在如今社会正在不断的创新和发展，合同对于我们工作和生活的影响力也越来越大。合同的签订必须贯彻自愿互利，协商一致的原则，你知道个人合同如何去写了吗？大家都可以来参考激发创造力。
出租方(甲方)_________
承租人(乙方)__________
目前乙方对甲方想合法出租的房屋感兴趣，甲方愿意将该房屋出租给乙方使用。甲乙双方就乙方向甲方支付定金等事宜签订本协议。
一、甲方房屋地址
甲方拟出租给乙方的房屋坐落于__________________________路，____________________城市。
二、租赁期限
双方约定的租赁期限为_________________________________________。
第三、存款
1.乙方应向甲方支付定金人民币_________________。甲方收到定金后应书面签字。
2.本协议签订后，租赁期开始前，如甲方违约，将上述定金和乙方双倍返还；如果乙方违约，保证金将被甲方没收。
四、房租
金额:双方约定的租金为人民币_______________________________________乙方应以__________的形式向甲方支付。付款方式为______________。
五、其他
甲、乙双方同意在____________________________________________________________________________________前签订房屋租赁合同。
甲方(盖章)_________乙方(盖章)__________
________年_____月_____日_______年_____月_____日
委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)
建设单位：_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_____________ 签订地点：_____________
丙方(签章)：_________
_________年____月____日
签订地点：_____________
附件：
建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)
根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。
开户行：_________(盖章)
专户帐号：______________
经办人：_________(签字)
_________年_________月_________日
编号：
保证金合同
甲方：
乙方：
丙方：
签订日期：年月日
甲方:法定代表人:
乙方：
法定代表人:
丙方：
法定代表人:
就乙方受让甲方在丙方挂牌的债权资产包（编号：），甲乙丙三方就资产包支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金合同条款如下：
一、乙方受让的上述债权资产包债权总额为：人民币元，（明细附后，利息计算至年月日）。
二、乙方受让上述资产包需支付给甲方的全部价款为：人民币（大写）（¥元）（或等额可自由兑换的美元）。
付款方式
为一次性付款。
1、境内投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同并支付全部剩余价款；
2、境外投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同，在该资产包获得国家相关部门批复后日内支付剩余全部价款。
三、乙方交付的保证金为：人民币（大写）（¥元）（或等值可自由兑换的美元），实际数额不得低于本合同约定，且以丙方指定的开户银行出具的款项到达丙方账户的数额为准。
保证金应于本合同签订前存入丙方账户:
户名：
帐号：
开户行：
保证金用于保证：
1、境内投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同并支付全部剩余价款；
2、境外投资者在该资产包获得华融公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同，在该资产包获得国家相关部门批复后日内支付剩余全部价款。如投资者违约，同意北交所将立约、履约保证金作为违约金全部支付如投资者违约，同意保证金作为违约金全部支付给。
四、保证金的效力为：
1、若买受人为境内投资者，在该资产包获得批复后，甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，在日内将保证金划至甲方指定账户，乙方应在日内一次性支付剩余全部受让价款。
2、若买受人为境外投资者，在该资产包获得公司总部批复并获得国家相关部门批准并在国家外管局备案后，甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，在日内将保证金划至甲方指定账户，乙方应在日内一次性支付剩余全部受让价款。
3、甲乙双方间的资产包转让行为生效后，定金（即上述保证金转化的定金）可抵作受让价款。如果乙方以外币支付保证金或受让价款，则:
（1）保证金数额应该为按照支付日的外汇银行挂牌汇价可兑换成双方约定的等额的人民币；
（2）如果双方资产包转让行为生效，则甲方按照处分日的外汇银行挂牌汇价将
定金或乙方支付的外币价款兑换成人民币；
（3）如果因为人民币升值等原因，导致甲方兑换外币后，未达到乙方应该支付的受让价款，则乙方应该在甲方要求期限内继续支付价款，直至达到本合同约定数额；
（4）因中国有关外汇监管等部门审批的原因，导致乙方支付的价款迟延到达甲方或公司指定的账户的，不视为逾期。
4、乙方以外币支付保证金或受让价款后，在甲方兑换成人民币前，可以随时以等额人民币替换。
5、甲、乙双方签订书面的《资产包转让合同》后，在乙方按期付清全部价款之日起内，甲方选择一个中国省级（含）以上报纸刊登资产包转让公告。
6本合同签订后，甲方在履行资产包的处置程序过程中未签订资产包转让合同前，甲方应勤勉尽责地维护资产包及其项下债权、资产的收益权，对于破产债权申报、参加执行分配以及其它因为突发情况会对资产价值带来实质性影响的债权处置，甲方在已知的情况下须及时告知乙方。
如乙方放弃购买意向并且拒绝与甲方签订《资产包转让合同》，则乙方同意以本合同为证据，自动放弃定金、孳生利息的所有权，乙方所交纳的定金甲方有权扣收。乙方对此充分认可接受。
7、如公司或国务院有关部门最终未批准同意乙方成为此资产包的受让人，则甲方仅将上述保证金的本金返还给乙方，乙方对此充分认可接受；如甲乙双方最终签订正式的资产包转让合同，则定金抵作价款。
8、本合同生效后，甲方不得上报将本合同项下资产包转让给非乙方的任何其他
第三方的方案，否则，甲方应向乙方退还全部保证金，并另行向乙方支付等于保证金金额的损害赔偿金。如果公司或国家相关部门未批准本方
案，则甲方可另行处置，乙方放弃对甲方任何形式的追索。
五、陈述与保证：
1、甲方在本合同生效之后按照程序尽快将甲乙双方间资产包转让方案上报公司。如果出现下列情况之一：
（1）华融公司未批准；
（2）国务院有关部门未同意乙方成为债权受让人。则甲方将保证金本金退还给乙方。
2、公司批准后，甲方应当尽快将资产包转让方案向国家相关部门报批，如果最终本方案未取得国务院相关部门同意的，则乙方有权解除合同，并有权请求返还保证金本金。
3、乙方已经对受让债权的合法性、有效性、有无实现权利的法律障碍、债权凭
证、甲方现有的债权及从权利凭证等所有问题进行了了解。对债务人和保证人的现状、现场进行了调查、并到房产、土地、工商局、规划、企业主管部门等部门对债务人及保证人资产及乙方管线的所有问题进行了调查。乙方依据自身的勘察、
测试和了解，自愿受让甲方享有的上述债权。
4、甲方已经就上述债权的合法性、有效性及一切相关情况充分、真实、全面告知了乙方；甲方将上述债权涉及的所有债权重要的或非重要的凭证或其他资料全部提供给了乙方。乙方对甲方告知和提供的凭证或资料事项认可无异议，且乙方保证不以出现任何事由而主张本合同可变更、可撤消、无效或拒绝履行本合同约定的义务。
5、甲乙双方同意本合同产生的纠纷也适用中国法律，由中国法院管辖。
6合同表明的上述债权的基本情况与乙方调查、了解不一致的，乙方同意按照上述债权的实际状况受让债权，且受让价款不变更。
7、乙方认为本合同不存在任何可变更、可撤消及无效事由，乙方支付上述保证金及任何放弃权利的意思表示完全、真实、自愿。
8、乙方受让资产包可能存在但不限于以下瑕疵：
（1）资产包内债权有可能超过诉讼时效；
（2）资产包内债权所设定的抵押/保证/质押未经法院确权；
（3）资产包内债权可能存在执行终结或破产终结或债务人和保证人的主体资格不存在；
（4）乙方受让债权后可能存在向债务人主张权利的法律障碍；
（5）资产包内债权可能存在与现有卷宗材料不符的情况，以债权现状为准；
（6）本合同所列资产包内债务人所欠本金和利息，来源于银行和公司的会计记录，与债务人的财务记载可能存在出入。
六、乙方承诺条款:
1、乙方是审慎的购买者，本《合同》签署前，乙方对标的资产的现状进行了审慎的调查，已对受让标的及标的项下单项资产的性质、金额、真实性、合法性、有效性、存在的诉讼纠纷、实现权益的法律障碍等一切相关事项进行了充分的调查、了解。
2、乙方在此确认，甲方未就本《合同》转让标的及标的项下单项资产的性质、状况或可回收性作出任何明示或暗示的声明或保证，亦未对乙方的预期收益做出任何明示或暗示的声明和保证。乙方已被告知并完全理解资产及本次交易的风险，自愿承担因资产和本次交易的风险可能给其造成的一切损失以及不能获得预期利益的后果。乙方基于独立慎重做出签署本合同的决定，同意按照现状收购本合同项下标的资产。
3、乙方已被告知并完全理解，其受让标的项下的单项资产及其从权利，可能存在着瑕疵或尚未发现的重大缺陷，这些瑕疵包括但不限于诉讼时效灭失、强制执行申请权灭失、因计算误差或其他原因致使乙方实际接收的资产金额与本合同表述的资产金额以及本合同附件所列资产金额不完全一致、实物资产价值贬损等，以至于乙方预期利益无法最终实现。
4、乙方已被告知并完全理解，其受让的标的项下单项资产可能包括但不限于以下从法律上讲已灭失的“资产”，如因原债务人已注销、诉讼已被法院裁定终结执行、债务人已被法院裁定破产终结等原因，导致相应债权实际已灭失的“资产”。
乙方认为该类资产存在着基于法律法规、债务人自身之过错或过失，从而使该类“资产”有继续追索的可能，因此乙方根据自己独立之商业判断，同意该类资产构成本合同项下转让标的
5、乙方理解并同意：任何情况下，乙方都无权基于从甲方受让的标的资产及标的资产项下的单项资产，以任何理由向甲方（含甲方分支机构，下同）或工商银行（含其分支机构）提出任何权利主张，并且乙方应当在与其继受方签订的转让合同中、明确约定其继受方不能就甲方已转让给乙方的资产向甲方或工商银行提出任何权利主张，如果该继受方向甲方或工商银行提出任何权利主张，乙方承诺赔偿甲方或工商银行因此而产生的任何损失。
6、乙方已仔细阅读了本《合同》，并有机会对本《合同》的条款提出意见。本
《合同》一经签署，乙方即放弃基于本合同项下标的的任何瑕疵，以误解、显失公平、欺诈、重大误解或其他任何理由主张变更、撤销本《合同》或申请本《合同》无效或部分无效的权利。
7、乙方已被告知并完全理解中国现行有关不良资产管理和处置法律法规，包括但不限于国家发展与改革委员会、商务部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等部门颁布的行政规章以及其他相关政策，并自愿遵守上述法律法规、行政规章以及相关政策。
七、丙方的承诺条款
丙方承诺按照甲方规定的数额代甲方收取保证金，并按本合同的相关规定及时将保证金划至甲方帐户，如违约，按应划保证金数额的日万分之三支付违约金。
八、本合同未尽事项，甲乙丙三方协商解决。
九、本合同自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效，甲乙丙三方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。
签署时间：
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
丙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
出租方:(以下简称甲方)
承租人:(以下简称乙方)
甲乙双方就房屋租赁达成如下协议:
一、甲方将位于天津开发区(市、区)第一街云锦兰亭小区1-1-20xx室的房屋出租给乙方居住使用。租期从年月日至年月日，共个月。乙方居住满三个月以上的，收取一个月的租金，居住不满一个月的'，如乙方违约，押金不予退还。
二、该房屋月租金为人民币(大写:整)，按月结算。每次租金到期前3天内，乙方应向甲方支付全月租金。
三、乙方租赁期内，水费(10立方米/月)、电费(100度/月)、物业费由甲方承担，网费、有线电视费、采暖费由乙方承担(采暖费时间为5个月，每月支付100元)。租赁结束时，乙方必须付清所有欠款。注:甲方承担10立方米/月和100度/月的用水量，超出部分按TEDA市规定的住宅水电价格折算成人民币，由人头分摊。每月交房租的时候交上个月的水电费。
四、乙方同意提前支付人民币(大写:贰拾万元整)作为房款，该房款将在本合同终止时冲抵或返还给乙方作为租金。房屋内的家具、墙面、公共设施如有故意损坏，押金不予退还。
五、租赁期内，乙方如需在合同期内退房及解除合同，必须提前15天通知甲方，否则押金不予退还。
六、租赁期内，未经甲方同意，乙方无权将房屋转租或出借；房屋的结构和用途不得改变。因乙方人为原因造成房屋及其配套设施损坏的，乙方应承担赔偿责任。
七、本合同引起的任何争议应由双方协商解决。
八、乙方严禁带他人进屋，以免影响他人休息，造成不必要的麻烦。严禁深夜与朋友在室内饮酒、赌博或大声喧哗。最迟在晚上23:00之前，请离开不属于住户的人，锁好大门。早上高峰时间严禁洗澡，以免影响他人使用厕所。严禁将其他杂物或有杂物的废水倒入蹲便器或脸盆内，以免堵塞下水道，影响卫生间的正常使用。公共场所严禁放置个人垃圾或垃圾桶。
九、节约用水用电，晚上睡觉前仔细检查，一定要关闭室内电器设备，拔掉电源，以免夜间电压过高烧毁电器设备，引起火灾。将无杂物的废水倒入桶中冲洗或清洗拖把。
十、除甲方租房时提供的原有电气设备外，新增的电气设备将根据其功率和运行时间单独计算。该费用由乙方承担，不计入分摊费用。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签名):_ _ _ _ _ _ _ _
xx年xx月xx日
(一)签订劳动合同不得收取抵押金
劳动部《关于印发〈关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见〉的通知》(劳部发[1995]309号)
用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、保证金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，应按照劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)和劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发[1994]118号文件中的有关规定请示”的复函》(劳办发[1994]256号)的规定，由公安部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。
附一：劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)
企业不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押职工的居民身份证、暂住证和其他证明个人身份的证件。对擅自扣留、抵押职工居民身份证等证件和收取抵押金(品)的，公安部门、劳动监察机构应责令企业立即退还职工本人。
附二：劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发
[1994]118号文件中有关规定的请示”的复函》(劳办发[1994]256号)
当前，一些企业在与职工建立劳动关系时擅自向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或者“风险金”，这一做法违反国家关于劳动关系当事人平等、自愿和协商一致建立劳动关系的规定，侵害了职工的合法权益，必须予以制止。劳动部、公安部、全国总工会曾于今年三月联合发出了《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发〔1994]118号)，对制止企业收取抵押金(品)的问题做了明确规定。同样，国有企业和集体所有制企业也不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或“风险金”。对擅自收取抵押金(品)的，劳动行政部门应责令企业立即退还给职工本人。
(二)经济合同不同于劳动合同
用人单位与劳动者签订劳动合同，不得收取或约定各种形式的抵押金;经济合同、承包合同不得代替劳动合同。
劳动部办公厅、国家经贸委办公厅《对〈关于用人单位要求在职职工缴纳抵押性钱款或股金的做法应否制止的请示〉的复函》(劳办发[1995]150号)
至于一些用人单位与职工建立劳动关系后，根据本单位经营管理实际需要，按照职工本人自愿原则向职工收取“风险抵押金”及要求职工全员入股等企业生产经营管理行为，不属上述规定调整范围。但是，用人单位不能以解除劳动关系等为由强制职工缴纳风险抵押金及要求职工入股(实行内部经营承包的企业经营管理人员、实行公司制企业的董事会成员除外)。否则，由此引发的劳动争议，按照《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》规定处理。
(三)录用人员时不得收取的费用
用人单位在招收、录用职工时，不得以任何名义收取他们的集资、风险基金、抵押金、保证金、报名、培训、体检等任何费用。
甲方：
乙方：
为全面落实安全文明施工管理工作，坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，北京诚通新新建设有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)结合双方实际情况，经共同协商，双方同意把合同价的%作为安全文明施工保证金，于年月日在项目，特签署安全文明施工保证金协议书，双方必须共同遵守。
协议书具体内容如下：
一、安全目标
1.不发生轻伤及以上人身伤害事故;
2.不发生设备损坏事故;
3.不发生火灾;
4.不发生环境污染事故;
5.杜绝违章指挥、违章作业违反劳动纪律事件。
二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求，甲方必须进行安全资质审查，乙方应缴纳安全施工保证金：
(一)资质审查：
1.营业执照、资质证书、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书、施工人员的身体健康证明、施工安全工器具登记表、特种作业人员资格证书等。
2.甲方要求提供的其他资料。
3.以上材料乙方应报甲方安全监督部门备案。
(二)安全文明施工保证金
乙方同意把合同价的%的安全文明施工保证金(下限不得低于万元)，在施工中发生不安全情况或不服从管理等情况，按照规定，扣减相应保证金，工程验收合格后，退还保证金。
三、双方应承担的安全责任
甲方
1.负责对乙方的资质进行审查。
2.开工前，甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底，并由双方签名的交底记录。
3.提供甲方安全管理方面的规章制度，并委派人员进行开工前的安全培训、交底。
4.乙方施工人员在施工过程中发生的各类违反规程、制度的违章行为，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。
5.在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。
乙方
1.乙方法人代表是本单位的安全第一责任人，乙方的施工代表(施工第一责任者)是本工程的安全第一责任者，应全面负责安全管理工作，切实履行安全职责，全面负责现场安全管理工作。
2.乙方必须建立安全监察机制，并配备专(兼)职安全监察人员,认真开展安全监察工作,并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程情况，危险作业点以及施工安全措施。
3.特种(设备)作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。
4.乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。不得招用不满16周岁的未成年人和年龄超过60岁的人员。
5.乙方开工前应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分，经考试、体检合格方可进行工作，并将考试成绩书面报甲方安全监督部门审核备案。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵照以上程序办理。
6.乙方负责所属工作人员着装整齐、佩戴工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残等人员进行施工。
7.乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
8.在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产(施工)规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。
9.乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门。
10.乙方所承担的施工(检修)项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂的和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。
11.当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。
12.工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。
13.由于非甲方原因而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。
14.其他应补充的条款:(1)乙方须对所属员工缴纳意外伤害保险;(2)乙方设置兼职安全管理人员负责安全管理;(3)乙方定期参加甲方负责人组织的安全活动;(4)所有参修人员必须体检合格;(5)乙方须在项目开工前向甲方提交保障安全承诺是书一分。(6)甲方有权对乙方施工人员进行安全监督抽查，并对不符合要求的人员无条件清退出现场。(7)、乙方应提前对所有人员进行安全教育，并做记录;(8)、进入工地前接受甲方的安全教育考试，并确保合格，不合格者不得进入现场。
四、乙方发生下列情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从安全文明施工保证金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除。
1.乙方工作中造成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币二万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币三十万元。
2.由于乙方责任造成设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。
3.由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币三十万元(当不足于弥补甲方损失时,以实际发生的损失额度计)。
4.由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币20__～5000元。
5.甲、乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。
6.乙方人员发生下列违章情况，被甲方人员发现时，应立即予以制止，并令其立即整改，可根据情节每人次扣罚人民币100-1000元。
(1)工作人员在工作中不按规定正确着装，不正确佩戴安全帽。每发现一人/次，罚款200元;
(2)高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。每发现一人/次，罚款200元;
(3)高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。每发现一人/次，罚款200元;
(4)搭设的脚手架不符合安全要求或使用未经验收合格的脚手架。每发现一次，罚款200元;
(5)作业中未按规定使用梯子。每发现一次，罚款100元;
(6)使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具等未进行定期试验。每发现一件/次，罚款100元;
(7)特种作业人员无证作业。每发现一人/次，罚款200元;
(8)作业人员未经安全培训合格，未办理安全上岗证。每发现一人/次，罚款200元;
(9)现场施工用电管理不符合“一机、一闸、一保护”要求。每发现一处，罚款200元;
(10)将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用。每发现一处，罚款200元;
(11)施工中约时停、送电。每发现一次，罚款200元;
(12)非电工私接电气设备，电动工器具，罚款200元;
(13)电气设施接线时先接电源端，后接负荷端;拆线时先拆负荷端，后接电源端。每发现一次，罚款200元;
(14)在需要加盖盖板之处，不加盖盖板。每发现一处，罚款200元;
(15)各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。每发现一处，罚款200元;
(16)擅自跨越安全遮栏。每发现一人/次，罚款200元;
(17)使用电动工具时不戴绝缘手套。每发现一人/次，罚款200元;
(18)不熟悉使用方法，擅自使用电气、风动工具和喷灯。每发现一人/次，罚款100元;
(19)在卷扬设备运行时跨越钢丝绳。每发现一人/次，罚款100元;
(20)不对高温高压、易燃易爆物品进行隔离，即从事电、气焊作业。每发现一次，罚款200元;
(21)采用掏挖的方法进行挖掘作业。每发现一人/次，罚款200元;
(22)起重作业指挥人员带手套指挥。每发现一人/次，罚款100元;
(23)随意使用非起重工具进行起重作业。每发现一人/次，罚款200元;
(24)非操作工操作起重设备(指需专人操作的起重设备);每发现一人/次，罚款200元;
(25)在起重吊物下行走或站立;每发现一人/次，罚款200元;
(26)起吊作业不符合“十不吊”要求。每发现一人/次，罚款200元;
(27)在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够。每发现一次，罚款200元;
(28)在带电设备附近进行起吊作业无监护人。每发现一人/次，罚款200元;
(29)凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。每发现一次，罚款200元;
(30)设备检修不按规定办理工作票。每发现一次，罚款200元;
(31)设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。每发现一次，罚款200元;
(32)在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业。每发现一次，罚款200元;
(33)设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试车工作。每发现一次，罚款200元;
(34)在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人。每发现一人/次，罚款200元;
(35)不按规定使用相应的安全工具进行操作。每发现一人/次，罚款200元;
(36)使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器。每发现一人/次，罚款200元;
(37)制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理。每发现一次，罚款1000元;
(38)工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。每发现一人/次，罚款200元;
(39)在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走。每发现一人/次，罚款200元;
(40)没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用角磨机不戴护目眼镜，抡大锤时戴手套等。每发现一人/次，罚款200元;
(41)在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。每发现一人/次，罚款200元;
(42)动火作业不按规定办理动火工作票。每发现一次，罚款200元;
(43)氢、油管道动火时不按规定接地线。每发现一次，罚款200元;
(44)在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施。每发现一次，罚款200元;
(45)将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶。每发现一次，罚款200元;
(46)照明行灯不按规定电压使用。每发现一次，罚款200元;
(47)不按规定装设安全防护网。每发现一次，罚款200元;
(48)随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。每发现一人/次，罚款200元;
(49)检修电气设备人员走错间隔。每发现一人/次，罚款200元;
(50)焊接工作用的气瓶与明火距离小于安规规定距离。每发现一次，罚款200元;
(51)焊接工作用的氧气、乙炔瓶之间的距离小于8米。每发现一处，罚款200元;
(52)焊接工作用的氧气、乙炔瓶未按规定固定使用。每发现一处，罚款200元;
(53)焊接、切割工作前,未清理周围的易燃物,工作后未检查、清理现场遗留物。每发现一次，罚款200元;
(54)无正当理由挪用消防器材。每发现一次，罚款100元;
(55)未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。每发现一人/次，罚款200元;
(56)在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其它工作。每发现一人/次，罚款200元;
(57)对盛过油的容器、易燃物品施焊，未采取防火安全措施。每发现一人/次，罚款200元;
(58)潜水泵工作时，在潜水泵抽水区域内进行人工清淤、挖土等工作。每发现一次，罚款200元;
(59)装设的接地线不符合安规要求;电焊机接地线未正确压接。每发现一次，罚款200元;
(60)动火作业现场附近有与其相抵触的工作(如机组排氢、熬制沥青、油漆及其它溶剂清洗工作、油处理等)，不具备安全距离和安全时间间隔。每发现一处，罚款200元;联责甲方工程管理部门200元;
(61)其他违反《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方《现场安全工作规程》、《安全文明施工管理标准》及《反违章管理标准》等规章制度的行为。按有关规定进行罚款。
7.其他应补充的条款：
8.未尽事项按甲方《安全生产奖惩制度》、《反违章管理实施细则》、《文明生产管理制度》等规定以及行业及国家相关规定中条款执行。
五、双方的权利及义务
甲方
1.根据《中华人民共和国安全生产法》规定，甲方必须进行安全资质审查，乙方应提供营业执照、资质证书、法人资格证书(法人授权委托书)、安全资格证书、施工人员的身体健康证明、施工安全工器具登记表、特种作业人员资格证书以及乙方施工安全技术措施。
2.对乙方施工人员进行安全教育和《安规》培训，并进行危险因素告知，培训结束后进行《安规》考试，对施工项目的安全技术要求进行交底，对乙方施工期间的日常安全管理提供方便。
3.在施工过程中，甲方应定时派员监督检查乙方安全施工情况，发现乙方违章作业、违反劳动纪律有权立即制止，并按有关规定对其进行处罚。
4.由甲方负责办理工作票，安排工作负责人，协调施工过程中安全问题。
乙方
1.乙方对现场的安全管理工作全面负责，对现场工作人员的进行安全教育、安全管理负责。并向甲方交纳安全施工保证金。
2.乙方施工人员应加强施工现场安全规章制度的学习，自觉遵守甲方安全管理制度，杜绝各种违章现象的发生。经甲方《安规》培训考试合格后，到安监部办理“安全上岗证”，作为上岗资格证书，随身携带或佩戴。
3.依据工程施工过程中可能存在的危险点，制定有针对性的防范措施，确保施工过程中的人身和设备安全。
4.进行特种作业，如：起重工、架子工、电工、焊工等工作时，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
5.施工人员超过30人的必须设专职安全员,少于30人的设兼职安全员，做好施工现场安全管理工作，并经常向甲方汇报施工过程中存在的安全问题。
6.乙方在施工现场进行工作时，只能在规定的工作区域内进行工作，不得随意扩大工作范围，不得随意超越工作区域，不得乱动与施工无关的设备，不得随意拉临时用电线路，确因工作需要需增加临时用电时，必须经甲方同意方可进行。
7.乙方应向施工人员提供符合国家标准的劳动保护用品，使用检验合格的安全用具，并使其经常处于良好的工作状态。
8.乙方应严禁违章指挥、违章作业，确保施工安全。因违章造成不安全情况发生的，将依法追究有关人员的责任。
9.施工过程中乙方必须执行甲方提出的安全管理意见，自觉做好施工现场的文明生产，不对周围环境造成污染。
10.乙方在签订工程合同和工程结算前均需先到安全监察部办理有关手续，没有签订《安全管理协议》不准开工。
11.签订《安全管理协议》时，乙方应交纳给甲方工程款3%～10%的安全施工保证金(下限不得低于20__—20000元)。在施工中发生不安全情况，按照规定，扣减相应保证金，工程验收合格后，退还保证金。
六、其他
1.工程发生各种不安全情况时，属乙方现场管理不力或不遵循安全管理要求等方面原因，及现场管理不到位或其它不符合规定等责任原因造成乙方或其他人员人身伤害的，由乙方组织善后处理等事宜。
2.甲方负责安全的安全监察部门作为监督方，负责监督检查以上协议执行情况。
3.未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。本协议一式三份,甲方对外发包工程职能部门、安全监督部门和乙方各执一份。
4.本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而终止。
甲方：(章)乙方：(章)
甲方经理(签字):乙方经理(签字):
甲方主管(签字):乙方主管(签字)：
年月日年月日
【案例】：
甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是定金，现在是出租方毁约其有权进行索赔。
【分析】：
实际上乙方的这种想法仅对了一半。
理由是，甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一方违约的，违约方仍应当承担违约责任”。
乙方虽有权进行索赔，但是否有权主张押金的双倍返还呢?
实际上根据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释，押金如果没有约定定金性质的，那么权利人无权主张定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半。
乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成本，就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。
但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院采纳的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判断成份较重。
甲方：××市×××房地产开发 有限公司 法定代表人 ：
住所地：
乙方：×××××房地产开发有限公司 法定代表人：
住所地：××市×××路
甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：
一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付××××万元人民币的保证 金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为××××年，期间 ，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照××××的利率支付给甲方利息；
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：××市×××房地产开发有限公司
乙方：×××××房地产开发有限公司
年 月
甲方：_________
乙方：_________
本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条概况
鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围
为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的_________%，金额：_________大写人民币_________元（￥_________）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式
为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间
自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条资金证明
乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他
本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人或授权代理人（签字）：_________
法定代表人或授权代理人（签字）：_________
_________年_________月_________日
天津市场场地租赁保证金合同范本
（试行）
出租人（甲方）：
承租人（乙方）：
保管人（第三方）：北京市市场协会
根据《华人民共和国合同法》、《华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定，三方就编号为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的《北京市市场场地租赁合同》（简称《租赁合同》）保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下：
第一条保证金的管理
保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（北京市市场协会）管理，并计取银行同期活期存款利息。
第二条乙方保证金
自本合同签订之日起▁▁▁日内，乙方（是/否）应支付《租赁合同》约定租金总额▁
▁▁%计▁▁▁▁▁▁元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。
第三条乙方保证金按下列第▁▁种方式支付：
1、由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。
2、乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。
第四条乙方保证金应用于以下第▁▁▁▁▁▁▁▁种情况：
1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。
2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。
3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，乙方的保证金及利息不予返还。
4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的，必须提前▁▁日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的，应保存好相关凭证。
第六条乙方保证金的补足
在租赁期限内使用乙方保证金的，乙方应在使用后▁▁▁日内将保证金补足，补足方式同本合同第三条的约定。
第七条乙方保证金的返还
《租赁合同》终止后▁▁日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的，保证金及利息应全额返还乙方。
第八条乙方逾期▁▁▁日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除《租赁合同》。
第九条甲方保证金支付方式
甲方在市场内收取租户保证金的，应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金，数额为市场当年租金总额的▁▁▁%（2-5%），以作为履行合同的担保。
甲方保证金应于每年▁▁▁月▁▁▁日前向第三方支付，甲方保证金使用后，应于▁▁▁日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。
第十条甲方保证金应用于以下情况：
1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。
2、▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
第十一条第三方的权利义务
1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定帐户，不得转存、隐匿。
2、确认保证金按照本合同约定的事由支取，不得挪作他用。
出质人（甲方）： 组织机构代码证号：
住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：
传真： 电话：
质权人（乙方）：
住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：
传真： 电话：
出质人（以下简称甲方）： 质权人（以下简称乙方）：
为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号 为的《 》(以下称主合同)的履行，保障乙方债权的实现，经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权（附股东会或股东大会决议），甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保证金质押担保。根据有关法律法规和司法解释，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条 担保方式
甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金提供质押担保，并办理登记止付手续（保证金利息按照同档次活期存款利率执行，并将利息存入保证金账户作为质押权利的组成部分，作为乙方提供不可撤销担保责任）。
甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。
第二条 保证金专户
甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币（大写） 的保证金存入其在乙方开立的保证金专户，视为保证金交付乙方，质权设立。保证金担保存续期间，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。
保证金专户名称：保证金专户账号：
若担保范围涉及多笔债权，保证金专户账号明细见本合同第三条中的“保证金质押清单”。
第三条 担保范围
债权本金（大写） 及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
若担保范围涉及多笔债权，债权具体情况见下表“保证金质押清单”。
当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内优先承担担保责任。乙方对上述保证金专户中的保证金享有优先受偿权。
第四条 保证金担保的存续期间
保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。
第五条 被担保的主合同的变更
甲方确认，乙方与债务人协议变更主合同条款的，视为已征得甲方事先同意，甲方担保责任不因此而减免，但以下两种情况除外：
（一）延长债务履行期限；
（二）增加债权本金金额。
第六条 合同效力的独立性
本合同的效力独立于主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认为无效，则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损失而形成的债务也承担担保责任。
第七条 质押担保的连续性
本合同项下的担保义务具有连续性，质押权不因甲方的任何变动而受影响。不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因素的影响。
第八条孳息的收取
在质押期间内，乙方有权依法收取质押标的所生孳息。收取的孳息在优先充抵收取孳息的费用后存入保证金账户作为质押物。）
第九条 担保权利的实现
发生下列情况之一的，甲方同意乙方有权从其在乙方开立的保证金专户中直接划收相应款项：
（一）主合同项下全部或部分债务本金或利息履行期限届满，乙方未受清偿的；
（二）根据主合同的约定乙方可以提前实现债权的其他情形。
甲方承诺，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，甲方将提供其他乙方认可的担保。
第十条 违约及处理
甲方同意，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，而甲方未提供其他乙方认可的担保的，乙方有权从甲方在贵州省农村信用社联合社所辖县（市、区）农村信用合作联社（农村合作银行）开立的账户中划收任何币种的相应款项，本条约定视同划收的授权文件。
第十一条 双方约定的其他条款：
第十二条 合同争议解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：
向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
第十三条 合同的生效 本合同满足以下条件后生效：
（一）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签章并加盖公章（如甲方为自然人的，则其仅须签字）及乙方负责人或授权代理人签章并加盖公章；
（二）甲方按本合同第六条约定的时间和金额将保证金存入其在乙方开立的保证金专户。
第十四条 本合同一式 份。甲方持 份，乙方持 份。
第十五条 声明条款
一、乙方已经就本合同向甲方做了相应的条款说明。
二、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。
三、甲方已阅读本合同所有条款，并特别注意了本合同字体划线的条款。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
四、甲方有权签署本合同。
甲方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：
年 月 日
乙方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：
年月 日
甲方：
法定代表人：
注册地址：
联系方式：
乙方：上海安良资产管理有限公司
法定代表人：徐丹
注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室（上海裕安经济小区） 联系方式：
甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：
1. 甲方交付的保证金为:人民币 万元（大写） 万元（小写），以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。
户 名： 上海安良资产管理有限公司
账 号： 1001357819000009666
开户行： 工商银行上海市环球金融中心支行
甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。
2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。
3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。
（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。
（2）因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。
4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。
5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。
7. 本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。
甲方：
负责人（或授权代理人）：
年 月 日
乙方： 法定代表人（或授权代理人）： 年月日
一、什么是施工合同保证金
施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。
二、施工合同保证金有什么作用
一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。
为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。
在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水平等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。
质权人(甲方)：********有限公司
法定代表人：
住所：
电话：
出质人(乙方)：
法定代表人：
住所：
电话：
为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的《委托担保合同》(以下称“主合同”)的履行，保障甲方债权的实现，乙方愿意提供保证金质押担保。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(￥万元)的保证金存入甲方账户。
甲方帐号如下：
户名：**********有限公司
开户行：
帐号：
乙方所交保证金，甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后，在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。
第二条质押担保范围
本合同的担保范围为：
主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。
第三条质权的实现
一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，甲方有权从上述保证金中划收相应款项。
二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍甲方实现质权。
第四条违约责任
一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏，甲方有权采取以下一项或多项措施：
1.要求乙方限期纠正违约行为;
2.要求乙方提供新的担保;
3.要求乙方赔偿损失;
4.法律许可的其他救济措施。
二、如果因乙方原因导致质权未有效设立，或者导致甲方未及时且充分实现质权，甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任，并承担所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。
第五条合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第(一)种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
(一)向甲方住所地人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第六条合同的生效
本合同一式贰份，经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
甲方(公章)：
负责人或授权代理人(签字)：
年 月 日
乙方(公章)：
负责人或授权代理人(签字)：
年 月 日
甲方（保证人）：________________
住所：________________________________
法定代表人：__________________________
电话：________________________________传真：______________
乙方（债权人，即业主）：________
住所：________________________________
法定代表人：__________________________
电话：________________________________传真：______________
丙方（债务人，即承包商）：____
住所:_________________________________
法定代表人：__________________________
电话：_______________________________传真：_______________
鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。
第一条定义
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
第二条保证范围及方式
甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_______。
甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
甲方在上述保证范围内承担连带保证职责
第三条承担保证职责形式
保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“Y”表示选取项，填“N”表示非选取项）：
（N）1．由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。
（N）2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。
（Y）3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。
第四条保证期间
自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日，即至_____年_____月____日止。
第五条各方的权利义务
1．乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。
2．乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。
3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。
4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。
5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约状况并要求其予以纠正。
6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。
7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。
8．甲方在承担担保职责后，享有追偿权。
第六条承担担保职责的程序
1．乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。
2．甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。
第七条合同的生效、变更和解除
1．本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
2．本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。
第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
第十条附则
本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。
甲方：__________________乙方：__________________
法定代表人：____________法定代表人:_____________
（或授权代理人）（或授权代理人）
_______年_____月____日______年_____月___日
丙方：__________________
法定代表人：____________
（或授权代理人）
______年______月____日
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《保证金合同(热门十五篇)》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了保证金合同专题，希望您能喜欢！
最新文章
.png)
.png)
.png)
