你还在苦恼不会拟定一份优质的合同吗？合同成为人们心中举足轻重的存在。签订合同可以是合同双方更加相信对方，感到迷茫可以看看“发电机合同”也许会有所帮助，本文力求为您的工作和生活提供更多的帮助！
发电机安装合同
一．合同的目的
发电机安装合同旨在明确双方的权利和义务，保证发电机安装过程的质量和顺利完成安装任务。本合同规定了安装过程中所需的技术、劳动和材料的要求和数量，以及验收标准和责任。双方应当遵循诚实信用、公平合理的原则，共同维护合作关系，保证双方的合法权益。
二．合同的效力
本合同系双方自愿签署的合法文件，具有法律效力。任何一方违反合同规定，都有责任承担相应的法律后果和经济损失，对于因违约而造成的其他损失也要负责赔偿。
三．作业要求
（一）施工时间：
施工时间应当在合同签订后立即开始，并在约定的时间内完成已约定的安装工程。
（二）施工质量：
施工质量应满足最新的国家质量标准。安装完成后，必须进行验收，验收合格方才能交付使用。
（三）材料要求：
材料必须符合相关国家标准，安装过程中必须进行检验，并留下有关材料检验报告，并标明生产商名称、产品规格、批号、生产日期、保质期等内容。
（四）保证时间：
发电机安装质保期为___年，除使用不当或因非质量问题造成的故障外，保证在保期内进行免费维修和更换。
（五）安全要求：
安装工作必须安全可靠，必须符合国家安全标准和现场安全管理规定，安装过程中必须保证施工现场的安全。
四．付款方式：
（一）付款时间：
本合同签订后，按照发电机安装工程的进度，分多次进行支付，不得拖欠。
（二）付款方式：
付款按照以下方式进行：
1. 10%的定金在签订合同时一次性支付。
2. 50%的暂收款在施工过程中按照进度支付。
3. 40%的尾款在安装工程结束后验收合格方可支付。
五．违约责任：
（一）如承包商未按规定时间完工，每迟延一天扣除应付款的___元。
（二）承包商如存在施工质量问题，造成使用困难，将承担相应责任。
（三）如因承包商原因导致工程无法继续完成或出现安全事故，承包商需全责承担相应责任。
六．争议解决
因本合同引起的任何争议，双方应协商解决，如协商无法解决，则应向仲裁委员会申请仲裁，属于法律问题的，应向相关司法机关提起诉讼。
七．合同解释权
本合同解释权属于双方联合拥有。
八．生效时间和签字
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
乙方（承包商）：_________ 日期：____年____月____日
甲方（被承包商）：_________ 日期：____年____月____日
发电机安装合同
一、合同双方及背景介绍
甲方：公司名称
地址：XXXXX
法定代表人：XXX
电话：XXXXX
邮编：XXXX
乙方：公司名称
地址：XXXXX
法定代表人：XXX
电话：XXXXX
邮编：XXXX
甲方与乙方是独立的法律主体，经充分协商，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下合同：
二、合同内容
1、合同目的：为了明确甲方与乙方在发电机安装、调试及后续维保过程中的权利、义务和责任，达成双方的约定。
2、合同时间：自签订之日起生效，有效期至XXX。
3、合同价款：XXX元。付款方式为XXX。
4、工程进度及质量要求：乙方应按照合同要求按时完成安装、调试工程，并保证工程质量，符合国家相关标准。
5、隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程完工前召开双方到场验收，确保隐蔽工程符合国家相关标准，并出具验收报告。
6、缺陷整改期：乙方应在甲方通知之日起48小时内进行缺陷整改，保证工程质量。
7、保修期：发电机安装及调试后，乙方应提供三年的免费维修保修服务。
8、违约责任：如任何一方有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
9、争议解决：合同履行过程中如有争议，可协商解决，协商不成，提交所在地人民法院进行解决。
三、合同签字及生效
本合同经双方确认，如无异议，由双方签字、盖章。本合同生效，成为双方具有法律效力的合同文本。
甲方单位名称： （盖章）
法定代表人（签字）： 日期：
联系人签字： 日期：
乙方单位名称： （盖章）
法定代表人（签字）： 日期：
联系人签字： 日期：
四、附件及备件清单
附件：
1、XXX设计图纸；
2、XXX审核通知单。
备件清单：
编号 名称 单位 数量
1 发电机组 套 1
2 输电线缆 米 200
3 配电柜 套 1
4 现场紧固件 只 200
5 其他 件 50
以上为发电机安装合同的主要内容，双方要严格遵守合同条款，保证工程的顺利进行及工程质量。如有争议，应依法解决，达成合法、公正的解决方案。
发电机安装合同
甲方：（公司名称、地址、联系方式）
乙方：（公司名称、地址、联系方式）
鉴于甲方需要安装发电机以保证生产运转，为了保障顺利完成发电机安装并达到预期效果，双方经协商一致，签订如下合同。
一、合同目的
本合同旨在规范甲、乙双方协作，明确双方责任及义务，确保发电机安装工程顺利进行，达到预期效果。
二、发电机安装工程内容
1.发电机基础的设计、施工及验收。
2.发电机的油路、水路的设计、施工及验收。
3.发电机的机房设计、布置、施工及检验。
4.发电机电缆的敷设、连接、验收。
5.发电机的表面喷漆清理、涂装验收。
6.发电机组各部位的安装、调试及质量验收。
7.发电机组安装后的联动测试和机组整体调试等。
8.发电机组的所有相关资料的汇编和整理，包括详细的施工图纸、工程质量报告等。
三、发电机安装工期
1.该工程的总工期为15个工作日（不含节假日）。
2.乙方在项目签约当天起7天内，提交详细的施工计划，双方经审核通过后，继续履行合同。
四、合同价款及支付方式
1. 建筑工程总造价为人民币________万元（详见附表）。
2. 建筑工程总造价根据进度款的形式分期付款。款项结算方案如下：
工程进度占总价的百分比 应付款项的比例
20% 10%
40% 30%
60% 50%
90% 90%
100% 100%
3. 乙方收到甲方支付的进度款后，须在5日内提交工程进度报告以及验收资料，完全履行工程义务。
五、合同条款终止及违约责任
1. 合同签订后，甲、乙双方应本着公平、诚信的原则，按照合同的要求履行各项义务。如果发生违约情况，违约方应承担相应的违约责任。
2. 本合同履行过程中，如果一方因合同履行不力导致违约，另一方有权解除本合同。
3. 双方均有违约情形，依法平均分担费用，并承担相应违约责任。
4. 本合同的解释权属于甲乙双方。
六、争议处理方式
1. 因本合同引起的争议，双方应协商解决，如果协商无果，可通过法律途径解决。
2. 本合同不得转让给其他方，否则，应得到双方同意，并书面通知另一方。
七、合同生效
1. 本合同经甲、乙双方严肃研究。一式两份，双方各执一份，自签约之日起生效。
2. 本合同一旦生效，无论甲、乙双方能否履行合同，均应按期履行。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
签订日期：年 月 日
附表：
（详细列出各项工程总造价，如发电机、工程材料、施工人员工资等）
发电机安装合同
甲方（安装方）：_______
乙方（需求方）：_______
为保障甲方与乙方的权益，依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就乙方委托甲方进行发电机安装合作事宜，达成如下合同：
第一条 合同目的
1.1 甲方承诺负责乙方的发电机安装工作，确保其可正常运行。
1.2 乙方须支付甲方合理的安装费用，并提供必要的工作条件。
1.3 本合同为双方合作的阐明，不可转让给任何第三方，也不可将款项划拨到其他账户。
第二条 合同工期
2.1 甲方需于乙方提供的机房进行现场勘察后，向乙方提供详细的设计方案和施工计划，并与乙方确定具体的安装时间。
2.2 安装期间，双方保持良好的合作关系，保证在约定日期内完成安装任务。
第三条 安装规范
3.1 甲方应严格按照国家标准进行安装工作，确保发电机正常运行。
3.2 安装期间，甲方必须遵守乙方的安全、环保、文明施工等要求，保证现场秩序和清洁。
3.3 安装完成后，甲方需经过乙方验收，验证发电机安装是否符合设计方案及国家标准，并保证无任何质量问题。
第四条 安装费用
4.1 甲方应根据乙方提供的机房建筑结构、用电量和设备规格等条件，提供详细的发票、商务清单和安装费用表。
4.2 安装费用的支付方式：甲方需在安装期间向乙方开具发票，并经乙方验收后，乙方应在三个工作日内，将安装费用转至甲方指定账户。
第五条 违约责任
5.1 任何一方违反合同条款，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 甲方未按时完成任务的，应对乙方负责，赔偿乙方相应的损失。
5.3 乙方未按约定支付安装费用的，应承担滞纳金并赔偿因此给甲方造成的损失。
第六条 变更和终止
6.1 双方协商一致，可对本合同内容进行变更和补充。
6.2 本合同经双方签字盖章生效。除非另有规定，长期有效。
6.3 甲方或乙方如遇特殊情况需终止本合同，需事先以书面形式通知对方，并协商制定解决方案。任何一方未经另一方同意单方面终止合同的，均应承担法律责任。
签约单位及法定代表人（签名）：
甲方（安装方）：__________
乙方（需求方）：__________
签署日期：__________
一、根据《中华人民共和国全同法》及有关规定，乙方租赁甲方的工程机械，为明确设备租赁双方的权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守：
1、租金/月;元/天。
2、不足半个月按半个月计算，大于半个月不足一个月，按一个月计算。
3、租期三个月内，乙方承担往返运装费;超过三个月，乙方承担进场运装费，甲方承担退场运装费。
四、付款方式：按先付款后使用原则提前五日支付次月租金。若次月租金未付，甲方有权终止合同，并收回设备，一切后果由乙方自负。另按月租金的日千分之五计算违约金。
五、双方责任和义务：
1、本合同自设备从甲方驻地开出时开始计算租金。
2、机械自甲方驻地开出后一切安全(包括行使安全)由乙方负责，开出甲方驻地后发生的安全事故(包括交通事故)所发生的一切费用由乙方支付，甲方一律不负责任。
3、乙方须正确安排机械施工，保证设备安全，并给操作人员合理的保养时间，不得违章指挥或强行使用带病机械。
4、乙方负责设备的看护，若因乙方疏忽造成设备损坏或丢失，乙方须按目前参考售价及折旧进行赔偿。
5、乙方负责燃油及耗材供应。
6、租期内乙方不得擅自将设备转租，不得拖欠租金，否则，甲方有权终止合同收回设备。
7、租期内设备其发生较大的故障，由甲方修理。小故障由乙方负责修理，费用由乙方承担。
8、租期到期后，乙方立即归还设备，归还的设备应完好无损。
六、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
七、本合同签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发电机安装合同
甲方：_________(以下简称“甲方”)
地址：_________
乙方：_________(以下简称“乙方”)
地址：_________
根据中华人民共和国合同法以及有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，秉着诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同：
一、合同目的
1.1 甲方有意购买或使用发电机，需要乙方提供相关的设计、制造、安装、调试、试运转、保养、维修、培训及技术指导、技术支持等服务。
1.2 乙方同意按照甲方要求的规格、型号和数量，提供上述服务，并承担相应的法律责任。
二、发电机安装
2.1 乙方应根据甲方的要求和实际情况，提供符合国家有关标准和规定的发电机，并负责发电机的制造、装配、安装、调试及试运转等工作。
2.2 甲方应提供发电机的使用场地，并配合乙方完成发电机的安装、调试及试运转工作。
2.3 发电机的安装、调试及试运转过程中，乙方应严格遵守国家有关安全、环保、质量等方面的法律法规和标准，确保发电机和其附属设备的正常、安全运行。
2.4 安装后，乙方应对发电机进行初次试运转，确保发电机能够正常运行并满足甲方的要求。如在试运转过程中出现故障或问题，乙方应及时处理或更换相应的零部件。
2.5 安装工程完工后，乙方应向甲方提供相应的技术资料、合格证书、质保书等文件，并向甲方进行相关培训及技术服务，以保证用户合理使用、维护发电机设备。
三、保修期和售后服务
3.1 发电机的保修期内，乙方承诺对于由于自身设计、制造、安装等原因所导致的故障进行免费维修和更换相应的零部件。
3.2 在保修期过后，乙方仍将为甲方提供相应的维修、保养、技术指导、技术支持等售后服务，并提供相应的维修保养费用和配件费用报价单。
3.3 甲方在使用发电机设备过程中出现问题，应及时向乙方进行反馈，乙方将及时响应并处理。
四、价格与结算
4.1 发电机服务的价格、结算方式及付款方式详见双方签署的订单和发票。
4.2 如发生索赔或违约等争议，双方应友好协商并共同寻求解决方案。如协商无果，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务结束之日止。
5.2 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行友好协商。协商一致后，双方可通过书面形式进行补充协议，作为本合同的组成部分。
5.3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
承租方：中国_建筑(集团)有限公司 【或简称甲方】
出租方：_发机电设备有限公司 【或简称乙方】
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_项目柴油发电机租赁委托给乙方完成，双方就相关事宜达成如下协议：
第一条1. 工程名称：_项目施工总承包工程-柴油发电机租赁
2. 工程地点：
3. 总建筑面积：
第二条租赁时间
第三条 租赁方式
1. 机械设备进场时间：依照甲方通知为准，甲方应提前通知乙方进场时间。
2.租赁起始时间：发电机组运至现场，并调试完成，验收合格后次日开始计算租赁费用(以甲方工程部及商务部签字确认的时间为准);现场租赁不因甲方停工等情况计停租赁费。
3. 租赁终止时间：由甲方根据工程需要确定。
4.租赁方式：本租赁的设备包含主机及其他所有辅助材料工具等(配带一桶200升燃油，燃油费另计)，且由乙方配备熟练操作人员，负责设备的操作和维护保养等工作;本租赁设备的使用主要为备用。
5. 租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备只享有租赁期间
6. 禁止租赁此机械设备期间，乙方再出租给第三方使用，且甲方不得转租。
7.出租期间的机械设备由乙方配带的操作人员每天定期检查检测，保证此些设备在紧急使用时能即时正常运作使用;租赁的设备及操作人员须完全根据施工现场甲方的指令使用和管理。
8. 另乙方承诺为甲方备留一台100kw型号的柴油发电机，若甲方需要须在2小时达到施工现场，并立即调试达到正常使用条件。
9.若根据工程需要，在现场需长期(不少于一个月)备用其他机型时，均按第四条合同价款中合同固定月租综合单价计费，租赁时间及方式内容同本条相应条款;
10. 现200kw机型长期备用定义为同一台发电机每月累计使用时间不超过七天(即168小时)，且最短租赁时间达三个月。
11. 双方商定，施工现场停工期间，甲方通知乙方报停，报停期限为一个月且不计租赁费用。
第四条1.
2. 合同暂定总价36000元，大写：叁万陆仟元整 合同固定月租综合单价：
75kw机型 元/月/台，(大写 )，
100kw机型 元/月/台, (大写 )，
200kw机型 元/月/台, (大写 )，
300kw机型 元/月/台, (大写 )，
400kw机型 元/月/台, (大写 )，
i. 不足一月时，以实际发生天数计取租赁费(日租费用=月租/当月天数)，须有现场甲方管理人员签字确认;
ii. 后期使用阶段若不需操作人员常驻现场，则其综合单价在原有基础上扣减人工费20_元;其单价变化时间由双方现场确定。
3. 短期租赁固定单价：75kw机型 元/天/台
100kw机型 元/天/台
200kw机型 元/天/台
300kw机型 元/天/台
400kw机型 元/天/台
i. 其中75kw机型、100kw机型及200kw机型柴油发电机为静音节能机型，且每使用一次进出场费(含来回运输装卸等费用)元;300kw机型进出场费 元，400kw机型进出场费 元;
ii. 上述机型使用时均从第二天开始计租费;
iii. 另进场前需各配带一桶(200升)柴油(费用由甲方负担);
iv. 短期租赁固定单价为短期连续使用单价，非备用时单价。当短期租赁超过10天不再计取进出场费用，但其租赁费应从第一天使用开始计取。
4.合同价款的说明上述合同价格包括乙方为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，承担自身经营风险，满足国家/地方规范、规程、标准，满足甲方随时使用(包括一段时间的连续使用)等方面的要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用;且包括但不限于承租范围内所涉及的人工费、运费、安装费、辅材费、劳保费、食宿费、费等以及管理费、利润、规费、税金等全部费用(不含燃油费)。该价格为固定价格，不随市场变化而调整，结算时不再调整。
5. 价款支付及结算 本合同无预付款。付款程序：双方商定，甲方每三个月付款一次，于当月20日前上报前三个月完成工程量明细表、进度款申请表等甲方所需资料，并经项目各部门签字确认后送至项目商务部审核，审核完毕后办理付款手续。3) 付款方式付款按实际发生费用的70%支付，30%(为资料、工期和安全保证金)于租赁期满一个月内无息支付完毕。分包方每次领取工程款前，乙方向甲方提供国家规定的机打正式发票，并携带加盖乙方公章或财务章的账户信息。否则甲方不予付款。
4) 资金风险共担
1)鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，在甲方未按时收到业主相应款项情况下，乙方表示理解与宽容，在此情况下，乙方不要求甲方付款均按时足额到位。
2) 在业主工程款不到位时，乙方同意甲方按业主实际支付给甲方的比例来支付其进度款。
3) 任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。
5) 进场前乙方配带的每桶(200升)燃油的费用在租赁期满结算，依照进场时的燃油市场价无息支付。
6) 对于因乙方违约或违反合同，甲方按照本合同的规定而扣除的款项，为永久扣款，一次从合
第五条1. 依工程的需要，需提前退还租赁的设备，应提前向乙方发出通知，乙方接到通知后积极按甲方要求退场甲方租赁的机械设备。
2.甲方因工程的需要，需延长其所租机械设备的租期，应在本合同租期届满前与乙方联系，依据工程需要情况与乙方协商办理延租手续。甲方对所租机械有优先租赁权。
第六条1. 甲方提供现场警卫及工地内消防设施。
2. 严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，甲方承担由此引发的责任损失。
3. 甲方提供乙方工作人员的现场住房(被褥、床铺等生活用品除外)，乙方自行解决食宿问题。
4. 负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，按时支付租费。
5. 提供合格的燃油。
6.任何情况下甲方不得私自开机，否则造成后果甲方负责。甲方应知道，用电设备的启动电流为设备额定功率的2-3倍。甲方使用机组所带负载不得超过机组额定功率值和额定电流的80%。
7. 甲方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。
第七条1.乙方在设备操作运行开始前一星期向甲方提交一份现场租赁机械设备操作人员的名单、表及操作证书和机械设备的合格证书操作说明等有关资料，以获取批准和检查。
2. 乙方必须严格执行甲方工程项目部《分包管理手册》的相关要求内容。
3. 负责自身使用材料、机械设备、工具的运输、装卸，并卸至施工现场甲方指定位置及保管工作。
4.采取有效的安全防护，防止发电机维修或使用中由于设备的性能变化、操作维修人员的失误等原因造成不能正常使用或发生质量、安全事故，否则，由此造成的一切工期、事故费用损失由乙方负责。
5.乙方必须保证其提供的发电机组每天24小时能正常运转，每天例行检修(包括换修的零配件、润滑油等所有的辅助材料)，登记好详细的检修记录，若因机械设备本身的原因导致现场不能紧急使用或现场因其停工，尤其造成的一切经济损失等均由乙方须承担;
6. 乙方提供的发电机组必须符合甲方的CI管理要求，按甲方工程技术部门的指令进行。
7. 明确乙方操作人员代表，与甲方进行对接，且保证现场操作人员每天24小时驻现场。
8. 乙方必须服从甲方人员的管理，保证施工正常运行。
9.乙方应对其雇员行为的错误或疏忽负责，对于不服从甲方管理，不能满足甲方工程需要操作人员，在甲方提出更换要求后，应在甲方要求时间内重新委派合格的操作人员。时间为准。
11. 签订合同时,如由委托代理人签订,则乙方应提供法人授权。
12.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用;若其操作人员在施工现场出现意外事故等情况，乙方承诺均与甲方无关。
13. 密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲方的违章指挥。
14. 与甲方共同办理设备的租费签认工作，并承诺其出租发电机为节油型发电机。
15. 租赁期间，如甲方有需要可租赁由甲方提供的设备输出端与甲方负载间之间所需电缆。
16. 发电机组须配备四个燃油桶，备调换使用。
第八条1. 达到 市文明工地称号的标准;且无死亡及重大伤残事故发生。
2. 甲乙双方分别对自身的运输车辆的交通安全负责。
3. 乙方车辆进入现场须服从甲方的指挥，按照规定路线行驶，否则，引起的安全事故由乙方承担相关责任。
4. 乙方车辆进入现场禁止鸣笛。
5. 乙方须采取有效措施，防止噪声超标或机械漏油污染环境。运输车辆要定期进行噪音检测。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施或进行更换。
第九条 保险
乙方应对其出租物和人员办理保险并支付保险费用，费用包含在合同价款中。乙方应使甲方免遭此类损失或补偿，免遭一切此方面或与此相关的索赔、诉讼等费用。当乙方的人员或出租物(与本合同工程有关的)出现伤害事故或损坏事故，无论其是否需要，乙方都应及时通知甲方。
第十条1.若乙方未按合同要求时间提供租赁物，每延误一天，甲方扣除乙方此机型的月租赁费作为违约金，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。
2.乙方提供的租赁物产品质量未达到合同约定要求而引起质量、安全隐患和事故，乙方向甲方支付的违约金为5000元，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。
3. 如果乙方租赁物质量、规格、数量不符合合同约定又未能在合同约定时间内进行更换，每发生一次，乙方向甲方支付 5000元的违约金。
4.若因乙方自身原因(没有定期或及时检修保养或其他原因等)，导致在一小时内不能满足甲方使用要求的，每发生一次甲方扣除乙方此机型月租金作为违约罚金。索由于另行租赁产生的费用。
6. 甲方应按照承租物的正当性能和约定用途使用，否则乙方有权收回所租财产、解除合同，由甲方承担违约责任并赔偿乙方损失。
7. 除非本合同终止，违约方承担前述几条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。
第十一条 争议与裁决
本合约在执行过程中若有争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可向 人民法院提起诉讼。
第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效，结清结算尾款后，本合同即告终止。
第十三条 本合同正本一式 贰 份，副本一式 伍 份，具有同等的法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份。 第十四条 1.本合同所有条款已经双方充分协商，甲方对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明，乙方对本合同所有条款充分理解并无异议。 第十五条本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议、会议纪要、谈判记录等形式予以解决。
承租方： 出租方：
[盖章] [盖章]
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 日 期： 年 月 日
甲方： 贵州腾亚建设工程有限公司(以下简称甲方)
乙方：毕节市恒鑫建业管理咨询有限责任公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国全同法》及有关规定，乙方租赁甲方的工程机械，为明确设备租赁双方的权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守：
一、 机械设备名称及数量： 机械设备名称、型号及数量
二、时间
三、租赁费用及往返运装费
1、租金/月;元/天。
2、不足半个月按半个月计算，大于半个月不足一个月，按一个月计算。3、租期三个月内，乙方承担往返运装费;超过三个月，乙方承担进场运装费，甲方承担退场运装费。
四、付款方式：按先付款后使用原则提前五日支付次月租金。若次月租金未付，甲方有权终止合同，并收回设备，一切后果由乙方自负。另按月租金的日千分之五计算违约金。五、双方责任和义务：
1、本合同自设备从甲方驻地开出时开始计算租金。
2、机械自甲方驻地开出后一切安全(包括行使安全)由乙方负责，开出甲方驻地后发生的安全事故(包括交通事故)所发生的一切费用由乙方支付，甲方一律不负责任。
3、乙方须正确安排机械施工，保证设备安全，并给操作人员合理的保养时间，不得违章指挥或强行使用带病机械。
4、乙方负责设备的看护，若因乙方疏忽造成设备损坏或丢失，乙方须按目前参考售价及折旧进行赔偿。 5、乙方负责燃油及耗材供应。
6、租期内乙方不得擅自将设备转租，不得拖欠租金，否则，甲方有权终止合同收回设备。
7、租期内设备其发生较大的故障，由甲方。小故障由乙方负责修理，费用由乙方承担。
8、租期到期后，乙方立即归还设备，归还的设备应完好无损。 六、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
七、本合同签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字：电话号码：
乙方签字：电话号码： 日期： 20_年 08 月 09日
甲方：________________
乙方：________________
经双方协商，乙方向甲方租赁发电机共贰台，型号为150KW，供甲方赛格XX扩建工程工地使用，为明确双方责任与义务特订立本协议。
第一条甲方责任
1.1甲方向乙方必须提供性能完好的发电机组，以满足现场施工供电需要。
1.2甲方必须配备贰名合格的执证操作人员，负责施工现场机组的保养、维修，确保每台机组正常运行，保养维修费用由甲方负责。现场操作人员必须遵守有关操作规程和工地规章制度，负责乙方承租发电机的保卫工作，如现场发生机组丢失、损坏，乙方不承担任何责任。
1.3甲方负责妥善保管乙方采购运至现场的机组燃油(润滑油由甲方自购)，保证燃油不丢失、泄漏;如有丢失、泄漏，甲方照价赔偿，并承担由此给甲方带来的一切损失。
1.4甲方必须服从乙方工地机组燃油登记制度，作到机组运行正常，燃油消耗有数。禁止发电机无负荷耗油发电;如乙方机组无负荷发电超过半小时，每发现一次罚款_________元。
1.5甲方负责机组进场，负责机组起吊、运输的安全，进场起吊、运输费由甲方负责。
1.6租赁期满后，甲方必须在三天内将所有乙方租赁的机组一次性地安全退出现场，出场费按_________元人民币由乙方支付给甲方。
第二条乙方责任
2.1乙方负责机组场地的平整、稳定。负责甲方派去的现场机组管理人员的餐费、住宿。
2.2乙方保证在恶劣的环境(如暴风雨)下不得使用机组。在使用过程中，如出现故障，及时通知甲方修理，不得随意拆装。
2.3在租赁期间，机组消耗的燃料油由乙方自购运至现场，甲方负责保管，并乙方随时进行抽检核查。
第三条结算方式
3.1发电机机组租赁期为________月，不足_________月按天计取租金，租赁时间按实际使用时间计算。
3.2租期按机组进场试机合格之日起，停机使用之日止。租金按150KW机组每月每台________元人民币结算，以上租金内已包含甲方操作人员的工资等费用。甲方凭完税发票领取工程款。
3.3本协议签订后，乙方预付甲方____________人民币，作为机组押金，结算时抵扣租金相应金额。
3.4甲方提供每台发电机必须满足乙方施工现场的用电需要，如因甲方或发电机故障等原因，造成乙方施工现场停机达一个小时以上，每小时罚款___________元。
以上协议条款甲乙双方共同遵守，不得违反。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。租赁结束，帐结清后，该协议自动失效。附：_____工地租赁发电机耗燃油登记表
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
发电机安装合同
甲方： XXX 公司
乙方： XXX 工程有限公司
鉴于甲方需要进行发电机安装工程，并经过双方协商，甲乙双方达成以下合同：
第一条 工程名称
本工程名称为： XXX 发电机安装工程
第二条 工程规模
本工程的电机总功率为 XXX 千瓦，数量为 XXX 台。
第三条 工程地点
本工程的施工地址为：XXXXXXX。
第四条 工期要求
本工程的工期为 XXX 天。乙方按照甲方给出的工期要求进行施工，如因乙方原因造成工期延误的，需承担相关违约责任。
第五条 施工标准
乙方应按照相关技术标准要求进行施工，提供技术方案，设计图纸，并保证工程质量。
第六条 材料及设备
材料及设备应符合国家有关标准要求，乙方应具有合法的相关证明材料，保证在合同规定的工期内提供合格材料及设备。
第七条 质量保证
乙方应提供符合国家标准的设备，若设备出现质量问题，乙方应负责更换或修理，并承担相关费用。
第八条 费用结算
本工程的费用为 XXX 元，乙方应按照工程实际完成情况进行结算，在工程全部竣工后十个工作日内完成。
第九条 违约责任
如因乙方原因造成工程无法正常进行或工程质量问题，乙方应承担全部违约责任。
第十条 合同解除
如其中一方因不可抗力原因致使合同无法继续履行或违反合同约定，另一方可以解除合同并要求承担相应违约责任。
第十一条 签订时间
本合同自签订之日起生效，有效期为工程施工完成并结算完毕后。
甲方：(盖章)__________ 乙方：(盖章)__________
签订日期：_________ 签订日期：_________
发电机安装合同
一、双方约定事项
1.1 甲方（承包方）与乙方（需方）就本合同项下的发电机的安装事宜达成协议，经过充分沟通，双方达成以下一致事项：
1.2 发电机生产厂家：XXXXX
1.3 发电机数量：1台
1.4 发电机型号：XXXXX
1.5 发电机额定功率：XXXXX
1.6 发电机额定电压：XXXXX
1.7 发电机频率：XXXXX
1.8 发电机出厂日期：XXXXX
1.9 本合同总金额：XXXXX元
1.10 售后服务：甲方提供一年免费维修服务，包括（电气部分，发电机检修，故障排除等服务）。
二、付款方式
2.1 预付款：乙方在签订本合同时需支付甲方合同总金额的30%作为预付款。
2.2 进度款：乙方需在合同签订后的一个月内支付甲方工程总金额的50%作为进度款。
2.3 尾款：乙方需在验收合格后7天内支付甲方剩余工程金额的20%作为尾款。
三、合同权利义务
3.1 甲方负责发电机安装施工、调试及配电柜的安装等工作，施工现场秩序及卫生整洁，必须符合国家相关规定和标准。
3.2 乙方应按合同的约定支付款项，及时提供施工资料、技术参数等必要的工程资料。
3.3 甲方应使用符合国家相关标准的工程材料及施工设备，完成工程后应保持现场卫生整洁。
3.4 甲方应根据工程进度及时向乙方提供施工报告及相关技术参数等工程资料，定期向乙方汇报工程施工情况。
3.5 工程完成后，乙方应按规定时间与甲方进行验收，验收时应对工程质量进行全面检查，如发现问题应及时提出并要求甲方整改。
3.6 如工程质量不符合约定，甲方应负责免费整改或赔偿乙方损失，乙方亦有权要求甲方返还由己方支付的全部款项。
四、违约责任
4.1 任何一方未能按照本合同规定的履行其相关义务，均应承担违约责任。
4.2 对于未按约定付款或者延误付款的一方，应按日计算延期付款的违约金，每日按应付款项的万分之五计算。
4.3 如因甲方原因造成工程延误，甲方应承担相应的赔偿责任，但如果工程延误是由于乙方原因造成的，则不承担任何赔偿责任。
五、争议解决方式
凡因本合同引起的争议应协商解决，如协商不成，可向有关仲裁委员会申请仲裁。
六、合同生效及送达
6.1 本合同自双方签字、盖章之日起生效，并于签订之日起10天内生效。
6.2 本合同一式二份，甲乙双方各执一份原件。
6.3 本合同的传真、电子邮件等副本及经过协商达成的任何修改均有效。
合同签订人:
甲方（承包方）：XXX
乙方（需方）：XXX
日期：XXX
以上为“发电机安装合同”主题的范文，当然，实际的合同内容可能会因为不同项目而有所不同。事前我们应该深入了解每个项目的相关要求，以便我们写出可行的方案及不出差错的合同。具体到合同的语言、风格和组织方式，需要在实践中不断总结和改善。
幼师资料《发电机合同(汇集十篇)》一文希望您能收藏！“幼儿教师教育网”是专门为给您提供幼师资料而创建的网站。同时，yjs21.com还为您精选准备了发电机合同专题，希望您能喜欢！
相关文章
最新文章
.png)
.png)
.png)
