我们常说，机会是留给有准备的人。当幼儿园教师的工作遇到难题时，我们经常会用提前准备好的资料进行参考。资料一般指生产、生活中阅读，学习，参考必需的东西。参考资料有助于我们的工作进一步发展。那么，关于幼师资料你了解哪些内容呢？也许下面的“承揽合同汇总四篇”正合你意！可能你会喜欢，欢迎分享。
一、外发方:，以下简称甲方;承揽方:以下简称乙方。
二、
1.乙方根据甲方的产品2D和3D要求来设计模具,并按客户确认好的2D结构图制作以上模具。
2.此款模具是日本出口模，要求很高：模具所有外观面要求光亮平整，线条清晰。加工精细，完全按标准制作!
3.乙方保证此款模具完全采用客户要求的进口钢材牌号,模胚LKM及配件HASCO标准进行一流工艺制作.
4.乙方保证以上钢材,模胚,配件都是正规正牌来源,钢材须有正规钢厂的材质证明及热处理证明.
5.甲方因乙方钢材及配件的品质问题所造成的模具扣款由乙方全部承担。
6.乙方保证此模具试模的样品，完全达到客户的2D产品图的尺寸公差要求.并每次附有产品全检报告.
8.乙方保证模具在正常使用情况下的寿命为100万次。在此生产数量之内模具出现异常(不含人意破环)则由乙方负责维修，一切费用由乙方承当。
9.模具开始时间,从签订合同日开始计.
10.乙方模具逾期,不能按期交付合格样品时，甲方会处罚每天以该模具总款5%的赔偿金，直到甲方收到合格样品为止，如果逾期时间超过15天乙方所开的模具还不能达到甲方的品质要求，甲方有权拒支付乙方一切费用并取消以后的合作供应商资格,模具甲方收回处理.
三.交货方式
交货方法：工厂提货。
四.付款方式
合同签订一周内预付40%，试模合格样板付30%(走模前)，交模并确认后90天内付清30%(走模后)。
五.解决合同纠纷的方式
双方一旦产生争议，应通过友好协商解决。协商不能达成一致，提交东莞市经济合同_____委员会申请_____。
六、其它约定事项：
本协议一式两份，双方各执一份，示尽事宜甲乙双方协议解决，本协议在双方签字或盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
联系电话：
统一社会信用代码：
乙方(承揽方)：
法定代表人：
住所：
联系电话：
统一社会信用代码：
根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律的规定，经甲乙双方协商一致，甲方委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期间印刷
公司宣传册，总量 份。
一、项目明细
项目名称： 公司宣传册
1、尺寸：横 mm×高 mm;
2、封面： g，要求 ;
3、内页： g，要求 ;
4、面数： P;
5、装订方式： ;
6、数量： 套/册;
7、单价： 元/册，大写： ;
8、总价(不含税)： 元，大写： 。
二、付款方式
合同一经签署立即生效，并于 天内将合同总额的 %汇至公司提供的账户内，方可开始制作，余款 %待验货合格后付清提货。
甲方付清所有款项的同时，乙方应向甲方开具商业发票。
三、交货方式
印刷加工：在确认打样稿后 个工作日内交货。
交货地点： ， 承担运费，产品风险自交货时转移。
四、印刷质量标准
1、样稿应是最后正式定稿，如发稿后再作更改，除不保证交货时间外，并酌加费用。
2、乙方前期制作应按提供样稿之要求按时、按质完成，印刷品质量以签字样稿为准验收;甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。
3、彩色印刷品的色差范围正负应当不超过样稿的 %，套印允许误差应小于 mm。其他如需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收。
4、甲方对印刷质量有任何异议，须在交货后 个工作日内提出，在任何情况下乙方不负责除印刷以外发行、广告的连带责任。
五、知识产权及保密
1、乙方应对甲方制作发行方式、计划严格保密。
2、乙方设计人员应自觉保护甲方提供的一切用于排版印刷的电子文档，不得擅自提供给任何第三方作任何用途。
3、乙方为甲方杂志制作的平面设计，其著作权属于甲方。
4、乙方应妥善保存杂志的所有电子设计稿件、菲林，甲方若需要，应予提供;合同终止后，若双方不再续约，乙方应将所有电子设计稿件、菲林交给甲方。
六、乙方设计制作的作品不存在任何第三方享有的所有权、知识产权或其他权利，不存在任何侵犯第三方合法权益的情形，如甲方因此遭受第三方索赔或起诉的，则乙方承诺自费就上述索赔或起诉为甲方答辩，并支付甲方因此而承受的全部损失和费用，以及承担全部经济和法律责任。
七、合同其它条款
交货数量同意允许正负 %的溢短装。如有溢装的情况，甲方有权选择是否按合同单价接收超装之货品。若甲方不接收，乙方不得擅自赠送他人或以任何价格出售，作其他客户印刷业务参考样本除外，但不得侵害甲方的知识产权。如短装在 %之内，乙方须按合同单价从合同总价中扣除相应金额，但不另行补足数量。如短装在 %以上，甲方有权要求乙方补足所缺货品。
由于政策变化、政府行政行为等人力不可抗力导致其中一方无法履行合同，本合同即行终止，双方不承担违约责任。
八、违约责任
1、任何一方不履行本合同，违约方应向守约方承担违约责任。违约方除向另一方支付违约金外，还需承担另一方因该违约事实造成的损害。
2、任何一方无故不能按期履行本合同的，违约方应当向另一方支付违约金，违约金按照逾期天数乘以总的合同金额乘以 %计算。
3、甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款，此合同未尽事项，应由甲乙双方友好协商解决。
4、若任何一方违反本合同并经协商无效，应由被告所在地人民法院作争议解决。
5、因不可抗力导致合同无法执行的情况，双方应友好协商延期履行，协商不成或确实无法继续履行的，任何一方均不承担违约责任。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方代表签名：
签订地点： 乙方代表签名：
签订地点：
年 月 日 年 月 日
民事反诉状反诉人：_________________(本诉被告)住所地：_________________法定代表人：______________，职务 ______________ ，电话_______________委托代理人：_________________律师事务所律师
被反诉人;(本诉原告)_________________有限公司，住所地：_________________法定代表人：______________，电话_______________案由：承揽合同纠纷
反诉请求：
1.请求被反诉人返还首付款_________________ 万元
2.请求被反诉人承担支付违约赔偿金_________________ 元
3.请求被反诉人承担本诉及反诉的诉讼费用
事实和理由：
_________________年 _________________ 月 _________________ 日，反诉人与被反诉人签订《合同书》，约定反诉人向被反诉人购买大手机模具125套，反诉人支付首付款5万元，后又签订补充协议增加购买10套上述产品。合同约定被反诉人应在合同签订的10天内交付第一批产品10套，之后每6天向反诉人交付的产品不少于15套，在20__年1月15日前全部交货完毕，反诉人20__年1月15日前支付完全部货款。合同约定被反诉人不能按期交货，则应以双倍返还首付款，已交产品反诉人有权按购买价格全部退货。另约定产品免费保修一年，三个月内出现质量问题乙方应到现场维修服务，如无法修缮则应调换新产品，所有费用由乙方承担。合同签订后，被反诉人按期发了第一批货，以后每期发货都拖延时间，共分七八次，直到20__年3月中旬才发货结束，发货延迟导致双方无法正常结算。被反诉人的逾期行为，也造成反诉人对直接用户__________建行的逾期违约。__________建行将该批产品安装使用后，不到两月全部出现机箱变形，外漆裂开，机箱与屏幕之间的缝隙可插入手指，无法再正常使用。因被反诉人拒绝维修和更换该批产品，且其产品已无法使用，后__________建行将该批产品全部退回，我公司另行为__________建行更换了125套该批产品，并赔偿__________建行164890元。__________建行将该批产品退还反诉人后，反诉人积极与被反诉人协商退货事宜，协商过程中，被反诉人司机及反诉人司机将产品运回被反诉单位。反诉人要求被反诉人重新制作该模型，反诉人将协助其销售该商品以弥补双方损失，但被反诉人深知该批模具已不能再使用，于是一再拖延，后将反诉人起诉至法院。根据以上情况，特提出反诉，要求反诉人承担违约责任。请法院依法判决!
此致
_________________人民法院
反诉人：_________________
法定代表人：______________
_________________年_________________月_________________日
甲方：（定做方）
乙方（承揽方）附加身份证复印件
加工，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：
一、甲方权利和义务
1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。
二、违约条款
1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/m2）的`1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期xx月，20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方乙方：
20xx年xx月xx日
供方（全称）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
需方（全称）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期
二、质量标准、验收方法及地点：
三、原材料来源及互利方法：
四、交（收）货方法、地点及运杂费负担：
五、货款结算时间及方法：
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：
七、经济责任：
八、其他：
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本____份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
Yjs21.Com更多幼师资料扩展阅读
在现今逐渐信任法律的社会，签订合同无论是在日常生活还是工作中都是不可避免的。合同一经订立，详细说明了所有条件和理由。对于初接触合同的人来说，这一切可能会让你感到非常懊恼。因此，我们编辑经过精挑细选，为您准备了与“承揽合同”相关的材料，希望它对您有所启发，有所帮助！
定作人：_______________(以下简称甲方)
共同承揽人：_______________(以下简称乙方)
甲方将坐落于房屋，外墙粉刷承揽给乙方，经甲、乙双方协商订立如下承揽合同：
一、甲方仅提供水电源、泥沙、水泥、益胶泥、丝网，乙方工序为：清洗外墙、喷涂混合浆(水泥、益胶泥搅拌均匀)、安装丝网、水泥砂浆粉刷，乙方以自己的设备、技术、劳力等完成工作任务，不受甲方的指挥管理,不得浪费甲方提供的材料;
二、工程价款：乙方按照甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方给付报酬单价为19.00元/㎡，按乙方粉刷实际面积结算;
三、工期：施工期间不得影响附近居民正常生活及工作，确保15天内完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天气或停水停电等造成无法施工，工期实行顺延;
四、质量：应符合国家优良工程有关标准及规范;
五、安全：乙方在施工过程中做好一切防范工作，各工种由专业人员持证施工，若发生事故，乙方自行负责，甲方不负连带责任;
六、付款方式：甲方验收合格后七日内一次性付清;
七、未尽事宜，双方协商后补充，达成补充协议;
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字后生效，待承揽合同工程款付清后自行失效。
甲方 ：___________
乙方 ：___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承揽合同
合同编号：
签订地点：
签订时间：_______年_______月_______日
定作人：
承揽人：
经充分协商，签订本合同，共同信守。
第一条 承揽项目、数量、报酬及交付期限
________________________
第二条 技术标准、质量要求：
第三条 承揽人对质量负责的期限及条 件：
第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:
第五条 承揽人使用的材料由人提供。材料的检验方法：
第六条 加工物的包装要求及费用承担：
第七条 定作人成果检验标准、方法和期限：
第八条 结算方式及期限：
第九条 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金（大写）元（定金数额不得超过合同标的额的20%）。定金交付后，承揽人违反合同的，应双倍返还定作人的定金；定作人违反合同的，承揽人不返还定金，定作人也无权请求返还。
第十条 定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作。但如承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完成，不以定作人同意为要件。
第十一条 合同的解除
1、未经定作人同意，承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成。违反此规定的，定作人可解除合同。
2、合同成立后，承揽人交付完成的工作成果前，定作人可随时变更合同，也可随时解除合同。以上权利的行使，不以承揽人有违约行为为要件。
3、定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。
4、其他条件：
第十二条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽（是/否）可以留置加工物。
第十三条 风险与侵权责任负担
1、在承揽期间内，因不可抗力等因素而发生的风险负担，原材料由定作人提供的，由定作人承担风险；原材料由承揽人提供的，由承揽人承担风险。
2、承揽人有义务妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果，因保管不善造成毁损灭失的，应当承担赔偿责任。
3、依《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第10条 ，承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人原则上不承担赔偿责任，但定作人对定作、指示或选任有过失的，应承担相应赔偿责任。
第十四条 违约责任
1、承揽方的违约责任
（1）不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值 %或酬金总额的违约金。
（2）无论主要工作还是辅助工作，一旦交由第三人完成，承揽人应就第三人的工作成果向定作人负责。第三人不对定作人负违约责任。
（3）其他
2、定作方的违约责任
（1）中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失；中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值 %的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方未履行部分酬金%的违约金。
（2）定作方未按照约定的期限支付报酬的，每延期一天，应偿付承揽方延期付款总值1%的违约金。
（3）其他
第十五条 争议的解决
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由绍兴仲裁委员会仲裁。
第十六条 合同效力
本合同有效期限：从双方签署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七条 其他约定事项：
以上条 款如有未尽事宜，应以书面协议作为附件。
本合同一式份，正本双方各执份，副本送工商行政管理局存查。
定作人：（签章）
承揽人：（签章）
住所：
住所：
法定代表人：（签章）
法定代表人：（签章）
居民身份证号码：
居民身份证号码：
委托人：（签章）
委托人：（签章）
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
项目名称：________________________________
委托方（甲方）__________________________
研究开发方（乙方）______________________
填写说明
一、“合同登记编号”的填写方法：
二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。
三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。
四、标的技术的内容、形式：
包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况、成果提方式及数量。提交开发成果可采取下列形式：
1.产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件；
2.磁盘、磁带、计算机软件；
3.动物或植物新品种、微生物菌种；
4.样品、样机；
5.成套技术设备。
五、研究开发计划：
包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。
六、技术情报资料的保密：
包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。
七、其他：
合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。
八、委托代理人签订本合同书时，应出具委托证书。
九、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就___________________项目的技术开发（该项目属_________计划），________经协商一致，签订本合同。
一、标的技术的内容、形式和要求：
________________________________________
二、应达到的技术指标和参数：
________________________________________
三、研究开发计划：
________________________________________
四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式：
（一）研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本；报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。
本项目研究开发经费及报酬：___________元
其中：甲方提供____元，乙方提供____元。
如开发成本实报实销，双方约定如下：
（二）经费和报酬支付方式及时限（采用以下____种方式）
①一次总付：____________元，时间：________________
②分期支付：____________元，时间：________________
____________元，时间：________________
③按利润________%提成，期限：________________
④按销售额____%提成，期限：________________
⑤其他方式：______________________________________
五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属
__________________________________________________
六、履行的期限、地点和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地点）履行。本合同的履行方式：________________________________
七、技术情报和资料的保密
__________________________________________________
八、技术协作和技术指导的内容
__________________________________________________
九、风险责任的承担
在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由________承担。（1、乙方；2、双方；3、双方另行商定）经约定，风险责任甲方承担____%，乙方承担____%.
本项目风险责任确认的方式为：______________________________
十、技术成果的归属和分享
（一）专利申请权：________________________________________
（二）非专利技术成果的使用权、转让权：______________________________
十一、验收的标准和方式
研究开发所完成的成果，达到了本合同第二条所列技术指标，按____标准，采用_____方式验收，由_____方出具技术项目验收证明。
十二、违约金或者损失赔偿额的计算方法
违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。
（一）违反本合同第____条约定，______方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：____________________
（二）违反本合同第____条约定，______方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：____________________
十三、争议的解决方法
在本合同履行过程发生争议，双方应当协商解决，也可以请求________进行调解。
双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第（____）种方式解决。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
综架承揽合同
委托方：＿＿＿＿＿纺织器材厂（甲方）
承揽方：＿＿＿＿＿电镀厂（乙方）
１．加工的项目、产品名称、规格＿＿＿＿数量＿＿＿＿价格、交货期：
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│项目│产品名称、规│单位│ 数量 │ 单价 │ 总价 │ 交货日期 │
││格│││（元）│（元）×├──┬──┤
│││││││一季│二季│
│││││││度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│镀锌│综架1600mm以│ 只 │10万│ 0.15 │15000万 │5万 │5万 │
││上│││││││
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│ 综条 │ 支 │100万 │ 0.11 │110000│50万│50万│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│││││││││
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合计│（大写）拾贰万伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
２．质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之＿＿＿，但损坏件必须归还甲方。
３．原料供应：加工用锌块由甲方供应。
４．交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
５．质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。
６．结算方式：通过银行托收。
７．违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之＿＿＿交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：＿＿＿＿＿＿纺织器材厂乙方：＿＿＿＿电镀厂
法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）
地址：＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
银行帐号：＿＿＿＿＿＿银行帐号：＿＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
认立合同双方：
承揽方：
定作方：
定作方委托承揽方加工长春——吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 加工 成品 编号 名称 规格 单位 数量
第二条 加工成品质量要求：
第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量：
用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对物品不得偷换。
1.原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。
第四条 技术资料、图纸 由承揽方提供
承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。
2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条 总价款为 合同签订后，订作商付给承揽方 元（即总价款的 %），在加工量达到 %，定作方付给承揽方 元（即总价款的 %），在加工量全部完成时，在定作方验收合格后支付给承揽方 元（即总价款的 %），预留 元作为质保金一年后付清。 （价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条 验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点 交货地点为长吉高速长春东出口一公里处，时间为签订合同之日起计算30日。
交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的，按约定的方法计算。）
第八条 包装要求及费用负担
第九条 运输办法及费用负担
第十条 结算方式及期限
第十一条 其它
（如： .根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）
第十二条 承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金＿＿元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金总额的＿＿％（30－50％幅度）违约金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。
第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
第十四条xxx在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。
定作方： （盖章） 承揽方： （盖章）
代表人： （盖章） 代表人： （盖章）
地址： 地址：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
年 月 日订
承揽加工合同（二）
现有_________________单位将______________（地点或加工件全称）交予___________加工。经双方友好协商，本着互惠互利、诚信、公平的原则特制定以下条款，望双方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程项目
1、工程名称_____________________________________________
2、工程地点_____________________________________________
3、工程范围_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共计＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因顺延）
二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到图纸后详细查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底，甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停止施工。（所有加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件，同样具备合同法律效应）
三、质量要严格按照图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。
四、加工产品交付地点________________________________。
五、加工产品（工程）总价人民币____________________元整，大写（________________________________元整）。（此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。）
六、付款方式__________________
1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时，乙方向甲方提供材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _______________％。
3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价__________％。
4、加工件安装或交付时支付乙方总价________________％。
5、验收合格后一次性支付加工件总额。
七、产品质量保修期
1、玻璃_________________
2、钢材_________________
3、铝材_________________
4、油漆_________________
5、喷塑_________________
八、安全生产乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，服从甲方安
全管理人员及监理人员的管理，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反操作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。
九、验收：
甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收，七日内不组织验收，乙方可视工程全部合格，同时甲方履行合同后续责任，甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随意处理。
十、违约责任：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变
更或解除本合同。如单方面解除合同，应向对方赔偿对方损失。
乙方必须按照合同规定的时间内按照合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5‰，提前按照同等奖励。
十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。
十二、本合同共＿＿＿页，附件共＿＿＿＿页，一式_____份，双方各持份
本合同双方签字之日起生效，至工程结束、工程款付清后自行失效。
（本合同所有来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
电话： 电话：
电子邮箱： 电子邮箱：
开户行： 开户行：
________年______月_____日
兴建单位：____________（下称甲方）
施工单位：____________ （下称乙方）
双方为了按时保质保量完成工程任务，双方本着公平、诚信的原则，依照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的实际情况，经双方自愿签订如下合同条款，共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：____________
2、工程地点：____________
3、工程内容：消防系统工程
4、承包施工方式：包工、包料、包验收合格（营业前消防安全检查合格证）。
5、合同工期：本合同签订由甲方通知进场之日起工（土建完工后叁天内消防系统工程完工）。
二、工程施工图纸问题：
1、乙方承包设计消防图纸。建设单位、施工单位专业技术人员确认、经湛江市公安消防局审核认可的正式施工图为准施工。
2、施工前五天如因甲方对施工图提出变动，应提供书面变更通知。
三、工程造价与付款结算问题：
1、消防工程包干总造价为人民币含税金）付款方式为现金或转帐。
2、本合同经双方签订后生效，甲方在三天内支付人民币
3、工程按图纸施工完毕后，领到合格证后两天内付清余下的工程款。
4、工程若有增加，施工单位必须事先以书面形式告知建设单位，有关增加的工程量及费用事项以甲方签证为准。
四、双方责任
甲方责任：
1、负责做好施工现场排除障碍以保双方安全施工的工作，具备开工条件。
2、做好施工现场通水通电工作，提供方便的施工环境。
3、协助乙方办理有关消防报建手续。
4、在施工期间，由于甲方资金不足，不依时付款，造成乙方停工，其经济损失由甲方负责，工期顺延。
5、甲方指定一名代表对乙方施工进行质量监督、协调各方面关系，并联系有关工程事宜。
6、协助乙方做好系统调试及组织验收工作。
乙方责任：
1、负责按设计图纸的尺寸要求、技术要求，执行有关国家规定的消防工程施工规范进行认真施工。
2、负责办理消防工程报建、验收手续及相关一切费用由乙方承担；负责向甲方汇报提供工程进度情况。
3、在施工期间也要负责安全工作，如发生安全事故以情况事实分清，如是乙方造成的，与甲方无关，否则与乙方无关。
4、负责组织现场施工，做好整洁卫生工作，做到文明施工。
5、确保消防工程施工质量，调试使用功能正常，达到消防验收要求，竣工验收时，确保通过湛江市公安消防局的验收。
6、乙方负责协调与公安消防局的关系，解决工程疑难问题，保证做好工程报建及验收工作。
7、乙方为甲方工程保修期限为壹年。
五、其他问题：
1、由于乙方不按设计图纸的尺寸要求进行施工，造成返工，甲方一切损失由乙方负责。
2、因一方违约使合同不能履行，造成另一方经济损失，由违约方承担违约责任，并赔偿因违约而造成的损失。
3、因乙方违约，合同不能履行，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。承担违约责任，即赔偿双倍甲方的预付工程款。
4、在施工期间因自然灾害造成乙方损失，由乙方向甲方汇报实际损失情况，由甲、乙双方协商解决。
5、工程竣工未经验收，甲方擅自投入使用，由此产生的一切责任由甲方承担。
六、总 则：
1、本合同以双方盖章，法定代表人签字后生效，至工程保修期满付清款项时自然终止。
2、经双方法定代表人签订合同生效时具有法律效力。
3、本合同未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。如有争议，可向乙方所在地法院起诉。
4、本合同共贰份，甲方双方各执壹份。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________
甲方代表签名： ____________乙方代表签名：____________
电话： ____________电话：____________
签订时间：____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
如今，使用合同的场合越来越普遍了。合同涉及到当事人的权利和责任，并受到法律的保护。不知道您积累了多少份合同模板呢？希望本篇名为“承揽合同”的文章能够符合您的口味，让您感到满意。希望它能对您有所帮助，还请收藏！
甲方：____
乙方：____
甲、乙双方就乙方服从甲方管理，承揽完成甲方所安排工作，经协商一致，订立如下协议：
第一，承揽工作内容
乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相关工作，所需的必要用具由甲方提供，承揽工作中的风险由乙方承担。
第二，甲方对乙方的要求
1、甲方有权根据其所承揽廉江汽车运输总站安铺分站的部分站场管理工作(站务、安检、保卫等)需要，灵活安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。
2、在不违反国家法律法规及相关部门的规定的前提下，乙方须服从甲方管理，配合甲方或甲方派出人员，按时、按质完成甲方安排的工作。
3、遇突发事件时，乙方应及时处理，必要时要尽快向甲方汇报并配合甲方进行处理。
第三，协议期限。
从____年____月____日至____年____月____日。
第四，费用及支付方式、时间。
1、费用：每月捌佰元(￥800.00)。
2、费用支付方式、时间：每月支付1次，由甲方在次月15日前将费用支付乙方。
第五，甲方权利义务
1、为乙方的工作提供必要的场所、条件与支持;
2、对乙方工作的进度及完成情况进行监督、验收;
3、乙方按要求完成工作，甲方须按时足额支付费用给乙方。
第六，乙方的权利义务
1、按时按质完成甲方安排的工作。
2、承担因承揽工作所发生的一切税费与责任，包括乙方工资、福利、社保、住房公积金及其他经营管理过程中所发生的各种税金和费用，以及发生各种事故、事件(含工伤)所产生的责任。
3、接受甲方的监督，严格按协议要求，安全、有序完成承揽的工作。
4、按协议要求完成相关工作的，按时取得承揽费用。
5、不经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本协议所述工作转包或交由第三方完成。
第七，其它约定
1、为确保协议的顺利履行，乙方同意在本协议签订的当日一次性进行交给甲方壹仟元(￥1000.00)风险押金。若乙方没有任何违约或其他被投诉影响甲方形象或信誉的行为的，协议期满，双方协商终止协议或因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的，甲方将乙方所交的押金(无息)退还乙方。
2、协议期内，若乙方不按甲方要求完成承揽工作，或不服从甲方或其上级监督的`，或有其他违反本协议行为的，乙方同意将所交给甲方的壹仟元(￥1000.00)的风险押金转为违约金支付给甲方，且乙方同意甲方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由乙方承担。
3、若乙方已按协议约定完成承揽工作而甲方不按时支付费用给乙方的，视为甲方违约。甲方须支付壹仟元(￥1000.00)违约金给乙方，且同意乙方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由甲方承担。
5、协议期内，若出现乙方未给甲方同意，擅自将本协议约定工作交由第三方的，视为乙方违约，乙方同意甲方没收风险押金并随时终止履行本协议，由此产生责任和费用由乙方承担。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的，协议自然终止;乙方单方面提出解除协议，须提前一个月书面提出申请，待甲方同意后方可解除。
第八，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：____
乙方：____
_______年_______月_______日
甲方：____
乙方：____
甲、乙双方就乙方服从甲方管理，承揽完成甲方所安排工作，经协商一致，订立如下协议：
第一，承揽工作内容
乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相关工作，所需的必要用具由甲方提供，承揽工作中的风险由乙方承担。
第二，甲方对乙方的要求
1、甲方有权根据其所承揽廉江汽车运输总站安铺分站的部分站场管理工作(站务、安检、保卫等)需要，灵活安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。
2、在不违反国家法律法规及相关部门的规定的前提下，乙方须服从甲方管理，配合甲方或甲方派出人员，按时、按质完成甲方安排的工作。
3、遇突发事件时，乙方应及时处理，必要时要尽快向甲方汇报并配合甲方进行处理。
第三，协议期限。
从____年____月____日至____年____月____日。
第四，费用及支付方式、时间。
1、费用：每月捌佰元(￥800.00)。
2、费用支付方式、时间：每月支付1次，由甲方在次月15日前将费用支付乙方。
第五，甲方权利义务
1、为乙方的工作提供必要的场所、条件与支持;
2、对乙方工作的进度及完成情况进行监督、验收;
3、乙方按要求完成工作，甲方须按时足额支付费用给乙方。
第六，乙方的权利义务
1、按时按质完成甲方安排的工作。
2、承担因承揽工作所发生的一切税费与责任，包括乙方工资、福利、社保、住房公积金及其他经营管理过程中所发生的各种税金和费用，以及发生各种事故、事件(含工伤)所产生的责任。
3、接受甲方的监督，严格按协议要求，安全、有序完成承揽的工作。
4、按协议要求完成相关工作的，按时取得承揽费用。
5、不经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本协议所述工作转包或交由第三方完成。
第七，其它约定
1、为确保协议的顺利履行，乙方同意在本协议签订的当日一次性进行交给甲方壹仟元(￥1000.00)风险押金。若乙方没有任何违约或其他被投诉影响甲方形象或信誉的行为的.，协议期满，双方协商终止协议或因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的，甲方将乙方所交的押金(无息)退还乙方。
2、协议期内，若乙方不按甲方要求完成承揽工作，或不服从甲方或其上级监督的，或有其他违反本协议行为的，乙方同意将所交给甲方的壹仟元(￥1000.00)的风险押金转为违约金支付给甲方，且乙方同意甲方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由乙方承担。
3、若乙方已按协议约定完成承揽工作而甲方不按时支付费用给乙方的，视为甲方违约。甲方须支付壹仟元(￥1000.00)违约金给乙方，且同意乙方随时终止本协议，因此造成的损失与责任由甲方承担。
5、协议期内，若出现乙方未给甲方同意，擅自将本协议约定工作交由第三方的，视为乙方违约，乙方同意甲方没收风险押金并随时终止履行本协议，由此产生责任和费用由乙方承担。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的，协议自然终止;乙方单方面提出解除协议，须提前一个月书面提出申请，待甲方同意后方可解除。
第八，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：____
乙方：____
_______年_______月_______日
原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;
被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;
被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________
负责人：_________________;电话：_________________
案由：_________________机动车交通事故责任纠纷
诉讼请求：_________________
请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。
本案的诉讼费用由被告承担。
事实和理由：_________________
_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。
此致
__________区人民法院
具状人：_________________
_____________年__________月__________日
合同编号：________
定作方：_________(甲方)
承揽方：________(乙方)
签订日期：____年__月__日
签订地点：__________
经充分协商，签订本合同，共同信守。
1.品名(或项目)、数量及价款：
2.使用原材料(半制品)及主要辅料规定：
(1)甲方向乙方提供部分：
质量要求：
检验及提供方法：_________
价款处理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及质量、技术标准和负责期限：___________
4.包装要求及费用负担：_____________
5.交(提)定作物办法(包括运输方式和费用负担)、地点：_____
6.验收标准、方法和期限：________
7.给付定金数额、时间、方法：________
8.结算方式和期限：___________
9.违约责任：____________
10.其他：_____________
未尽事宜由双方另行协商。
甲方：__________________
乙方：__________________
时间：____年__月__日
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份证号：
地址：
联系方式：
一、工作内容
房屋基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、封顶等各项工作内容，并满足规范和甲方要求。
二、工程价款与支付方式
1、工程价款：
2、该房屋建筑工程为包工承包方式。
3、工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付%，第二层完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作为质量保证金。质量缺陷责_____为两年。
三、甲乙双方义务与权利
1、甲方定期查看乙方的进度及修建情况，但不对乙方的施工进行指导，甲方只验收乙方的修建成果。
3、工程质量：乙方根据甲方提供的图纸，严格按规范进行施工，如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止。
4、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责_____的维修保养工作。如在质量缺陷责_____内，乙方不进行缺陷修复，甲方扣除质量保证金，两年缺陷期满无质量问题，将退还乙方%的保证金。
5、工程安全：相关法律规定修建农村二层以下的自建房屋不需要施工资质，但是乙方依然要重视安全问题。乙方负责对乙方的工人进行安全教育及培训，自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。
6、工程进度：乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。
7、治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和矛盾积极与甲方联系，通过正当方式解决。
8、乙方应按时结清工人工资，避免纠纷影响房屋修建进度，凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。
四、其它
1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责_____工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。
3、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
______年______月____日______年______月____日
甲方：________
乙方：________
根据平等互利原则 有限公司与 有限公司友好协商特约签定本合同
一、双方承诺：由乙方提供不作价设备 美元(港币)给甲方用于加工生产 之用，(详见设备清单)。产权归乙方所有。使用期限为 年，在监管期限内，不得擅自在境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。到期后如不续签，则由甲方协助乙方申报海关核准后处理。乙方以免费方式提供设备，不需甲方办理付汇进口，也不需用加工费或差价偿还设备款。
二、甲方向乙方购买原料、商品品名及规格 原料 辅料编码、单位数量、单价金额、品名、单位数量、单价额
合计
三、甲方供乙方制成品的数量及金额商品编码品名及规格单位数量单价金额
合计
四、乙方供料于____________________ 起运抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前运往______________
五、运输方式及运费用
六、保险费负担
七、付款方式
八、包装要求
九、仲裁：因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会根据该会仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。
十、本合同一式八分，由签字双方各执一分，其余六分报送有关部门备案。
甲方(盖章 )
乙方(盖章)
___年___月___日
合同编号：
签订地点：
甲方(定作方)：
乙方(承揽方)：
甲乙双方本着互利互惠的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，就乙方承揽甲方 (设备)维修事宜，经过双方友好协商后签订如下条款，以互相遵守。
第一条 维修项目、数量
第二条 维修所需设备明细及费用
(一)以上价格含人工费、材料费、运输费等为甲方实现本合同目的所需的全部费用，除甲方同意新增维修项目所需的费用外，甲方无需另行支付任何其他费用。
(二)以上价格含17%增值税专用发票。
(三)更换的废旧件由 □甲方 □乙方 回收。如由乙方回收的，则为免费回收;双方另有约定除外。
第三条 维修期限
(一)从 年 月 日起至 年 月 日止，共计 日。
(二)因甲方原因致使乙方不能在约定期限交付承揽成果的，乙方不负违约责任，工期则顺延。
(三)设备交付及风险：设备维修地点 □甲方住所地 □乙方住所地。在乙方住所地维修的，往返运输费及货损风险由乙方承担。
第四条 质量标准、安装调试、验收
(一)维修项目应符合国家/行业或合同约定的质量及技术标准，具体的质量及技术标准包括但不限于：
1、
2、
3、
(二)乙方应在维修期届满前将设备运至甲方住所地，并在设备到达甲方住所地后 个工作日内完整安装调试。安装调试完整后，甲方应在 个工作日内完成验收，并向乙方出具验收报告。
第五条 保修
(一)乙方对维修所需的设备按国家标准整机保修1年。质保期自甲方验收合格之日算起。质保期内如设备出现非人为故障，乙方免费维修或免费更换同等质量的设备。质保期满后设备维修、更换所产生的费用由甲方承担。
(二)乙方向甲方承诺：在收到甲方故障反馈后24小时内达到现场，并在24小时内排除故障。
(三)质保期外的零配件费用按正常市场价格收取。
第六条 转包
(一)未经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定的维修项目主要工作转包给任何第三方。
(二)乙方可将部分辅助工作转包给第三方，但乙方对第三方的工作成果承担连带责任。
第七条 款项支付
(一)合同生效后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额 的预付款。
(二)维修完毕，成果经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总额 的进度款。甲方付款前，乙方须向甲方开具合法有效增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付进度款，且不负违约责任。
(三)剩余合同总额 的余款作为质保金，待成果验收合格，设备无异常运行满180天后，甲方在7个工作日内一次性结清。
第八条 甲乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1、提供必要的资料及基础场地;
2、提供维修所需的水、电等基础设施;
3、提供维修人员所需的住宿、饮食便利;
4、按约定支付维修款项。
(二)乙方权利义务
1、按时按质交付维修成果;
2、保证维修成果质量符合验收标准;
3、对进场材料及维修成果承担保管义务;
4、保证维修所需材料无任何权利瑕疵;
5、对维修人员承担管理义务;
6、承担维修人员的住宿、饮食费用;
7、对承揽期间知悉的甲方技术信息、商务信息等承担保密义务。
第九条 反商业贿赂
(一)在任何情况下，乙方不得向甲方人员给予任何形式的不正当利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
(二)乙方有义务拒绝甲方人员的任何索取不正当利益的行为，且乙方有义务向甲方举报甲方人员存在的任何索取不正当利益的行为;在调查过程中有义务给予甲方必要的配合。
第十条 违约责任
(一)乙方延迟交付承揽成果的，每延迟一天，应向甲方支付合同总额2%的违约金，延迟超过5天的，应向甲方支付合同总额10%的违约金，且甲方有权解除合同。
(二)乙方交付的承揽成果不符合验收标准的，乙方须无条件进行返工，造成延迟交付承揽成果的，按本条首款承担违约责任。
(三)乙方违反第六条约定怠于履行保修义务的，每延迟一天，应承担合同总额2%的违约金。
(四)乙方违反第七条约定擅自转包的，应承担合同总额10%的违约金。
(五)甲方延迟付款的，应按同期银行贷款利率承担违约责任。
(六)承揽期间，乙方保管的材料出现任何盗抢、灭失或乙方人员出现任何人身、财产损害的，乙方承担全部法律责任。
(七)乙方违反第十条约定的，甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总额20%的违约金。
(八)甲乙双方任何一方违约，违约方应按照国家有关法律、法规规定向守约方支付违约金;违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权向违约方进行追索。
第十一条 不可抗力
因不可抗力造成承揽成果交付延期、费用给付延期等无法按约定履行合同义务的，双方均不承担违约责任。遇不可抗力一方应及时通知对方，以最大限度减少对方损失，且在不可抗力结束后三天内向对方提供书面证明。
第十二条 争议处理
(一)本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向甲方所在地法院起诉。
第十三条 其他约定
(一)其他未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效应;本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
(二)本合同自双方签字盖章之日起生效。
本协议签订于： 年 月 日
甲方：
地址：
授权代表：
联系方式：
乙方：
地址：
授权代表：
联系方式：
合同编号：
买方： 住所： 电话： 统一社会信用代码： 法定代表人：
卖方： 住所： 电话： 统一社会信用代码： 法定代表人：
工程名称：
工程公司(以下简称买方)与 体育用品供应公司(以下简称卖方)就卖方为 体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、合同标的
1.本合同标的为 体育馆射击馆设备系统，包括设备供货及服务。
1.1卖方的所有供货及服务必须使完成后的射击馆设备系统完全满足技术规格书的要求，技术规格书详见合同附件1;
1.2卖方为买方设计制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单见合同附件2;
1.3卖方向买方提供所供货物的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、 运动会期间的服务、质量保证、售后服务等;
1.4卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保工作的进度符合合同附件3的要求。
2.货物名称、型号、规格、数量、单价及交货时间如附件4所示。设备交货时间： 年 月 日;设备开始安装时间： 年 月 日;设备调试验收完成时间： 年 月 日。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件5。
二、价格
1.合同总价：(人民币)大写 元(￥ )。
2.所有货物的价格包括主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。
3.本合同价格为固定不变价。
4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1.产地
货物为 仪表厂的 米电动靶、控制桌、总控制台， 竞技体校 的 米升降靶， 航天科技集团公司 所的 米输送靶， 市 电子设备厂的 米移动靶， 公司的 射击、电子报靶系统的全新的(原装)产品。
2.标准
本合同所指的货物及服务应符合国家体委体育器材设备审定委员会和国际射击会的标准。
四、交货
1.交货地点：_______市_______区_______镇_______体育训练基地 体育馆射击馆工地地面。
2.卖方在按期收到买方预付款后，按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后(连同货物清单)交于业主。
五、包装、装运和运输
1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。
2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和 地区的气候特点，以及露天存放的需要。
3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样作出标记。标记内容包括：箱(件)号、毛重、尺码(长、宽、高)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5.包装费、运费已包含在合同价内。
六、保险
货物到达交货地点之前的所有保险费用(按货物总价的 %价值投保)和派往买方进行服务的人员投保的人身险和其他有关险种费用，由卖方负责。
七、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在交货同时交给买方，其单证副本(或复印件)则应在交货前 天交给买方：
1.装箱单一式 份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量;
2.制造厂出具的质量及数量证明书各一式 份。
八、付款
1.本合同签署生效后 天内，买方支付合同总价的_______%即￥_______元给卖方作为合同预付款;
2.在所有合同货物到达合同交货地点并经开箱验收合格后_______天内，买方支付合同总价的_______%即￥_______元给卖方。
3.全部货物安装调试预验收合格后 天内支付合同总价的_______%即￥_______元给卖方。
4. 运动会结束后 天内，买方支付合同总价的_______%即￥_______元给卖方。
5.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。
九、履约保证金
1.卖方应在收到《中标通知书》后，应买方的要求向买方提交以买方为受益人的金额为合同总价_______%即￥_______的履约保证金。
2.在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务时，应向买方承担违约责任，买方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
3.履约保证金有效期到货物质保期期满为止，如果交货期的延长引起质保期顺延，卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。
4.履约保证金应用人民币，采用下述方式提交：由买方接受的国内的一家信誉好的银行用招标文件提供的(或其他买方接受的)格式提交的银行保函正本一份，副本二份。
5.在卖方完成其合同义务(包括任何保证义务)后 天内，买方将把履约保证金退还卖方。
十、技术文件
1.卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果工程必需但合同又未做规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2.上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试及运作等需要的所有内容。
3.买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任。
4.卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5.所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6.所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给买方。
7.买方收货后如发现卖方未提供有关文件，可以延迟付款，直至卖方补齐有关文件。
十一、知识产权
1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。
2.卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
十二、伴随服务
1.设计
1.1卖方必须配合买方的施工设计，在合同生效后的 天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给买方。
1.2买方进行的与卖方产品选用有关的设计，如果提请卖方审核，卖方应在 天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。
2.安装与调试
2.1卖方必须向买方提供合同设备安装所需的材料及技术资料。
2.2卖方在自己的货物到现场后即刻派合适的人员到现场进行安装和调试工作。安装和调试时间为 天。
2.3卖方完成的工程内容有不符合合同规定的要求的，买方可要求卖方负责修缮。卖方无法使工程内容达到合同要求的，买方可要求卖方作出赔偿。
2.4卖方应确保施工现场的施工安全。由于卖方的过失造成的损失，由卖方承担。
2.5有分包商的，卖方对其分包商的过失造成的损失承担责任。
3.测试及预验收
3.1卖方必须在交货的同时，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试及预验收方案。
3.2买方组织测试及预验收工作，预验收合格后，买卖双方签署预验收合格证书。
3.3如果卖方没有按以上要求，按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。
4.培训
4.1卖方负责提供现场操作、维修培训方案及一式 份培训资料。
4.2卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训，对通过受训的人员颁发培训合格证书。
十三、验收方式及质保期
1.货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在安装前(到货后 天内)约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成工期拖延，买方有权按延期交货索赔。
2.合同货物安装和调试完毕后，按照本合同规定的技术规格、制造商的技术规范进行预验收，预验收合格后，买方签署预验收合格证书。如验收发现所供货物不按合同规定制造，买方有权提出索赔。验收后双方签署预验收合格证书一式 份，双方各执 份。
3.卖方必须确保在 运动会期间整个系统的正常使用，并派专人在 运动会期间进行现场维护，及时处理出现的问题。
4.本合同的质量保证期(简称“质保期”)为 运动会结束之日起 年(或合同货物到货后 个月)。质保期内卖方进行质量“三包”。
5.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时，则由卖方负责免费更换及维修。
6.质保期满后，应买方要求，卖方应参考届时的市场价格，优惠向买方提供必需的零配件。
7.在有关部门进行验收时，卖方应及时配合买方，如卖方在买方通知后仍不及时到场配合验收，则视卖方的合同义务未完成，由此造成买方损失的，买方有权提出索赔。
8.卖方货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，应在 日内通知卖方，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
9.最终验收：质保期满后，买方组织有关部门按合同规定的标准进行最终验收。
十四、异议索赔
卖方同意买方选择下述方法解决索赔事宜：
1.卖方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。卖方同意买方拒收货物并把被拒收的货物的价款金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、安装费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。
2.如货物到达后发现有受损和有疵劣，根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
3.对有缺陷的零件、部件和设备，卖方应同意更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方应相应顺延被更换货物的质保期。
4.卖方承担因安装原因造成的一切损失。
5.如果在卖方收到索赔通知后 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 天内或征得买方同意的延长期限内，按照买方选择的方法解决索赔事宜，买方将有权从预付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
十五、不可抗力
1.由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货时，卖方应立即以书面形式通告买方，并在 日内向买方提供有关机构出具的不可抗力证明。
2.在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的交货期后 天内仍不能交货，买方则有权解除合同，买卖双方均不互相提出索赔。买方不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。但卖方必须在 天内如数返还买方支付的预付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罚则
1.卖方如不能按照合同规定的时间完工(除本合同第十五条规定的不可抗力因素外)，则必须支付违约金给买方，违约金率按货物总金额每天 ‰计算。如超过合同规定完工期限 天后卖方仍不能完工，则买方有权解除合同，而卖方除按货物总值每天 ‰计付违约金支付给买方(计付时间由卖方收到预付款日起至支付违约金日止)外，仍须立即将按双倍于预付款金额计得的罚款支付给买方，如上述违约金金额仍不足以补偿买方因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
2.如果买方不能在合同规定期限内付给卖方预付款，则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间的' 天买方仍不支付预付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的 %计违约金付给卖方。如果买方未按合同规定的日期支付货款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天 ‰计算，直至该货款付清为止。超过合同付款期 天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
3.本合同中对于买方付款和卖方完工有先决条件的约定，按约定执行。
十七、产权与风险转移
1.货物的产权，只有卖方将设备和材料运至交货地点且交付给买方时由卖方转移至买方。
2.货物毁损、灭失的风险在货物到达买方仓库并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至买方。
3.买方拒收或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
4.产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
5.卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
十八、争端的解决
1.凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2.本合同的诉讼管辖法院为 地有管辖权的法院。
3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十九、通知
1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认，以电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第 天视为送达。
2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。
二十、税和关税
1.中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。
2.中国政府根据现行的税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由卖方负担。
3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。
二十一、合同生效
本合同在满足以下二个条件后生效：
1.合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日期为准;
2.卖方按要求提交了履约保证金。
二十二、其它
1.招标文件、投标文件、中标通知书和本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。如前后出现矛盾按本合同、合同附件、投标文件、招标文件的顺序执行。
2.在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
3.卖方在执行该合同时，须向买方另外上交该合同总造价的 %(￥ 元)的管理费。该费用买方在每次付款时按比例扣除。
4.除买方事先书面同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
5.本合同一式 份，双方各执 份。
6.本合同合计 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
签订地点： 签订地点：
甲方：__________________________（以下简称甲方）
乙方：__________________________（以下简称乙方）
甲、乙双方根据_____《广告管理条例》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于__________年________月_______日至__________年________月_______日期间发布招生广告。
二、广告发布媒介为：____________________________________。
三、广告规格
尺寸：_________像素（宽）__________________像素（高）
位置：______________________________________。
链接_____：____________________________________。
广告内容：__________________________________。
四、广告采用______格式图形样稿，按甲方要求由乙方代为设计制作。
五、广告样稿为合同附件，与本合同一并保存。
六、付款：甲方先将广告发布费共__________元（人民币__________元整）付给乙方，付款方式：汇款或现金。
乙方账户为：________________
开户行：____________________
公司名称：__________________
账号：______________________
七、违约责任
1.因国家政策、法规发生变化，造成乙方不能继续为甲方提供广告服务时，甲方有权在_________日内要求乙方退还剩余广告费、同时乙方停止广告的发布；
2.广告投放期间，甲方不得更改广告链接所指向的网站内容，与广告表现内容相违背，否则乙方有权停止向甲方提供的`广告服务，剩余广告费用不予退回。甲方更改后的网站内容中，如含有违反国家法律，法规、或含有恶意代码可能对浏览者造成计算机软硬件损坏时，乙方将配合有关部门对甲方进行调查直至对甲方提请法律诉讼；
3.由于网络的特殊性，对于短时间的部分地区访问乙方网站出现的网络拥挤，中断，访问困难等现象，乙方不承担责任。因突发事件（如_____供给，服务器宕机等）造成乙方服务器短时间中断，乙方不承担责任，乙方应在事后公布网络中断原因并做出合理解释；
6.因不可抗力造成的损失，双方不承担责任。
八、未尽适宜，双方另行协商。
九、乙方在收到甲方支付的广告费用后，合同生效。
甲方（盖章）：________________
乙方（盖章）：________________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
定作人：（填写全称）
承揽人：（填写全称）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确定作人与承揽人的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 定作物情况（如有其它约定内容可另设合同附件，写为见合同附件一）
1.1 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替）
1.2 规格：（应写明定作物具体的规格型号）
1.3 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位）
1.4 备注：（如无内容，在空格处划线）
第二条合同价款
2.1 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种）
2.2 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或其他方式）
2.3 付款时间：（写明年、月、日）
第三条 加工成品质量要求及技术标准：
3.1 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准，必须要写全称）
3.2 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数）
3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
4.1 用承揽人原材料完成工作的,定作人有权对原材料进行检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表标准提供：
材料名称
规格型 号
计 量单 位
数 量
质 量
提供日 期
消 耗 定 额
单价（元）
总金额
（注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二）
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具体化）
4.4承揽人收到定作人提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则定作人有权解除本合同，承揽人承担相应的赔偿责任。
第五条 技术资料、图纸的提供
5.1 定作人负责提供技术资料和图纸。
5.2承揽人在依照定作人的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作人,定作人应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作人未答复,承揽人有权停止工作,并及时通知定作人,因此造成的损失由定作人赔偿。
5.3定作人要求对承揽物的技术性保密的,承揽人应当严格遵守,未经定作人许可不得留存技术资料和复制品。
第六条 验收标准和方法
6.1 验收标准：（写明是以国家标准、行业标准或封样进行验收）
6.2 验收方法：（写明全部或抽样验收的方法）
6.3 定作人验收承揽人所完成定作物的时间：（写明具体时间年、月、日）
6.4 定作人验收承揽人所完成定作物的地点：（写明详细地址）
6.5 验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。
6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，定作人有权要求退换，并视为质量不符合约定。
6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以（写明检验机构）对定作物质量的认定为准。
第七条 交（提）定作物的时间和地点
7.1 双方约定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的时间：（写明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地点：（写明详细地址不可省略）
7.2 双方约定由承揽人送交定作物
7.2.1 送交定作物的时间：（如选择了7.1，则在空格处划线）
7.2.2 送交定作物的地点：（如选择了7.1，则在空格处划线）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的,以定作人接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以承揽人通知的提取日期为准,但承揽人在发出提取定作物的通知中,必须留给定作人以必要的途中时间。
第八条 包装要求及费用负担：
8.1 包装要求：（应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等）
8.2 费用负担：（写明包装费用由哪方承担 ）
第九条 运输方式及费用负担
9.1 定作物的运输方式：（写明是汽车、火车、水运或其他方式）
9.2 运输费用由（如无内容，在空格处划线）承担。
第十条定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期从何时起到何时止 ）
10.2 在保修期内承揽人免费提供保修服务。
第十一条 定金及预付款
11.1 定作人向承揽人交付定金的数额：（大、小写两种形式填写）
11.2 定作人向承揽人交付定金的时间：（写明年、月、日）
11.3 定作人向承揽人交付预付款的数额：（大、小写两种形式填写）
11.4 定作人向承揽人交付预付款的时间：（写明年、月、日）
第十二条 承揽人的违约责任：
12.1 未按合同约定的质量交付定作物,若定作人同意接受的,应当按质论价；不同意接受的,应当负责修理或调换。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。
12.2 交付定作物少于合同约定的数量,定作人仍然需要的，应当补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。
12.3 未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。
12.4 逾期交付定作物,应当向定作人支付未交定作物总价的（如未约定则在空格处划线）%的违约金。
12.5 未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。
12.6 不能交付定作物的应当向定作人支付不能交付定作物总价的（如未约定则在空格处划线）％的违约金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作人因此造成的损失。
12.8 未按合同约定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同约定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人承担相应的损失。
12.9 擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求完成,并承担逾期交付的责任。
12.10 承揽人未按定作人的技术保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技术泄漏，或被窃取的，承揽人应向定作人承担违约金 元。
12.11 因承揽人原因致使定作物造成的侵权责任和损失，由承揽人承担。
12.12 其它违约责任：（如无内容，在空格处划线）
第十三条 定作人的违约责任：
13.1 中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,赔偿因此给承揽人造成的损失。
13.2 在合同履行过程中由于定作人的原因导致合同无法继续履行,定作人应向承揽人支付未履行部分价款总值的％的违约金。
13.3 未按合同约定的时间向承揽人提供原材料的,承揽人有权解除合同并赔偿因此给承揽人造成的损失；承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期应当顺延外,定作人还应当支付承揽人停工待料的损失。
13.4 超过合同约定期限领取定作物的,每逾期一日向承揽人支付定作物总价‰的违约金外,还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。
13.5 超过合同约定日期付款，每逾期一日按逾期付款额的万分之向承揽人支付违约金，直至付清时止。
13.6 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给承揽人造成的.损失。
13.7 变更交付定作物地点或接收单位（人）时,承担因此多支出的费用。
13.8 其它违约责任：（如无内容，在空格处划线）
第十四条不可抗力
14.1 在合同约定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。
14.2 在定作人迟延接受或无故拒收期间,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的,承揽人不承担责任。
第十五条 争议的解决方式
因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为（根据有利于我方的原则，在定作人住所地、承揽人住所地、合同签订地的法院中选择其一，涉及铁路工程的可选择铁路运输法院）法院。
第十六条本合同签订地点（填写到县级）
第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十八条 本合同一式份，定作人执份，承揽人执份。
第十九条合同未尽事宜双方共同协商。
定作人：（公章） 承揽人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号
邮政编码： 邮政编码：
合同签订时间：年 月 日
甲方：_______
乙方：_______
甲方为改善居住条件，需新建房屋一栋(结构：砖混预制)，占地面积约：_______ ㎡。经甲乙双方充分协商，达成如下协议，以便双方共同遵守。
一、工程地点：_______ 。
二、工程单价：每层按每平方米_______元计价。
三、工程项目：包括主体、内粉外装，底层垫衬、钢筋绑扎、天面和楼梯混凝土浇灌。
四、工程质量：主体四角端正，墙面平整，垂直误差不超过_______厘米。墙体粉刷：阴阳角垂直，墙面误差率不超过3毫米。
五、付款方式：每层主体完工后各支付肆仟元整，余下工程款待工程全部竣工经甲方验收合格后，一次性付清。
六、工程期限：自合同签定之日至农历春节前结束。
七、其它费用：甲方向乙方首先支付起脚、谢脚、香烟、施工安全费共计：_______元(大写：_______元整)。
八、安全责任：乙方在施工过程中，必须按照建筑业规定的操作要求精心施工，如出现死亡、伤残事故，一切均由乙方自行承担，甲方概不负责。
九、违约责任：任一方违约支付守约方违约金伍仟元整，并承担相应经济和法律责任。
十、如有未尽事宜，双方协商的补充协议与本合同享有同等效力。
十一、本协议经双方签字即发生法律效力，双方应全面遵守。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
立合约人________（以下简称甲方），________印刷厂（以下简称乙方），甲方“________”一书，经标价结果，交由乙方承印，双方订定条款如下：
一、数量：________本，每本________页。
二、价款：每本人民币________元，全部价款合计人民币________元整。
三、规格：二十四开本，用________磅木造纸，版面照原样本，冲皮封面烫金（颜色另选）。
四、印刷装订：印刷须明晰，不得多字少字，前后颠倒，上下颠倒及字行歪斜，行间疏密不等，精致精装，不得颠倒或有缺页。
五、交货日期：限于________年________月________日，乙方将印制成品交甲方指定地点验收；原稿及锌版一并交与甲方。
六、付款办法：立约后甲方赋予乙方总价百分之________，即人民币________元整，其余价款须待制成品交清，经验收无误，甲方一次付清余款百分之________，即人民币________元整。
七、价款追加或追减：本合约全部价款________元整，如因页数增减，其总价应按实际页数核算，追加或追减其总价的金额。但追减总价的金额，以不超过百分之________为限。
八、罚则：交货限期届满，每逾一日，罚总价千分之________。
九、保证：乙方须觅资本额在________元以上的同业两家，以为保证，如乙方不能履行本合约的业务，保证人应继续完成，倘甲方蒙受损失，保证人须负赔偿之责，亦放弃先诉抗辩权。
十、有效期限：本合约订立后，经对保无误之日起生效，至价款付清后失效。
十一、附则：本合约正本两份，双方各执一份（印花自贴），副本________份，交甲方备用。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________
负责人（签字）：________负责人（签字）：________
________年____月____日________年____月____日
承揽的合同7
签定日期：_______年____月____日
定作方（甲方）：______________
电话：________________________
承揽方（乙方）：______________
电话：________________________
经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。
品名
规格
单位
数量
加工费
单价
金额
定作方供应原材料：
原材料
规格
单位
数量
日期
成品单位耗用量
1．技术资料、图纸提供办法：______________________________________________。
2．产品检验标准和方法：__________________________________________________。
3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担：__________________________________。
4．货款及费用结算办法及期限：____________________________________________。
5．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：_______________
我们始终坚持诚信原则，并以高效服务满足用户需求，通过团结进取和不断争创效益的努力，合同已经成为我们日常工作中越来越重要的一部分。那么，如何撰写一份正规规范的合同呢？笔者经过精心挑选，为您推荐一篇优秀的“工程承揽合同”文章，相信您在阅读后一定会有所收获！
答辩人：住所地：法定代表人：被答辩人：住所地：法定代表人：风险提示：
一份严谨的民事诉讼答辩状，
首先需要分清是否属于法院主管，是否有需要写民事诉讼答辩状；
其次是弄清楚受理法院的管辖；再有就是检查诉讼主体是否遗漏，是否有误；此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。在明显存在上述问题时，不要急于答辩，答辩时在答辩中明确提出异议，往往能事半功倍，即可令对方败诉。答辩人就答辩人与______装饰装修工程纠纷一案做出答辩。答辩意见如下：答辩事项：答辩人请求人民法院依法驳回被答辩人不合理且不合法的请求。风险提示：
制作民事答辩状时，应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。答辩人有权否认对自己不利的不能成立的和无证据证明的事实。进而有取舍地阐述对自己有利的，及对方当事人没有提及的事实，特别在一些双方当事人存在混合过错或都有违约行为的案件，答辩人更应当注意如何承认、如何反驳及如何确立自己的观点。从而达到以自己的事实和理由和对方的事实和理由相抗衡。事实与理由：
一、被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程，并且将装修项目列入结算范围，该项诉求与事实不符，故意扩大了施工范围。________年____月____日，答辩人与被答辩人就承包工程签订了协议合同。该合同约定：被答辩人以全包的方式承包答辩人所属酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明确约定被答辩人的施工范围为土建，并不包括装修装饰工程。被答辩人将部分装修装饰工程纳入其承包范围，将装修项目纳入结算书，违背事实。
二、被答辩人诉称其承包的实际工程量与事实不符。被答辩人在起诉状中称其于________年____月____日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料，并称答辩人并未提出异议，与事实不符。事实是，尽管答辩人于________年____月____日收到了相关结算资料，但并未在结算单上签字。未签字的原因是被答辩人结算的资料失实，与实际工程量差距太大，工程量重复计算严重。________年被答辩人曾交给答辩人一份结算书，结算数额为120.62358万元，而________年____月____日被答辩人提交的第二份结算书结算总额为550.7064万元，差距为430.08282万元。同时，答辩人对工程总造价也进行了核算，核算总造价为59.966665万元。可见，被答辩人提供的结算书严重脱离事实，核算的随意性非常大。
三、被答辩人诉称答辩人应当支付给被答辩人的工程价款与事实不符。被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩余价款346.7064万元。被答辩人诉称该数字是通过结算总价款扣减答辩人已支付的金额而得出的。被答辩人的此种计价方式随意性大，与事实不符。
（一）被答辩人的该项诉求的计价依据是________年____月____日交付给答辩人的结算书。而该份结算书与________年被答辩人交付给答辩人的结算书以及答辩人自行核算的结算书无论从实际项目工程量的核算还是工程总价款的核算都存在巨大差异，虚构成分很大，与事实不符。即被答辩人的该项诉求的计价基础就是不符合事实的，因此其要求的总价款当然也是没有事实基础的。
（二）________年____月____日的协议合同中约定：被答辩人应当支付答辩人80万元，其中50万元即付，30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中，最终按照所产生土建发生量进行工程造价的计算，多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。但是被答辩人并未在工程总造价中核减，与约定不符。
（三）被答辩人在起诉中所称，截止到答辩人
最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款205万元，与事实不符。截止到答辩人
最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款284.5210万元。
四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符，要求答辩人支付逾期利息不合法、不合理。被答辩人交付给答辩人的两份结算书矛盾丛生，与事实严重不符，同申请人核算的工程总造价差距更大，双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。鉴于对被答辩人提供的结算书真实性的怀疑，答辩人才停止支付工程款。因此，答辩人停止支付工程款的前提是被答辩人所报工程量以及工程价款的严重失实，是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。进而，被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辩人认为应本着实事求是的原则，对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定，在重新核定的基础上，明确双方债权债务，维护双方当事人合法权益。在答辩人与______工程纠纷中，答辩人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重新核定，以达到还原事实真相的目的。在重新核定的基础上，双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意，进而双方在已支付工程款基础上多退少补，最终解决双方争议。此致______区人民法院答辩人：________年____月____日风险提示：
在答辩时，答辩人（被告）对自己所提出的主张负有举证责任。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。 附：答辩书副本_____份；证据材料______份。
甲方：____________
乙方：____________
根据《_____》和《建筑法》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本协议，共同遵守。
建设单位：
工程名称：
一、乙方作为公司项目部承揽施工该工程，实行自主经营、_____核算、自负盈亏、依法纳税，经营收入归乙方所有。甲方收取乙方管理费人民币元。项目部的实际人员配置、运营和工程的施工由乙方具体实施，甲方予以监管。
三、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行正常的管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质量、安全操作规程施工或发现存有质量、安全隐患的情况，甲方有权责令停工整顿。
四、乙方不得将该工程转包。在施工中，凡与其他单位和个人签定的一切合同、协议、承诺以以及在经营中发生的一切债权、债务等经济责任和法律纠纷，完全由乙方负责，甲方不承担任何连带责任。
五、乙方必须妥善处理好本工程的农民工的工资问题，所有涉及本工程项目的劳动工资问题均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。
六、乙方应配备和组建好项目经理部，建立、健全质量保证体系、质量管理体系、安全生产管理体系项目经理及成员要有上级有关部门部门颁发的上岗资格证。并自觉遵守上级有关部门规定，按时做好技术档案及安全内业等资料，随时接受上级部门的检查，并将有关证件材料及时上交公司。
七、现场_____费、质保金、相应的规费等一切费用均由乙方缴纳办理，并负责为本项目施工现场的全体人员办理人身意外伤害_____，并对施工中发生的一切事故承担全部责任及费用。
八、乙方必须遵守公司财务制度及有关部门规定，正确计算施工成本，账簿设置齐全，以备税务机关检查，并及时上报统计财务报表。建设单位拨付工程款必须先进甲方账户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理费及税费，其余拨付给乙方。
九、由于建设单位工程款不能按期拨付导致工期延误，乙方不承担相应责任;由于乙方人员、材料、设备、施工方法等原因导致工期延误，后果、责任由乙方自行承担。同时，若工程质量、工期没有达到合同约定的标准，乙方承担一切责任。
十、乙方对安全生产负有直接责任，发生安全事故由乙方承担责任并接受上级部门的处罚和法律责任。
十一、乙方自行负责收集整理各项施工文件，该工程的技术档案在签署单位工程竣工验收报告后30天内交公司一份存档备查。
十二、依据施工合同，挂靠有效期在合同范围内，有效期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后，本合同自动解除。
十三、本协议双方签盖章后生效。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
甲方：______________
乙方：______________
甲方将______________花园小区______________、______________楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工（油漆另订），内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。
一、承包范围与单价：
1、瓦工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。（注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。）
2、木工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价______________元/m （建筑面积）。
3、钢筋承包内容：______________、______________楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价（建筑面积）。（注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。）
4、架子工承包内容：______________、______________楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价（建筑面积）。
5、水电工承包内容：______________、______________楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。（注：消防、暖通不在承包范围内。）
6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆______________m，总配电箱一台，二级配电箱二台，_____配电箱十台承包单价______________（建筑面积______________）。
二、甲方职责：
1、甲方按时支付进度款。
2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。
3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。
4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线
三、乙方职责：
1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。
3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。
4、严格按甲方安全科（安全员）的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付______________%材料款，约人民币______________万（以借条为准），待工程结算时从总价中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。（注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。）
3、春节前支付完成工程量的______________%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金______________元，以资_____。
4、工程实体完工支付结算总价的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它：
补充事项：
六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。
本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。
七、签证：
发包人：______________承包人：______________
签章：______________签章：______________
联系电话：______________联系电话：______________
日期：_____________年______月_______日日期：_____________年______月_______日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就冷库聚氨酯发泡保温工程事项，以双方友好协商达成一致，订立本合同。
一、工程范围：
1、工程名称：
2、地址：
3、工程要求：符合国家质量标准。
A、冷库顶棚，墙体保温，容重30-35KG。
B、冷库地面保温容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃剂离火自熄3-5秒。
D、固化时间：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗压强度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、闭孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方严格按照甲方要求各项保温厚度标准施工。
2、乙方施工过程中甲方提供食宿。
3、因季节施工甲方保证冷库内发泡施工温度在零上18℃以上，以保证质量。
4、包装（桶）归乙方回收。
三、工程造价及结算方式：
1、工程总造价约200M3每立方米850元人民币。即200M3x850元/ M3 = 170000元。实际发泡数以甲乙双方实际丈量为准。
2、付款方式：合同签定甲方付乙方定金30%，款为5万元。材料进入现场付给工程款50%为9万元，工程施工完毕甲方付清乙方工程全款20%为3万。
四、工期；
1、每天施工量约：30—40M3
2、施工期间如停电等特殊原因工期顺延。
五、工程质量保修及期限
1、工程达不到约定质量条件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费用。
2、工程保修期为12个月，正常使用出现质量问题，乙方负责免费维修（如保温层开裂，脱落）注，由于土建损坏造成的开裂，脱落乙方不任何负责。
六、本合同在履行过程中发生的争议双方当事人协商解决，协商不成到当地人民法庭诉讼裁决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
电话： 电话：
定作人：（以下简称甲方）
定作人法定代表（负责）人：
签约人：
定作人承办单位：
联络人：
联系电话：
定作人机构地址：
传真电话：
承揽方：（以下简称乙方）
承揽方法定代表（负责）人：
签约人：
承揽方营业执照：
施工资质：
承揽方施工项目经理：
手机：
承揽方机构地址：
传真电话：
银行开户许可证：
开户行：
帐户：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款：
第一条标的
本合同甲方委托乙方制做的GRS装饰件及安装工程标的额约为：元。
第二条制作GRC装饰件规格、单价（单价款单位：平方米/人民币元）
序号GRC装饰件名称规格数量单价合计
注：以上每平方米GRC装饰件固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，GRC装饰件的`总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。
第三条工程概况及承包范围
1、工程名称：邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程
2、工程地点邮政局生产业务楼施工现场
3、承包范围：GRC装饰件安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷；
4、承包方式：包工包料（GRC装饰材料厂商：）；
5、工程造价：本工程总造价按乙方于________年____月____日上午参加组织的工程招标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。
第四条工程期限与保障责任
1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计天；
2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延；
3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延，乙方不承担责任。
第五条甲方责任
1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房；
2、提供施工用双排脚手架；
3、负责施工现场各施工单位间的协调工作；
4、严格监督施工质量，组织工程验收。
第六条乙方责任
1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等；
2、认真组织施工，严格按《GRC外装饰工程施工验收标准》施工。
3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任；
4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作；
5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。
第七条工程付款及结算方式
1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款；
2、乙方带料进场开始施工____日内，甲方拨付工程总价50%的工程款；
3、乙方安装完成，验收报告签字之日起____日内，再拨付工程总价45%；
4、工程质保金为工程总价5%，质保期两年。质保金在壹年后无工程质量问题时，于________年____月____日付清。
第八条施工及竣工验收
1、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果；
2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。
3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。
第九条乙方服务承诺
1、乙方承诺为甲方制作的GRC装饰件保修两年，使用寿命不少于________年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换GRC装饰件，两年内免费维修，超过两年维修只收取材料费，维修保证24小时赶到现场；
2、乙方承诺对本单位安装的GRC装饰件工程，进行终身维护；
3、因甲方原因造成的GRC装饰件损坏，乙方保证进行维修，但要收取材料费。
第十条双方违约责任
1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除‰违约金。
2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付元的违约金。
3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除元违约金。
4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日元在甲方支付工程款时加罚违约金。
第十一条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十二条附则
1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。
2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
承揽合同合同范本 设备大中修工程合同(二级)
甲方: ( 短毛车间 )
乙方: ( 设备部 )
订立设备大中修合同, 经双方协议, 达成下列条款.
甲 方 要 求
1, 设备大中修由设备部负责, 在安排检修计划时, 并规定交接日期, 履行交接手续 (按 规程接车) ，确保生产正常进行.
2, 设备部在大修中规定试运转期内, 造成检修返工, 一切费用应由设备部负责.
3, 计划改变, 车间提出检修计划, 设备部应予以协作.
4, 设备部检修完毕, 做到废旧机件分类, 集中指定地点并清理场地卫生.
5, 设备部检修计划有变动, 应提前三天通知车间, 否则应负经济责任.
6, 在生产过程中, 造成非计划停台或不到检修周期造成设备故障 (经分析原因确定责任实属设备部) 应负责直接损失的赔偿责任.
乙 方 要 求
1, 维护保养和注油短毛车间负责, 明确检修界限, 搞好协作, 共同为生产服务.
2, 设备检修计划如有变动, 应提前三天通知设备部, 否则应负经济责任.
3, 按规程交付检修设备, 车间应说明设备运转, 缺欠情况, 并保持机件完整, 卫生良好 (特别要清除油污) .
委托方：________________(以下称甲方)
承接方：________________(以下称乙方)
签约地点：________________
施工地点：________________
签约时间：________年________月________日
1、合同内容
本合同项所指的项目是：
(系统配件参考“附件一：物料清单”)
2、合同金额
2.1合同总金额为人民币：(rmb：________________)
2.2合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。
3、付款方式
3.1付款
合同签订后两天内，由甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币(rmb)。
3.2设备进度款
当乙方进场并系统布线完毕后，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币(rmb)。
3.3工程结算付款
本合同项下系统设备安装完成，由甲方人员验收合格之日起后两天内，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币(rmb)________________。
3.4最终验收付款
经甲方代表验收合格之后的____个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币(rmb)。
3.5其它事项
4、合同双方责任
4.1甲方责任
4.1.1按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工现场的土建、水、电等条件。
4.1.3安排好货物在工地的'仓储设施。
4.1.4协调各施工单位的关系，避免直接影响乙方施工进度。
4.1.5工程安装调试完毕后，甲方应在乙方提出验收申请之时起____个工作日内安排验收。
4.2乙方责任
4.2.1按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。
4.2.3确保所提供的设备材料与质量相符。
4.2.4向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)
5、安装及调试
5.1安装及调试责任
乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。
5.2在整个安装调试期内，乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。
6、其它
本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。
甲方：________________乙方：________________
地址：________________地址：________________
电话：________________电话：________________
传真：________________传真：________________
签约代表：________________签约代表：________________
指定联络人员：________________指定联络人员：________________
日期：________________日期：________________
电力工程承揽合同
浙江——工程项目管理有限公司(甲方)
建德市——电力有限公司(乙方)
依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：
一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：
1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试
二、有关技术及服务要求：
1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。
2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算：
1、工程款结算按执行。
2、工程预算款总计：102496元;
(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)
3、本工程款分2次结清，其中：
(1)、合同签订3天内应付工程款的70%
(计70000元)
(2)、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收：
1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。
3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所
造成意外事故和损失，由乙方自负。
5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
五、合同未尽事宜，双方协商解决。
六、合同双方代表签字盖章后生效。
七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
代表：代表：
年月日年月日
我们应该先去了解一下合同的相关定义。交易双方经过协商后方可签订合同，你知道怎么拟制合同才是合法的吗？我们的编辑为您精心制作了“广告承揽合同”这篇文章，欢迎浏览我们的网页了解更多信息！
合同编号：
委托方：
承揽方：
签订日期：
依照《中华人民共和国经济合同法》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。
第一条 广告播出要求。
1.1 广告内容及证件：
1.2 播出频道和时间：
1.3 制作形式：
1.4 广告长度：
1.5 播出形式：
1.6 播出日期：
第二条 广告费及支付方法。
2.1 广告费
2.2 支付方法及时间：
2.3 承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。
第三条 违约责任
3.1 委托方擅自不履行合同，向承揽方偿付未履行部分广告费 %的违约金;逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的 偿付违约金。
3.2 承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费 %的违约金，不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按未履行部分广告费的 偿付违约金。
3.3 其它违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。
第四条 纠纷解决方式。
发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第( )项规定办理。
1. 向 地经济合同仲裁机关申请仲裁;
2. 向 地人民法院起诉。
第五条 双方商定的其他事项。
第六条 附则。
6.1 本合同附件 件，名称：
6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日终止。
委 托 方
单位名称(盖章)
法定代表人：
承 揽 方
单位名称(盖章)
法定代表人：
合同编号：________________广告主或代理单位(甲方)：_________________广告发布单位(乙方)：_________________甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》《民法典》等有关法律的规定，签订本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期间发布_________户外广告。
加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。
如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。
二、户外广告媒体形式、规格、地点
1、媒体形式：_________________________________________;
2、数量：_____________________________________________;
3、发布地点：_________________________________________;
4、交付、亮灯时间：___________________________________;
5、规格尺寸：_________________________________________;
6、材料要求：_________________________________________;
7、质量要求：_________________________________________。
三、广告采用_________样稿，未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿。
四、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规和规章规定的广告内容和表现形式，乙方应要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有权拒绝发布。
五、广告费用：发布费_________元，制作费_________元，其它费用_________元，总计_________元。
六、甲方分_________期将广告费用付给乙方，付款方式如下：_________________。
七、乙方发布广告必须符合法定的质量标准或双方约定的质量标准，并负责广告的安全、养护和维修。一般损坏(故障)，乙方应在_________小时内修复(修复时间最长不得超过72小时)。较重损毁(故障)，双方约定：_________________________。
八、乙方负责办理户外广告各类审批手续。
九、乙方不得在广告发布前擅自将甲方提请发布的广告内容告知与发布业务无关的第三方(广告监管机关除外)。
十、因广告牌脱落、损坏等而致他人权益受到损害的，侵权责任由乙方承担。十
一、违约责任
1、甲方未按约定支付广告费用，除支付拖欠的广告费用外，并应支付违约金_________元天。
2、乙方未按合同约定的时间、地点、内容、质量要求等发布广告，若无合法或正当理由的，应承担违约责任，支付违约金______元天。
3、乙方遇恶劣气候或其它不可抗拒原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告发布时间应顺延，无法顺延的按延误的时间抵扣退还甲方相应的发布费。乙方若无特殊原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告发布时间应顺延，同时支付违约金_________元天;无法顺延的，按延误的时间抵扣退还甲方相应的发布费，并应支付违约金_________元天。
4、若遇市政建设或行政管理需要，政府有关部门依法要求撤除户外广告的，甲、乙双方应无条件执行，乙方不负违约责任，但应向甲方退还相应的发布费。
5、其它：________________________________________。十
二、合同争议的处理提交_________仲裁委员会仲裁。十
三、合同内容如与国家法律、法规和规章相悖，应服从法律、法规和规章的规定。十
四、本合同自工商行政管理机关核准登记户外广告之日起生效。十
五、其他约定事项：_________________________________。甲方(盖章)：__________负责人(签字)：________年____月____日签订地点：______________ 乙方(盖章)：__________负责人(签字)：________年____月____日签订地点：______________
合同编号：______________
委托方(甲方)：______________
法定代表人：______________
单位地址：______________
邮编：______________
承揽方(乙方)：______________
法定代表人：______________
单位地址：______________
邮编：______________
依据《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告管理条例》等有关法律法规的规定。经双方协商，签订本合同，共同信守。
第一条 广告承揽要求
1.项目(媒介)：___________
2.广告内容及有关证件的名称、编号：___________
承揽方应按《广告管理条例》等有关规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任，向委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。
3.发布时间：_________________
4.颜色：________________
5.规格或材料：____________
6.刊播次数、起讫时间、日期：______________
7.其他要求：______________
第二条 广告费及支付方法
1.广告费
类别：________________________
单价：________________________
数量：________________________
金额：________________________
合计金额：________________________
发布费：______________
代理费：______________
设计、制作费：______________
备注：______________
2.结算方式和期限：______________
第三条 验收方式及时间
第四条 违约责任
1.委托方擅自不履行合同，按未履行部分广告费用的_______________%，向承揽方赔付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的_________赔付违约金。
2.承揽方不能完成合同规定的工作，按未履行部分广告费的______________%，向委托方赔付违约金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的______________赔付违约金。
3.其他违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条 纠纷解决方式
发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第______________项规定办理。
1.向________________________地经济合同仲裁机关申请仲裁。
2.向________________________地人民法院起诉。
第六条 双方商定的其他事项
第七条 附则
1.本合同附件________________________，名称______________
2.本合同有限期限：自_______年_____月____日生效至_______年_____月____日终止。
委托方：______________
法定代表人：______________
日期：______________
承揽方：______________
法定代表人：______________
日期：______________
合同编号：
广告客户或代理单位名称（简称甲方）：
广 告 发 布 单 位 名 称 （简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等法律、法规和规章的规定，为明确合同双方当事人的权利和义务，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。
第一条 广告发布事项
甲方委托乙方以 的形式发布户外广告。
1、展示牌 2、电子显示装置 3、灯箱 4、霓虹灯 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充气物 9、模型 10、旗帜 11、条幅 12、其他：
广告发布内容：___________ ___________ ___________ ___________
广告设计时限：____________________________________________
广告制作时限：____________________________________________
广告发布时间和期限： ____________________________________________
广告发布地点及具体位置：____________________________________________
广告发布数量及规格： ______________________________________________
其他约定：____________________________________________
第二条 广告费用、支付期限和方式
（一）本合同广告费用为：设计费用（人民币，下同） 元，制作费用 元，发布费用 元，合计 元，大写：
（二）本合同签订后，甲方应于 年 月 日前支付广告费用的 ％即 元，作为定金，待最后一次支付剩余款项时抵作价款。剩余款项分 次付清。
第一次付款： 年 月 日前支付 元。
第二次付款： 年 月 日前支付 元。
第三次付款： 年 月 日前支付 元。
补充约定：
（三）按下列第 项方式支付。
1、支票 2、转账 3、现金
其他：
第三条 双方权利义务
（一）甲方权利义务
1、甲方为广告主的，应按照有关法律法规的规定向乙方提供下列文件：
（1）营业执照以及其他生产、经营资格格的证明文件，广告所推销的商品和服务应符合广告主的经营范围或业务范围；
（2）质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件；
（3）发布法律、法规和规章规定应当进行审批的广告，须提供有关行政主管部门的审查批准文件；
（4）确认广告内容真实性的其他证明文件。
2、甲方为广告主代理机构的，除提供广告主的上述资料外，还须同时提供代理机构的营业执照和委托协议书。
3、甲方承诺其提供的有关证明文件真实、合法、有效，不违反法律法规规定、不损害社会公共利益、不侵犯他人的民事权利。
4、甲方应在本合同签订后的 日内，向乙方提供广告样件，并承诺样件内容真实合法。
5、甲方因特殊原因需要撤销广告发布订单或暂缓发布广告的，应在广告发布日的 天前以书面形式通知乙方，否则应按广告发布费用的 %赔偿乙方损失。
6、甲方应向乙方提交广告样件所涉及的他人民事权利的合法使用许可证明。广告内容中有使用他人名义、形象的，应事先取得他人的书面同意；使用无民事行为能力人、限制民事行为能力人的名义、形象的，应当事先取得其监护人的书面同意。
7、甲方应当按照合同约定的金额、时间、方式支付广告费用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成广告无法按期发布的，甲方有权要求乙方顺延发布，如延迟发布无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
（二）乙方权利义务
1、乙方承诺本单位合法拥有本合同约定户外广告媒介的设置使用权和广告发布资格，本合同约定广告发布地点、形式符合天津市户外广告设置规划的要求。
2、乙方有权要求甲方按有关法律法规规定提交广告发布所需要的证明文件。
3、乙方应当依法向工商行政管理机关申请户外广告登记，按批准的事项发布本广告。
4、乙方应在办妥户外广告登记审批手续之日起 日内，发布本合同约定的广告。
5、乙方应建立广告审查制度，配备合格的广告审查人员，依法对甲方提供的广告样件进行审查。
6、甲方提供的广告样件内容及其表现形式不符合法律法规规定的，或者规格不符合技术标准的，乙方有权要求甲方修改。甲方应在??个工作日内，将修改后的样件交给乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成无法办理户外广告登记审批手续的，乙方有权解除合同，不视为乙方违约。
7、应甲方要求，乙方承担广告设计、制作的，乙方应在广告发布日的 天前，将广告发布样件交给甲方，经甲方确认并办理登记审批后方可发布。
8、因乙方原因造成广告无法按期发布的，乙方应在广告发布日的 天前以书面形式通知甲方，重新发布事项由双方共同协商。否则乙方应按广告发布费用的 %赔偿甲方损失。
9、乙方应定期对户外广告发布设施进行维护，保持户外广告整洁、完好、美观，确保广告的发布效果。户外广告发布设施损毁和发生故障的，乙方应在 日内修复。
10、乙方应建立广告档案管理制度，自本合同履行完毕之日起保存本合同文本和有关资料两年。
第四条 违约责任
（一）本合同所有条款甲乙双方应共同遵守，任何一方不得在未征得对方同意的情况下擅自修改或违背。
（二）甲方未按照约定缴付广告费用的，每逾期一天按照未支付金额的 %支付违约金。逾期付款时间超过 日的，乙方有权解除合同。
（三）因甲方未按期交付广告样件造成本合同无法履行的，由甲方承担违约责任，按本合同约定广告费用的 %向乙方支付违约金。
（四）因乙方原因导致广告漏发或者错发、规格和内容错误的，乙方给予补发，补发时间由甲乙双方协商确定。由此致使甲方无法实现合同目的的，乙方应按广告费用的 %赔偿。
（五）乙方已尽法定审查义务，而因甲方提供虚假证明材料造成广告作品侵犯第三方合法权益的，甲方承担全部责任，乙方明知或应知甲方提供虚假证明材料的除外。
（六）乙方未尽法定的广告审查义务导致发布的广告违法，甲方可向乙方追究相应的责任。
（七）因乙方未在约定时间内修复受损和发生故障的设施而影响广告发布效果，致使无法实现广告目的的，应按日向甲方支付赔偿金元。
（八）因不可抗力因素导致本合同无法履行的，由甲乙双方协商解决，均不承担违约责任。甲乙双方一致确认，因自然灾害、重大政治、社会活动和事件等特殊原因致使本合同无法履行的，为不可抗力，适用本条约定。
第五条 合同争议解决方式
双方在履行合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，双方同意按以下第 种方式解决：
１、向 仲裁委员会申请仲裁；
２、向 人民法院提起诉讼。
第六条其他约定事项
（一）
（二）
（三）
第七条 附则
本合同未尽事宜，按国家有关法律和行政法规规定，由双方协商做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
甲方（章）：___________ 乙方（章）： ___________
地址：___________ ___________ 地址： ___________ ___________
法定代表人（签字）：___________ 法定代表人（签字）： ___________
委托代理人（签字）： ___________ 委托代理人（签字）： ___________
电话： ___________ 电话： ___________
邮政编码： ___________ 邮政编码： ___________
开户银行： ___________ 开户银行： ___________
账号：___________ 账号： ___________
年 月 日 年 月 日
委托方：________________________
承揽方：________________________
1、加工的项目、产品名称、规格数量价格、交货期：________________________
2、质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之____________，但损坏件必须归还甲方。
3、原料供应：加工用锌块由甲方供应。
4、交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5、质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。
6、结算方式：通过银行托收。
7、违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之____________交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
乙方：________________________
银行帐号：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
银行帐号：________________________
____________年____________月____________日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条广告承揽要求
1．1项目（媒介）：_________
1．2广告内容及有关证件的名称、编号_________。承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假、证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。
1．3发布地点或形式：_________
1．4颜色：_________
1．5规格或材料：_________
1．6刊播次数、起讫时间、日期：_________
1．7其他要求：_________
第二条费用及支付办法
2．1费用：
2．2结算方式和期限：_________
2．3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。
第三条验收方式及时间_________。
第四条违约责任
4．1委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的_________％，向承揽方偿付违约金；超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的_________偿付违约金。
4．2承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的_________％，向委托方偿付违约金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的_________支付违约金。
4．3其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条合同争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_________种方式处理（未作选择的，视为选择1：
5．1提交_________仲裁委员会（_________仲裁委员会）仲裁；
5．2依法向人民法院起诉。
第六条双方商定的其他事项：_________。
第七条附则
7．1本合同附件_________，名称_________。
7．2本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本_________份。
7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日终止。
委托方：
承担方：
签订地点：
签订时间： 年 月 日
依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条广告承揽要求
1、项目(媒介)：
2 、广告内容及有关证件的名称、编号：
承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。
3、发布地点或形式：
4、颜色：
5、规格或材料：
6、刊播次数、起讫时间、日期：
7、其他要求：
第二条费用及支付办法
1、费用包括：
设计、制作费：
发布费：
代理费：
合计金额(大写)：
2、结算方式和期限：
3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。
第三条验收方式及时间
第四条违约责任
1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的x%，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的偿付违约金。
2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的x%，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的支付违约金。
3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生的.争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理：
1、提交仲裁委员会仲裁
2、依法向人民法院起诉。
第六条双方商定的其他事项
第七条附则
1、本合同附件，名称。
2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本x份。
3、本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日终止。
委托方：
单位名称(盖章)：
地址：
邮编：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
帐号：
税号：
承揽方：
单位名称(盖章)：
地址：
邮编：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
帐号：
税号：
甲方：
乙方：
乙方承揽甲方位于蕲春县横过街广告位广告布安装工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方友好协商达成如下协议：
一、工程内容
乙方承揽的工程项目：过街广告位宽14米，高4米的广告位广告布安装，时间为 年 月 日。
二、甲乙双方义务与责任
1、甲方提供工程结构中所需的材料（广告喷绘布），乙方按甲方要求进行安装。
2、由于此工程涉及高空作业，存在一定安全风险，乙方必须做好必要的安全措施，保证安全作业，如在施工中发生任何安全事故，乙方将承担一切法律及经济责任，与甲方无关。
三、工程造价及付款方式
1、乙方承包单价：3元（人民币）/平方米
2、乙方完工后经甲方验收后付款。
四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同，补充合同与本同同具法律效力。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方：乙方：
签字（盖章）：签字（盖章）：
日期：日期：
伴随着人们对法律处理方式的信任逐渐增加，合同的地位已经与以往不同。合同在合法合理的范围内起着重要作用，需要经过审查、修改甚至起草等一系列工作。接下来，我们将详细介绍关于“承揽工程合同”的相关信息，欢迎大家参考资料来拓展自己的知识库！
发包方：____________________________(以下简称甲方)
承包方：____________________________(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着真诚合作、互惠互利的原则，经友好协商同意，签订双方严格履行，共同守信。其条款如下：
一、工程概况
1、项目名称：____________________________
2、工程地点：____________________________
4、合同总金额：人民币(大写) (小写)
二、结算、付款方式及限期
1、预付款：为供货定金，合同双方的签订生效后，甲方____日内支付合同总金额的元整，(小写)元整。预付款延付，则交货期顺延。
2。计人民币(大写)元整，元整。
3、验收款：乙方将剩余未安装的门安装完毕，并全部调试完毕后，经甲方验收合格后，____日内甲方需支付总合同的，计人民币(大写)元整。
4、质保金：合同金额元整，(小写)保修期为________年(至验收合格后计算)，保修期满后一周后，甲方支付元整。
5、安装工程交付验收前，乙方应当向甲方转移交付门的所有权，同时提供门的技术资料和有关质量证明。乙方还应同时交付产品配套的装修钥匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述约定的款项，乙方有权不转移门的'所有权和每套配套钥匙。
6、乙方提供的结算凭证为：普通工业发票。
三、甲方责任
1、施工现场具开工条件。
2、满足乙方产品进场运输装卸的道路畅通需要。
3、甲方应提供特定地点场地供乙方现场安装人员、产品材料、工具设备存放使用，提供乙方进场安装人员的食宿，并协助办理暂住登记证及甲方所在地政府规定的建设工地人员所需工种证件。
4、对乙方施工过程进行协商和协助。安装前必须将水准点与坐标控制点(水平线)告知乙方安装人员并进行现场交验，确保安装条件准确无误。
5、提供安装所需水电、工程吊机及砂浆填灌材料、工人，确保与安装进度同步。
6、负责协调处理第三者对该工程正常安装所发生的干扰、抵触或阻扰。
7、按时足额支付款项，以确保乙方按时按量完成任务。
四、乙方责任
1、工期为天(从甲方向乙方划款之日起)。
2、乙方提供的证明文件、资质必须是完整、真实有效、合法的，否则由此造成的一切后果均由乙方承担，并赔偿经济损失。乙方提供的门应满足设计要求并保证竣工验收合格。
3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和噪音等有关管理规定。
4、负责产品运输及负担运输费用。
5、售后服务，________年内非人为因素损坏门由乙方负责维修(如非人为因素造成配件损坏需更换，需收取成本费用)，________年满后乙方收取成本费用。
五、工期延误
对以下原因造成工期推迟延误的，经甲方签字确认后，工期相应顺延：
1、工程量变化
2、工地现场停电造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、质量要求、验收标准、方法及提出异议期限
1、验收标准：以双方确认之样品门实物为制作标准，安装以甲方提供之样品房(试验室)的安装规范及要求为安装标准，确保产品及安装质量达到相关要求。
2、验收方法：工程安装完成后，甲方应组织相关人员验收。
3、提出异议期限为甲方收到乙方产品或接到乙方报验通知之日七天内。
七、合同变更、解除
本合同履行期内，甲、乙双方不得随意变更、修改或解除终止合同条款。如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、解决处理合同争议
本合同如发生争议或纠纷，双方本着友好平等、相互谅解的态度及时协商解决。如协商无效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出诉讼。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。
十、其他约定事项
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
合作经营协议书
甲方：
乙方：
丙方
鉴于：
1.甲方已与公司签订了工程承包长期合作协议。
2.甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。现甲、乙、丙三方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，经充分协商，根据《民法通则》、《合同法》、《合伙企业法》、等相关法律法规的规定，达成本《合作经营协议书》条款如下：
一、合作经营事项
甲、乙、丙三方同意依据本协议书约定的方式和条件，合作承揽并承建工程业务（下称“合作项目”）：该项目包含以下事项：
1.对外承揽工程业务。
2.合资购买、运营、维修、保养合作项目所需工程设备，如工程车等。
3．对外招聘工程施工人员。
二、合作经营方式
1.甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。
2.合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资：
1)甲方以_________（现金/实物）出资_____元，占合作项目投资比例___%；
2)乙方以_________出资_____元,占合作项目投资比例____%；
3)丙方以_________出资_____元,占合作项目投资比例____%。
4)合作期限内，甲、乙、丙三方可以继续追加出资，追加出资后各方的投资比例及下述利润、风险分配方式，三方另行签订补充协议明确。
3.利润分享与风险承担方式按以下第___条约定。
三、合作期限
1.合作期限暂定为___年，即从2011年___月___日起至____年___月___日止；前述合作期限届满，本合同自动终止。
2.前述合作期限届满后若有意继续合作，则应在期限届满前15日另行签订补充协议明确。
3.因国家政策因素造成本协议书无法继续履行时，甲、乙、丙三方可提前终止合作。
四、业务运作办法。
1.经营办法：
1)合作项目的一切重大事项（包括但不限于业务承揽、工程车采购、出售、合作人退出、新合作人加入等）均须经甲、乙、丙三方共同协商决定；
2)日常经营管理活动由甲、乙、丙三方一致同意推举甲方管理。
2.财务管理：
1)合作项目经营过程中所发生的费用由甲、乙、丙三方按前述投资分配比例的分担；
2)合作项目独立建帐，实行独立的财务核算制度，甲、乙、丙三方应于本协议书签订后选定一家银行并在该银行开立一个联名帐户，合作项目的全部支出均须从该帐户中支取，合作项目的全部收入亦均须存入该帐户，合作项目的资金严禁在该帐户外运作；
3)合作项目的财务由甲方管理、乙、丙两方监督；与合作项目相关的一切财务、会计凭证均应妥善保存，有关报销凭证均须由甲、乙、丙三方授权的人士共同审批后方可报销；合作各均有权查阅与合作项目相关的凭证、帐表。
五、各方责任
1.甲方主要负责以下事项：
1)协调与雇主及当地各有关部门的关系，确保有关工程的施工工作得以顺利进行并确保雇主依约支付工程款；
2)管理合作项目中的日常事务（包括财务、施工人员招聘等）；
3)在合作项目遇到紧急情况或重大事项时，召集其他合作人（乙方、丙方）共同处理。
2.乙方主要负责以下事项：
1)处理施工过程中遇到的各类技术问题；
2)负责工程车的维修、保养；
3)管理施工人员，监督施工人员的施工行为是否符合施工行为规范；
4)及时足额履行出资义务。
3.丙方主要负责以下事项：
1)积极对外宣传，承揽工程业务，签订承揽合同；
2)及时足额履行出资义务。
4.甲、乙、丙三方并应共同承担以下责任：
1)保守合作项目及对方的商业、财务秘密；
2)维护企业形象及商业声誉；
3)不得私自以合作名义承接工程或其他活动。
4)不得自营或者同他人合作经营与本合作项目相竞争的业务。
六、盈亏分配
1.合作项目所取得的税后利润由甲、乙、丙三方按下述比例分享：
合作项目税后利润由甲方分享25％，乙方分享25％；丙方分享50%；
2.若合作项目发生亏损，则有关亏损亦由三方按上述比例分担。
3.合作项目的经营利润每分配一次，本度的经营利润原则上在前进行分配。
七、个人退出合作项目与新合作人加入
1.合作期限内，有下列情形之一的，合作人可以退出合作项目：
1)合作协议约定的退伙事由出现；
2)经全体合作人一致同意；
3)其他合作人严重违反合作协议约定的义务，造成合作项目无法继续进行的。
2.新合作人加入合作项目，应当经全体合作人一致同意，并依法订立书面合作协议。新合作人对加入前合作项目的债务承担无限连带责任。
八、合作项目的终止与清算
1.合作项目出现下述情形之一时，应予解散：
1)甲、乙、丙三方经协商一致同意终止；
2)合作项目出现严重经营亏损，无法实现经营盈利目的；
3)一方违反本协议书的约定或违反诚实信用原则，其他方的合法权益因此受损。
4)合作期限届满后，甲、乙、丙三方均无意继续合作。
2.合作项目终止、合作人退出合作项目、新合作人加入合作项目时，应进行清算；
1)合作项目终止的，先以合作项目财产予以清偿，不足部分则由甲、乙、丙三方按实际出资比例分担，若有剩余财产，亦按实际出资比例进行分配。
2)合作人退出合作项目的，按实际出资比例分担，若有剩余财产，亦按实际出资比例进行分配。
3)新合作人加入合作项目的，对加入前合作项目的债务承担无限连带责任。
九、违约责任
任何一方在合作过程中违反本协议书的约定而使其他方遭受损失的，守约方的全部损失由违约方足额赔偿。
十、争议解决
本协议书在履行中发生争议，各方应协商解决，如协商不成，可向_________有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其它规定
1.本协议书之未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行协商解决。
2.本协议书一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，三份具有同等效力。
3.本协议书经甲、乙、丙三方共同签署后生效。
甲方：______________
身份证号码：______________
乙方：______________________
身份证号码：______________
丙方：______________________
身份证号码：______________
签约日期：2011年____月____日
签订合同单位：______和______(以下简称甲乙方)
签订条款如下：
1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定：__________________
2.交货办法：
(1)交货地点：_________
(2)运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。
3.付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。
4.验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。
5.附则：
(1)合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。
(2)在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以______罚金赔偿对方损失。
(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。
(4)本合同正本两份，双方各执一份。
(5)货物运达站________
(6)收货人_________
(7)合同纠纷的处理__________
甲及代表人(签字盖章)：_________开户银行：________帐号：__________电话：__________
乙及代表人(签字盖章)：_________开户银行：________帐号：__________电话：__________
签订日期：____年__月__日
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其他的有关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、施工地点及名称
1、施工地点：
2、工程名称：
二、工程量：
1、钢结构：南北22.5m*东西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高
2、土建部分：
①基础
②0.5—0.6m、1.2m、砌体(双面抹灰)
③灰土回填
④地暖，鸡爪灰垫层
⑤地面砖铺装
⑥混凝土楼梯(不含扶手、面砖铺装)
⑦门口台阶、散水
3、格栅吊顶
4、地暖铺装
5、内墙纸面、石膏板(不含涂料)
三、工程造价
1、钢结构部分：拾玖万柒仟元
2、土建部分：柒万陆仟元
3、吊顶部分：壹万贰仟伍佰元
4、地暖铺装：壹万伍仟元
5、内墙纸面、石膏板、踢脚线：壹万贰仟元合计：叁拾壹万贰仟伍佰元(其中不含水电费、管理费及税金)
四、双方的权利和义务：
(一)甲方的权利和义务：
负责水、电、路三通，旧建筑拆平，上级主管单位的协调，有权利对工程过程进行监督管理，有问题在3日内以书面形式告知乙方进行修改，否则视为无异议，施工期间如遇到与工程有关的各种纠纷由甲方负责，如耽误工期，工期相应顺延，因纠纷所造成的损失由甲方承担费用，甲方负责乙方在现场施工期间的水电及住宿场所，负责工程竣工验收，并履行结算付款义务。
(二)乙方的权利和义务：
乙方按材料表施工，乙方负责合同规定的工程量并服从甲方的管理，在合同规定期限内竣工，在施工过程中，乙方有权利拒绝甲方不合理要求，并有权要求按第六条付款方式付清全部工程款。
五、合同工期：
工程于 年 月 日开工， 年 月 日完工。
六、付款方式：
签订协议，甲方付给乙方壹拾万元整。钢架完成再付乙方壹拾伍万元整。主体完工、吊顶、纸面、石膏板、隔墙完工再付叁万元整。剩余地面完工后(回填、地暖、地面砖)，一次性付清叁万元。
七、质量验收标准：
甲方按照材料表验收，甲方需在乙方完工10日内对此工程进行验收，否则视为合格。
八、工程变更：
工程变更所引起的费用，按实际发生额增减。
九、安全：
乙方在施工期间，造成的人身安全、财产安全，均由乙方承担，本工程其它安全责任，甲方造成的安全责任甲方承担，乙方造成的安全责任乙方承担。
十、其它：
如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延，所造成的损失，由甲方负担费用，乙方进行修复。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
甲 方： 乙 方：
经办人： 经办人：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就冷库聚氨酯发泡保温工程事项，以双方友好协商达成一致，订立本合同。
一、工程范围：
1、工程名称：
2、地址：
3、工程要求：符合国家质量标准。
A、冷库顶棚，墙体保温，容重30-35KG。
B、冷库地面保温容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃剂离火自熄3-5秒。
D、固化时间：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗压强度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、闭孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方严格按照甲方要求各项保温厚度标准施工。
2、乙方施工过程中甲方提供食宿。
3、因季节施工甲方保证冷库内发泡施工温度在零上18℃以上，以保证质量。
4、包装（桶）归乙方回收。
三、工程造价及结算方式：
1、工程总造价约200M3每立方米850元人民币。即200M3x850元/ M3 = 170000元。实际发泡数以甲乙双方实际丈量为准。
2、付款方式：合同签定甲方付乙方定金30%，款为5万元。材料进入现场付给工程款50%为9万元，工程施工完毕甲方付清乙方工程全款20%为3万。
四、工期；
1、每天施工量约：30—40M3
2、施工期间如停电等特殊原因工期顺延。
五、工程质量保修及期限
1、工程达不到约定质量条件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费用。
2、工程保修期为12个月，正常使用出现质量问题，乙方负责免费维修（如保温层开裂，脱落）注，由于土建损坏造成的开裂，脱落乙方不任何负责。
六、本合同在履行过程中发生的争议双方当事人协商解决，协商不成到当地人民法庭诉讼裁决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
电话： 电话：
甲方：
乙方：
签约地点：
签约日期：
一、总则
1、甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》，并经充分协商，就泗阳县人民路桃园公园户外全彩电子显示屏采购及安装项目相关事宜达成协议。
2、甲方提出本合同电子显示屏项目的具体要求，乙方据此合同规定负责该显示系统项目的设计、制作、安装、调试、培训、维护等工作。甲方负责项目的总费用。
二、项目类型、费用构成
显示屏项目总费用为：578138.00元。大写：伍拾柒万捌仟壹佰叁拾捌元
具体构成如下：
1、显示屏体部分
P10户外全彩电子显示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，单价8800，合价381304.00元
小计：￥381304.00元，大写：叁拾捌万壹仟叁佰零肆元
注：红管为台湾光磊，绿管、篮管为杭州士蓝，亮度需满足标书中的要求。
2、屏体钢结构、外设、控制系统等费用
包括：钢结构（框架结构、立柱）、控制系统（接收卡，发送卡、DVI显卡、PCTV卡）、外接设备（音响功放、空调、视频处理器、电脑）、布线及线材、基础、监控系统、避雷针、电源箱、运输、安装、调试等。
小计：￥196834元，大写：拾玖万陆仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途变更承揽要求，造成乙方增加费用或遭受损失，则甲方相应提高项目总费用。
4、乙方报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部项目内容的价格体现，投标报价应包括全部费用，任何漏报、少报的费用均视为已包含在报价中，以后不得追加任何费用。
三、运输、安装、调试及培训
1、乙方负责显示屏的运输、安装、调试及甲方操作人员的培训。
2、乙方承担的具体工作。
（1）显示屏由乙方所在地至甲方所在地的运输。
（2）显示屏的现场安装、调试。
（3）对甲方操作人员的培训。
3、甲方承担的具体工作。
（1）及时提供显示屏安装的具体要求、安装场地的施工条件说明及通讯距离。
（2）甲方责施工用电和显示屏及其控制设备用交流电源的协调。
（3）负责施工现场的有关办证、与有关部门的联络、消防等所有协调工作及相关费用。
（4）在显示屏安装、调试开始时，即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握显示屏整体情况并接收现场培训。
四、项目维护
1、乙方负责对显示屏进行终身维护、屏体免费维修两年（自显示屏安装并验收合格后三日算起），质保期之后乙方只收取维修成本费；显示屏外围设备的质保期执行供应商的相应规定。
2、若显示屏本身出现问题，乙方在接到甲方通知后24小时赶到甲方所在地进行解决。
五、项目进度及验收
1、显示屏系统项目期总计30工作日，从乙方收到甲方预付款之日起到乙方安装调试完毕止。
2、显示屏现场安装、调试完毕后的三天内，甲方应对整个显示屏项目进行验收，验收标准依据本合同各项条款及显示屏技术规范，乙方需提供整个项目各个部分的质量检测报告，以保证项目整体的质量问题。
3、验收合格后应填写显示屏采购及安装项目验收报告，并由双方代表在验收报告上签字盖章。
4、项目完工后，乙方需向甲方提供整个采购安装项目的走线分布、框架结构等相关图纸，供甲方备用存档。
六、项目费用结算方式
1、甲、乙双方签字盖章之日起五个工作日内，甲方预付乙方项目款20%，计：￥115627元，大写：拾壹万伍仟陆佰贰拾柒元，合同生效。
2、项目验收合格后，甲方在五个工作日内将工程总价50%付给乙方，计：￥289069元。大写：贰拾捌万玖仟零陆拾玖元。
3、一年内无质量问题，甲方再付乙方工程总价20%，计：￥115627元，大写：拾壹万伍仟陆佰贰拾柒元。
4、项目总价余款10%作为质保金，在质保期到期后十个工作日付清，计：￥57813元，大写：伍万柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方：
乙方：
合作协议
2007-10-8
合作协议
兹有___________、___________、等___人，为公司共同发展而缔结本协议，当事人
一致同意根据下列条款来共同发展公司。
投资人：
姓名____，性别____，年龄________，住址________________;
投资人：
姓名__，性别____，年龄________，住址________________;
第一条 合作宗旨 :
为公司共同的目标努力及公司的长远发展,打造一支卓越团队,第二条 合作经营项目和范围:
全体投资人共同打造卓越团队品牌,以此为根据地,展开一系列的经营活动，经营范
围以工商行政管理局核准同意并由营业执照所载明的内容为准。
第三条 合作期限
合作期限为________年，自_____年____月____日起。
非因下列原因，不得提前终止：(1)提前达到本协议预期的目的；(2)某一投资人死
亡、精神错乱、破产之后，其他投资人不愿维持合作关系；(3)全体投资人一致同
意提前终止。
第四条 出资额、方式、1.投资人____________(姓名)合作方式：以现金方式出资，出总出资人民币的60%
2.投资人____________(姓名)合作方式：以现金方式出资，出总出资人民币的40%
3.公司合作期间各投资人的出资 为共有财产，不得随意请求分割，合作终止后，各投
资人的出资仍为个人所有,投资有风险,风险共担。
第五条 盈余分配与债务承担
1.营业总收入减去成本，提出后备基金(总利润15%)后的纯利润.每季度纯利润的85％，按出
资比例分配。2.投资人持有公司总股份的60 %的分配权利.3.投资人持有公司总股份的40 %的分配权利；
4.其他投资人分配：在去除后备基金以及总公司股份后按100%的额度分配如下：
5.本协议当事人均享有参加盈余分配的权利。每季度分配一次.6.盈余分配方案连同每会计季度经营收支明细帐，在会计季度终止前的一个星期公布。
7．投资人在分配方案公布之后，实施之前，可对分配方案和帐目进行审核，任何人对分配方案持有异议，应由投资人全体会议讨论裁决。
8.债务承担：合作债务(指从合作开始的日期计算所产生的债务),先由合作财产偿还，合作财产不足清偿时，以各投资人的投资金额为据，按比例承担。投资人按本协议第五条第一款所定的盈余分配比例(或出资比例)分担合作债务，投资人接到履行债务通知后应于10日之内，将各自所应分担的份额，交给主管财会的投资人。
9．投资人有权在每月 5至10日查阅公司帐簿，主管财会的投资人不得拒绝。第六条合伙负责人及其他合伙人的权利
1.____________为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同；②对合伙事业进行日常管理；③出售合伙的产品(货物)，购进常用货物；④支付合伙债务；⑤合伙负责人是团队的核心人物，其他合伙人必须为核心人物的中心人物来指导工作。
2.其他合伙人的权利：①参予合伙事业的管理；②听取合伙负责人开展业务情况的报告；检查合伙帐册及经营情况；④共同决定合伙重大事项。
第七条投资、退资，出资的转让
1.投资：①需承认本合同；②需经全体投资人同意；③执行合同规定的权利义务。
2.撤资：①需有正当理由方可撤资；②不得在公司合作不利时撤资；③撤资需提前 两个 月告知其他投资人并经全体投资人同意；④撤资后以撤资时的公司财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；⑤未经投资人同意而自行撤资给公司造成损失的，应进行赔偿。
3．接纳新的投资人须由本协议当事人一致同意。
4．投资人在本协议存续期间不得声明撤资，但出现下列情形除外：(1)本协议第三条所列的提前终止原因；(2)合作经营连续在六个月以上出现亏损；(3)一半以上的投资人在表决中对合作经营投不信任票。
5．撤资时按本协议第六条规定进行清算。
6.出资的转让：原则上不允许投资人转让自己的出资。
第八条禁止行为
1.未经全体投资人同意，禁止任何投资人私自以投资者名义进行业务活动；如其业务获得利益归合作者，造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止投资人经营与公司项目竞争的业务。
3． 投资人除参与盈余分配外，不得因出资而要求其他报酬。
4． 投资人的股权不得转让于本协议当事人以外的其他人。
5． 投资人撤资时按撤资时的财产状况，根据本协议载明的出资比例和撤资人是否履行追回投资的义务返还出资。不能用实物返还的，应当允许折价返还现金。
6.如投资人违反上述各条，应按投资实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合投资人决定除名。
一、保密
1.本协议任何一方对在合作过程中所获知的企业内部未向社会公开的技术情报和商业秘密均负有保密义务，未经企业内部书面许可，任何合作人不得将其泄露给第三方，否则应承担违约责任并赔偿损失。
在本协议终止之后，各方在本协议项下的义务并不随之终止，各方仍需遵守本协议之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到企业同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本协议的保密条款而给企业造成任何形式的损害时为止。
第九条合作的终止及终止后的事项
1.合作因以下事由之一得终止：①合作期届满；②全体投资人同意终止合伙关系；③合作事业完成或不能完成时；④合作事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合作终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请中间人(或公证员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。③固定资产和不可分物，归第一投资方支配；④清算后如有亏损，不论投资人出资多少，先以公司共同财产偿还，公司财产不足清偿的部分，由投资人按出资比例承担。
第十条纠纷的解决
投资人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于公司事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
第十一条本合同如有未尽事宜，应由投资人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条
本合同正本一式____份，投资人各执一份，送____各存一份。
投资人：________________________
联 系 电话：________________________
身份证号码：________________________
日
补充协议：
投 资 人：________________________ 联 系 电话：________________________ 身份证号码：________________________ 日期：________________________ 期：________________________
一． 违约责任
1.不得在公司合作不利时撤资或在合作期间撤资，公司将不给予退股金；还要赔偿公
司的一切损失，赔偿损失不低人民币5000元；
2.在合作期间要听从核心人的指挥；
3.在合作期间合作伙伴的资源共享；
4．在合作的过程中发现合伙人不忠诚或在企业内部自造矛盾时，合伙负责人在三沟通无效，合伙负责人有权让违约方退出合作，公司将不给退任何股金。
5.合伙人发现合伙负责人有问题或不利于公司发展，合伙人不得在公共发表讨论但可以在股东会上发表建议。
甲方(定做方)：____________________________
乙方(承揽方)：____________________________
一、亮化工程内容及要求：
二、承揽方式：乙方包工、包料、设计、制作、安装、调试及维修不留缺口。
三、总造价(总费用)为拾万仟佰拾元整。
四、结算方法：
五、交付时间：乙方应于________年____月____日前完工，交甲方验收。
六、保修办法：保修壹________年。但因误操作、电源、人为及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范围。
七、施工保障：甲方负责施工所需水、电源。协调施工同相关单位和个人的关系，办理工商、城建、业主等相关手续，交纳相关费用，保证施工顺利进行。否则，由此造成的一切后果概由甲方承担。
八：安全责任：乙方应安全施工、科学施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因对自身或他人造成的伤害，由乙方承担全部责任。
九、违约责任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不负责任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有权不付款或缓付款。
3、甲方应在乙方提出验收要求的一周内组织验收，并在验收合格后签字确认。甲方未经验收而使用，乙方则视为验收合格。
4、如需变更方案，乙方应征得甲方同意，否则视为违约。
十、本合同在履行中如发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成。可请求仲裁解决。
十一、本合同经双方签字盖章后生效，履行完毕失效。合同一式二份，附件与合同具有同等法律效力。未尽事宜，可再行商议。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《承揽合同汇总四篇》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了承揽合同专题，希望您能喜欢！
最新文章
.png)
.png)
.png)
