申请需要一定的时间。我希望通过这封申请信，能够取得学校的谅解和支持，延长开学报到的时间。

如果我的申请能够获得批准，我将会在实习结束后的一个星期内尽快向学校报到。我会确保自己在延期期间不会耽误学习和教学工作，同时早做准备，积极熟悉课程内容和学习计划。

再次感谢学校对我教育的支持与关心。相信在学校的帮助下，我能更好地完成实习任务并全身心地投入到学习中。真诚期待学校能够审慎考虑我的申请，并给予正面的回复。

祝愿学校工作顺利，师生们在新学期取得更大的进步！

此致

敬礼

XX同学

开学延期报到申请书(篇9)

尊敬的学院领导：

您好！我是XX院新生XX，奉上一封特殊的申请信，希望能够得到您的支持和帮助。

我先向学院对我入学的机会表示感激，也十分期待踏入XX院校的校园，开始大学生活。然而，出乎意料的情况让我不得不修改原计划，希望能够推迟入学并延期报到。

非常抱歉，我是因为家庭的突发变故。在报到前几天，我家人遭遇一场意外事故，导致我家庭发生了很大的变化。目前，家里的事情需要我去协助处理，我必须留在家中照顾家人，并尽最大努力帮助他们渡过这个困难时期。所以，我希望能够推迟入学并延期报到，以便更好地照顾家人和处理家庭事务。

我深知学业对于我的未来发展至关重要，也明白作为新生应该及时报到参与学院的学习活动。但是，在目前的情况下，我不得不将家庭放在第一位。我相信学院能理解我的困境，并为我提供这样的特殊情况来推迟入学。

请您考虑我的请求，给予我一个合理的延期报到时间。一旦家庭事务得到解决，我将立即通知学院，并按时报到参与学习活动。我会用尽一切方法补回课程进度，努力迎头赶上。

再次表达我的遗憾和感谢，并期待能够得到您的理解和支持。我相信，在您的关怀和帮助下，我能够克服困难，顺利完成学业。

谢谢您宝贵的时间！

XX院新生：XX

开学延期报到申请书(篇10)

尊敬的学校领导：

我是某某某，来信是申请延期报到的事宜。我原计划于XXXX年X月X日报到，但由于某种特殊原因，我无法按时赴校报到。

我非常抱歉给学校带来的不便和麻烦，我深感愧疚。然而，我希望领导能理解我的困境，并给予我延期报到的机会。

我之所以申请延期报到，是因为我家庭发生了紧急情况，需要我居家照顾。这是一种特殊情况，非常急迫和紧迫，我无法选择。

为了更好地明确情况，我已经准备好了相关庭问题后，我一定会立即赶到学校报到并补上任何可能遗漏的事项。

我再次表示由衷的歉意，希望能够得到学校的谅解，并期待领导的批准延期报到。

再次感谢您的关注和理解，希望学校能够给予我这样的机会，并请接受我最诚挚的谢意。

谢谢！

某某某

日期

开学延期报到申请书(篇11)

尊敬的学校领导：

我是贵校即将入学的新生XXX，因XXX原因，我无法按照规定的时间报到入学。

首先，我对于无法按时报到深感抱歉，并对给学校带来的不便表示诚挚的歉意。我理解学校对学生的要求，但是当前情况下我并无法如期入学。

经过仔细的考虑和家庭的协商，我提出延期报到的申请。我希望能够尽早解决目前面临的问题，以便早日顺利入学。

在此，我向学校申请将我的入学时间延期至（具体日期）。我将在延期期间努力解决所面临的困难，确保在新的报到时间前做好准备。

请学校领导审慎考虑我的申请，感谢学校对于我的理解和支持。如果有任何需要我提供的材料或者进一步沟通的可能，我将会及时配合。

再次对给学校带来的不便致以深深的歉意，并期待学校的回复。谢谢！

此致

敬礼

XXX

开学延期报到申请书(篇12)

尊敬的学校领导：

我是贵校的新生某某，计划于某年某月某日报到入学。在此，我特向学校申请延期报到的审批。

我之所以申请延期报到，是因为我在报到日期前有一次重要的家庭事务需要处理。虽然这个事务并非疫情相关，但其性质紧急且不可推迟，我必须亲自参与并配合处理。

我愿意提供有关家庭事务的证明材料，以说明延期报到的必要性。同时，我将积极配合学校的安排，在延期报到后尽快参与学校的学习和生活。

我深感对学校的不便，在此再次向学校表示诚挚的歉意。我非常珍惜这次就读贵校的机会，也十分期待能够加入贵校的大家庭。我保证在延期报到后，会尽快适应新生活环境，全力以赴完成学校的教学任务，并为学校的发展贡献自己的力量。

再次感谢学校对我申请的关注和支持。我衷心希望能得到学校的谅解和批准，期待尽快加入贵校的学习大家庭。

此致

敬礼！

某某

日期

延期开庭申请书热门

随着教育的日益普及，许多人不仅需要审查申请书，还需要亲自起草申请书。在撰写申请书时，我们应该给出充分且合理的理由，而不是夸大和虚构。那么，我们如何写好一份申请书呢？这篇网络文章，题为“延期开庭申请书”，看似简单却内容实用，希望您能多关注我们的网站，我们将为您提供更多有价值的信息！

延期开庭申请书(篇1)

申请人：

法定代表人：职务：住所地：

被申请人：

法定代表人：职务：住所地：

申请事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的`诉讼权利。

事实和理由：关于申请人与被申请人建设工程施工合同纠纷一案[案号：]已由贵院立案受理。在举证期间，申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长，案件知情人多已离职，且案情较为复杂。因时间仓促，申请人无法收集、调查和核实相关证据及事实情况。为保障申请人的诉讼权利，现依最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第举证。

此致人民法院

申请人：

日期：

延期开庭申请书(篇2)

申请人：湖南明光烟花有限公司，住所地，浏阳市淳口镇农大居委会塘下组。

法定代表人杨渊源 职务董事长

委托代理人湖南声威律师事务所刘伟律师。

被申请人：柳强国，男，现年４４岁，汉族，农民，住浏阳市永安镇丰裕社区上牌片清源组２１７号。

请求事项

请求延期开庭

事实与理由

申请人与被申请人劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于本月十九日上午八点半开庭，由于申请人代理律师重庭（湖北襄阳市襄州区人民法院开庭）原因，申请人特请求贵院延期开庭。 此致

浏阳市人民法院

申请人：湖南明光烟花有限公司

二０一二年四月十三日

延期开庭申请书(篇3)

我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的`问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：

1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。

2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。

3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。

由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年xx月xx日顺延至20xx年11月30日。

工程有限公司

二○xx年xx月xx日

延期开庭申请书(篇4)

申请延期审理是当事人的一项诉讼权利，当事人及其法定代理人通过提交延期审理申请书，使法院推延开庭审理日期，可以有充足的时间收集证据，支持自己的诉讼请求，对抗对方当事人变更或增加诉讼请求，平衡当事人间的诉讼权利，平等地保护当事人合法权益。

申请人：姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等或法人写明名称、所在地址、法定代表人的`姓名和职务。

请求事项：

事实和理由：简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请及法律依据等。

某某劳动争议仲裁委员会

延期开庭申请书(篇5)

申请人:贾xxx，男，xx岁，汉族，xx省xx市人，私营企业业主，现住xx市xx区xx路xx号。延期开庭申请书。

请求事项:

对于申请人与xx对外经济贸易公司鲜蘑公司购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。

事实和理由:

申请人与xxx对外经济贸易公司间鲜蘑购销合纠纷，你会定于xx年xx月xx日上午开庭审理。申请人于xx年xx月xx日至xx月xx日在xxx省xxx市考察，原定于xx月xx日返回。

因xx省xx市至xx省xx市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回xx市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。

此致

申请人:贾xx

xx年xx月xx日

延期开庭申请书(篇6)

申请人：xxx宾馆

法定代表人：xxx，该宾馆总经理。

地址：xxx58号

申请事项：

请求贵仲裁委延期开庭审理xxx诉申请人劳动争议纠纷一案。

事实和理由：

申请人与xxx劳动争议一案，贵仲裁委定于xxx年xx月xx日上午开庭审理。申请人负责本案件的委托代理人于xxx年xxx月xx日，因公事去外地出差，确实无法按期参加本案的开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，特请求贵仲裁委延期开庭审理本案。

xxx仲裁委员会

延期开庭申请书(篇7)

申请人：

申请人：干强，19xx年1月21日出生，男，汉族，住成都体育学院9-4-2-3，身份证号：电话：

申请事项：

请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为(20xx)成民终字第6372号】一案。

事实和理由：

20xx年9月19日申请人干强(一审本诉原告，本案上诉人)和被上诉人何可(一审本诉被告)签订了房屋租赁合同，并产生纠纷。20xx年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼，同时，何可提出反诉。20xx年8月23日,成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定，裁定一审中干强撤诉，并对何可提出的反诉进行了审理，20xx年8月31日，作出【(20xx)锦江区民初字第1881号】判决。

20xx年10月31日申请人干强向贵院提出上诉，此案正在审理过程中，案号为【(20xx)成民终字第6372号】。

现针对一审法院裁定撤诉的【(20xx年)锦江区民初字第1881号】事实，上诉人已根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题，无法立案。

为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决，现申请人请求贵院对【(20xx)成民终字第6372号】案件延期开庭审理，申请延期时间为3个月。

此致

xx区人民法院

20xx年x月x日

延期开庭申请书(篇8)

申请人，_________________，女，汉族，19__________年_____月_____日出生，住__________市__________街__________号楼__________单元__________号，电话，_________________。

被申请人，_________________，男，汉族，19__________年__________月__________日出生，住__________市__________巷__________号__________单元__________，电话，_________________。

申请事项， 请求贵院延期开庭审理申请人与被申请人劳动争议一案。

事实与理由，

被申请人__________诉申请人__________劳动争议一案业经贵院受理，法庭定于20__________年__________月__________日开庭审理，但申请人基于身体原因不能按时到庭，且需要调取新的证据，根据中华人民共和国民事诉讼法146条“有下列情形之一的，可以延期开庭审理，______________

特请求贵院延期开庭审理本案，望贵院批准。

此致

__________市人民法院

申请人，_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

延期开庭申请书(篇9)

申请人：xxx，男，汉族，xx岁，电话：xxxx。

申请请求：请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。

事实和理由：

申请人与河南xxx有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20xx年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

此致

xxx区劳动争议仲裁委员会

申请人：XX

XXXX年XX月XX日

延期开庭申请书(篇10)

广州市xx区人民法院：

贵院（xx）穗越法民一初字第xxx号开庭传票我司已收悉，因我司委托代理人xxx律师事务所xxx律师于xx年x月x日在深圳市xxx区xxx法庭同样有庭要开，并且xxx法庭的传票签发在先。加之，开庭地点在深圳与广州两地，无法保证参加开庭的时间。

特此申请，请求贵院理解与支持，准许延期开庭！

申请人（盖章）：xxx

xx年xx月xx日

延期开庭申请书(篇11)

申请人:xxx，男，汉族，xx岁，电话:xxxx.

申请请求:请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案延期开庭申请书范文延期开庭申请书范文。

事实和理由:

申请人与河南xxx有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20XX年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

此致

xxx区劳动争议仲裁委员会

申请人:xxx

特别授权代理人:xxx

延期开庭申请书(篇12)

xx区人民法院：

原告xx市xx建筑工程有限公司诉被告xxxx电源科技有限公司建设工程合同纠纷一案，贵院已经受理，并通知被告于20xx年9月10日前向贵院提交证据和20xx年9月12日8时30分开庭审理。由于被告在贵院规定的举证期限内提交证据确有困难，故依照《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第36条之规定，特申请贵院核准延期30天举证。同时，被告法定代表人xxx先生因病住院，届时无法到庭应诉，特向贵院申请延期30天开庭。

xxxx电源科技有限公司

20xx年9月7日