当前，人们对法律的认识不断增强，合同的法律效力也越来越重要。合同的存在可以使劳动者更安心地工作，确保他们的合法权益不受侵害。如果您想了解“招投标合同”的定义和应用，请继续阅读下文。为方便访问，建议您将本页添加到收藏夹中！
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为（）A.成本加固定百分数酬金
B.成本加固定酬金 C.成本加浮动酬金
D.目标成本加奖罚 2.工程监理企业资质分为______个等级。（）A.1 B.2 C.3 D.4 3.建设工程招标投标总的特点是（）A.交易公开
B.优胜劣汰 C.公平公正
D.以上三种都是
4.甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。（）A.2 B.3 C.4 D.5 5.招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。（）A.投标人
B.代理人 C.银行
D.中标人
6.中标人应当由______确定。（）A.投标人
B.项目主管部门 C.行政监督部门
D.招标人 7.投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。（）A.招标文件要求提交投标文件截止时间后
B.招标文件要求提交投标文件截止时间前
C.提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前
D.招标文件规定的投标有效终止之前
8.设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（）A.国际竞争性招标
B.有限国际竞争性招标 C.询价采购
D.直接订购
9.由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同叫（）
A.固定价格合同
B.可调价格合同 C.成本加酬金合同
D.总价合同 10.施工合同的特点是（）A.管理周期长
B.与效益、风险无关 C.合同管理变量少
D.单一的合同管理
11.在合同的形成过程中，一般会采取五种针对风险的措施：（1）技术、经济和组织措施；（2）转移、分散风险；（3）提高报价中不可预见风险费；（4）通过合同谈判，选择有利的合同类型，修改合同条件；（5）通过索赔弥补风险损失。这五种措施的优先顺序应该是（）A.（1）；（2）；（3）；（4）；（5）B.（5）；（2）；（4）；（3）；（1）C.（2）；（1）；（3）；（4）；（5）D.（3）；（4）；（2）；（1）；（5）12.合同变更产生的原因中，属于业主的原因有（）A.工期拖延
B.设计错误 C.修改合同条款
D.合同转让
13.属于FIDIC合同条件的主要条款是（）A.涉及权利与义务的条款
B.涉及招标的条款 C.涉及投标的条款
D.涉及议标的条款
14.建设工程反索赔的概念通常主要是指（）A.发包人向承包人的索赔
B.承包人向发包人的索赔 C.分包人向承包人的索赔
D.发包人向分包人的索赔 15.属于施工项目索赔的理由是（）A.现场质量返工
B.承包人延误支付
C.承包人提出提前完成项目进度
D.物价上涨，法律法规变化
二、填空题(本大题共9小题，每空1分，共18分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.建设行政主管部门与建设工程招标投标行政监管机关之间的关系是______和______关系。2.我国建设工程施工招标标底的编制方法主要采用______法和______两种方法。3.建设工程投标报价主要由工程成本、______、______组成。4.在国际招标过程中，对于能胜任的潜在的承包商过少或有意投标的承包商很少的工程项目一般采用国际______招标；对于业主对详细内容说不清楚、定不下来，需要进一步完善的工程项目采用国际______招标。
5.监理单位与业主的关系是平等的主体关系，双方的关系是______与______的关系。6.索赔的解决应遵循客观性原则、______原则、______原则。
7.按索赔的处(武汉自考)理方式分，索赔可以分为______索赔、______索赔。
8.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为______；承包人负责提供施工的全部人工和一部分材料，其余部分材料由发包人或总承包人负责供应，此种承包方式称为______。
9.FIDIC合同条件由______和______两部分组成。
三、名词解释(本大题共4小题，每小题4分，共16分)1.工程承发包 2.合同变更
3.建设工程施工合同 4.施工合同价款
四、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)1.简述工程总承包招标投标的特点。2.简述常用的投标技巧。
3.简述在建设工程施工公开招标中，资格预审的程序。4.简述我国施工招标中编制标底的主要依据。5.索赔证据有哪些并说明其基本要求。6.简述施工合同管理的特点。
20xx年1月1日施行的《民事案件案由》变更75.招标投标买卖合同纠纷为第三级案由84.买卖合同纠纷项下的第四级案由（5）招标投标买卖合同纠纷，本期我们将对这一类案由进行简单的了解。
招标人通过招标公告、投标邀请书向特定或不特定人发出要约邀请，投标人通过投标发出要约，招标人选定中标人作出承诺或再经磋商而签订的买卖合同为招标投标买卖合同。
一、招投标合同中低于成本的认定
与一般合同的自由协商定价有所差异，根据《招标投标法》第四十一条，低于成本价签订的招标投标合同无效，这是为了避免以低于成本的报价恶意竞标。但确定成本价的标准，存在两种方式：
鉴定造价后对比报价与造价的差额比例。最高人民法院在（20xx）民提字第142号案件中认为，即使不考虑南海二建应获得的人工利润，该工程造价成本亦需37886958.71元，相对双方签订的《建设工程施工合同》约定的29134105.62元，差额比例超过20%，即涉案工程的投标价远低于成本价，不符合《招标投标法》第四十一条第二款的规定，签订的《建设工程施工合同》应属无效。
虽低于行业成本价但符合个别成本的，不宜认定为低于成本。所谓低于成本，是指低于投标人为完成招标项目所需支出的个别成本。由于每个投标人的管理水平、技术能力与条件不同，即使完成同样的招标项目，其个别成本也不可能完全相同。管理水平高、技术先进的投标人，其生产、经营成本低，有条件以较低的报价参加投标竞争，这是其竞争实力强的表现。实行招标投标的目的，正是为了通过投标人之间的竞争，特别在投标报价方面的竞争，择优选择中标者，因此，只要投标人的报价不低于自身的个别成本，即使是低于行业平均成本，应当允许并提倡。
通常情况下会以鉴定造价作为重要标准判断报价的合理性，但第二种方式考虑到供应商能力及技术的差异性，在供应商能举证证明报价不低于其自身完成特定事项的成本价的，不应否定该等合同的效力。江西省上饶市中级人民法院在（20xx）赣11民终37号案件中认为，江西求实司法鉴定中心做出的每公里营运成本为7.60元的鉴定意见，是社会营业成本，并非投标人为完成招标项目所支出的个别成本。该鉴定机构在鉴定意见书中亦确认不排除存在竞标公司因技术专长、材料采购渠道和管理方面等原因其营运成本低于社会营运平均成本的情况。原审判决后，江西上饶周华恒源会计师事务所有限公司作出周华恒源专审字[20xx]第014号专项审计报告的结论是德婺客运公司为完成德兴铜矿外线通勤业务所需支出的个别成本为5.49元/公里，低于中标价6.09元/公里。因此，宇宏运输公司主张德婺客运公司以低于成本的报价恶意竞标没有事实依据，德婺客运公司中标有效，其与江铜德兴铜矿就该中标事宜所签订的承包合同有效。
二、不得擅自修改合同内容
我国法律对于中标后的合同内容变更是有限制的。招标人与中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。甘肃省高级人民法院（20xx）甘民二终字第195号案件中认为，因《招标投标法》对变更招标文件的合同效力未作出强制性规定，本案中政府采购购销合同仍然有效，但变更后的条款不发生法律效力。
招标人和中标人有时并非恶意变更合同内容，而是因不了解具体情况，招标文件中约定的具体要求过于宽泛，在签订合同时虽予以明确，却构成对招标文件的实质性变更。这就要求编制招标文件的主体需对招标事项进行必要的了解，避免后期产生歧义。
三、中标通知书具有约束力，应审慎核查投标前确认的合同主要条款
中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人为了避免后期双方就合同主要条款无法达成一致而影响合同顺利签订，一般会将合同主要条款作为招标的内容之一，并要求投标人确认对合同主要条款无异议。但部分投标人在投标时可能未重点关注合同主要条款，从而在签约时产生争议。
河南省郑州市中级人民法院在（20xx）豫01民终6247号案件中认为，华龙公司称其中标后，天冰公司拟与其签订的合同明显不对等，加重了其责任义务，但华龙公司系在对合同主要条款签字认可后，仍参与到竞标环节并最终中标，且华龙公司亦未提供证据证明天冰公司拟与其签订的合同与其之前签字确认的合同条款存在明显不一致的情形，依法应由其承担举证不利的法律后果。华龙公司中标后未于约定期间内与天冰公司签署合同，视为其放弃中标项目，应当依法承担法律责任。
四、保证金的金额超出法定限额的效力存争议
保证金是为了保障投标人依据法律规定及双方约定如实履行相应的义务，保证金的数额一般由招标人确定，投标人为了获得交易机会一般会按照招标人的要求全额支付保证金。但招标人确定的数额可能较高，投标人一旦面临保证金被没收的情形，将对保证金金额提出异议。实践中，对保证金是否应符合特定标准存在争议。
根据相关管理规定酌情调减保证金金额。河南省新乡市中级人民法院在（20xx）豫07民终471号案件中认为，虽然法律法规没有对投标保证金的具体数额作出规定，但住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标办法》规定，一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过50万元；国家发展改革委等九部委（含住房和城乡建设部）发布的《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金不得超过项目估算价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币。根据上述文件规定，投标保证金最高不超过80万元。凤湖公司在招投标过程中，收取中建五局500万元投标保证金没有依据，故法院对超过部分不予支持，支持扣减投标保证金50万元为宜。
依据意思自治原则不调整保证金金额。山东省泰安市中级人民法院在（20xx）鲁09民终3217号案件中认为，虽然在《招标投标法实施条例》中对于投标保证金的数额作出了限制，但该规定并非效力性规范，对于招投标双方自愿达成的投标保证金数额并未作出禁止性规定，投标保证金系上诉人公司自愿缴纳，因此上诉人以此要求返还超出比例部分无法律依据，法院不予支持。
五、律师建议
招标投标买卖合同纠纷相比其他买卖合同纠纷具有其独特性，招标人和投标人应充分了解自己的权利义务及行为规范，才能保障招标投标正常进行。
招标人应在编制招标文件时了解招标事项，准确表述招标需求，并了解是否有阻碍招标事宜顺利推进的情形，以免因此遭受不利益。
投标人则应仔细阅读招标文件，确定能否完全响应招标需求，在努力争取交易机会的同时，避免因投标而损失保证金。
a公司在提交标书最后期限之后收到的标书都将不被打开，退回投标者。
第二十四条 标书修改和撤销
1．投标者在提交标书后可对其进行修改或予以撤销，只要修改文件和撤标通知在提交标书最后期限前送达ａ公司。
2．投标者的修改文件或撤标通知应按有关提交标书条款的规定准备、封缄、标记和发出。撤标通知可以通过电传、电报送达，但随后应提交一份有签名的确认件，且其邮戳上日期不能晚于提交标书最后期限。
3．按条款二十四的规定，任何标书在最后期限后不能再进行修改。
4．在提交标书最后期限和标书有效期满之间的时间撤标将按条款十四的规定失去投标保证书。
第二十五条 开标
1．招标人将于_________年_________月_________日_________时在办公地点_________当前出席会议的投标者代表开标，参加开标的投标者代表应签到。
2．按条款二十一提交了撤标通知的标书将不再打开。招标人或其代理人将检查标书是否完整，是否提供了要求的投标保证书，文件是否签字以及是否有条理。
3．在开标时将宣布投标者姓名、投标价格及修订、投标保证书、撤标通知（如果有）以及其他招标人或其代理人认为适宜宣布的事项。
4．招标人或其代理人将根据自己的记录准备开标会议记录，并将尽快与评标报告一起递交世界银行。
第二十六条 过程保密
1．在公开开标后，在向成功投标者授标前，有关对标书的检查、解释、评估及比较以及对授标的建议等信息不应让投标者或其他与评标过程无关的人士知晓。
2．如果投标者试图在此过程中对招标人施加影响，其投标将被拒绝。
第二十七条 对标书的解释
为了帮助检查、评价和比较标书，招标人可要求投标者就其标书作出解释，包括单位价格细目表。提出解释要求和相应在回答均应是书面的，或通过电传或电报进行。除非按条款二十六的规定，应要求对招标人在评标过程中发现的教学计算错误进行更正，不得对价格或其他标书要素进行修改。
第二十八条 判定是否符合要求
1．在详细在评标前，招标人将判定每份标书是否符合投标文件的要求。
2．符合要求的标书是符合投标文件的所有条件和规格，而没有实质上的偏差或保留。实质偏差是指对工程的范围、质量、管理有实质影响，或与投标文件不符，对合同中招标人的权利和投标者的义务有实质性限制。纠正这样的偏差或保留，将对其他提交符合要求的标书的投资者的竞争力有不公正的影响。
3．不符合投标文件要求的标书招标人将拒绝。
第二十九条 改正错误
1．被判定实际符合要求的标书，将由招标人检查是否有教学计算方面的错误。以下错误将由招标人改正：
（1）当数字与文字表示的数额不同时，以文字表示为准，除非文中明确以数字表示为准；
（2）当单价和以单价乘以数量得到的总价不同时，以单价报价为准，除非招标人认为单价存在严重错误，在这样的情况下，以总价报价为准，改正单价错误。
2．招标人可按上述步骤对标书所列数额错误进行更正，如此更正得到投标者的首肯，则对投标者有约束力。如果投标者认为更正的数额会给其造成困难，可撤标。不过撤标使投标者面临失去投标保证书的危险。
第三十条 评价和比较标书
第一章 招标投标基本原理
一、复习思考题
1．如何理解招标投标的含义？
2．规范招投标活动有什么重要意义？
3．我国《招投标法》的适用范围是如何规定的？
4．根据我国《招投标法》的规定，哪些建设项目，必须进行招标？
5．招投标活动应当遵循的原则有哪些？
6．如何正确理解我国《招投标法》中的招标人？
7．什么是招标代理机构？招标代理机构应当具备哪些条件？
8．申请工程招标代理机构应具备什么条件？
9．我国《招投标法》规定的招标方式有哪几种？
10．什么是投标人？投标人通常应具备哪些条件？
第二章 建设工程招标投标
一、复习思考题
1．建设工程设计招标文件应包括的内容有哪些？
2．编制建设工程设计投标文件有什么要求？
3．建设工程设计投标文件作废的情形有哪些？
4．勘察设计招标的工程项目，在哪些情况下可以进行邀请招标？
5．哪些项目的勘察设计经政府批准，可以不进行招标？
6．勘察设计项目投标应注意哪些问题？
7．勘察设计招标文件应具备哪些内容？
8．勘察设计项目废标与被否决的情形有哪些？
9．依法必须招标的工程项目，应当具备哪些条件才能进行施工招标？
10．经批准可采用邀请招标的工程施工项目有哪些？
11．可以不进行招标的施工项目有哪些？
12．工程建设项目的投标文件应包括哪些内容？
13．工程建设项目施工招投标中按废标处理的情形有哪些？
14．依法进行货物招标的工程建设项目应当具备什么条件？
15．什么是资格预审？什么是资格后审？
16．工程建设项目货物招投标中的资格预审文件一般包括哪些内容？
17．工程建设项目货物招标文件包括的内容有哪些？
18．工程建设项目货物投标文件包括的内容有哪些？
19．工程建设项目货物投标文件不予受理与按废标处理的情形有哪些？
20．什么是投标保证金？什么是履约保证金？
第三章 合同的订立
一、复习思考题
1．什么是合同？合同有哪些法律特征？
2．我国《合同法》将合同分成哪些种类？
3．什么是合同法？合同法有哪些法律特征？
4．如何理解我国《合同法》的调整范围？
5．合同法律关系具体由哪三个要素构成？
6．订立合同应遵循的基本原则有哪些？
7．如何理解要约的有效条件？
8．要约与要约邀请有什么区别？
9．要约撤回与要约撤销是一回事吗？
10．什么情况下要约失效？
11．什么是承诺？承诺应具备什么条件？
12．订立合同采用的形式有哪些？
13．合同的一般条款有哪些？
14．什么是格式条款？格式条款与示范文本是一回事吗？
15．什么是缔约过失责任？缔约过失责任的构成要件有哪些？
16．缔约过失责任与违约责任是一回事吗？
17．我国《合同法》规定承担缔约过失责任的主要情形有哪些
第四章 合同的效力
一、复习思考题
1．合同生效应具备什么条件？
2．合同成立与合同生效是一回事吗？为什么？
3．什么是效力待定的合同？《合同法》规定效力待定合同有哪几种情况？
4．无效合同有哪些特点？
5．我国《合同法》规定无效合同的情形有哪些？
6．什么是可撤销合同？可撤销合同有哪些法律特征？
7．哪些情况属于可撤销合同？
8．合同无效或被撤销后，应如何处理？
第五章 合同的履行与保全
一、复习思考题
1．合同的履行原则有哪些？
2．如何理解合同约定不明的履行规则？
3．什么是同时履行抗辩权？
4．如何理解不安抗辩权？行使不安抗辩权应具备什么条件？
5．如何理解合同的保全？
第六章 合同的变更、转让与终止
一、复习思考题
1．如何理解合同变更的含义？合同变更有哪些特点？
2．合同变更应具备什么条件？
3．什么是合同权利的转让？合同权利转让应具备什么条件？
4．如何理解合同权利转让的效力？
5．合同权利依法不能转让的情形有哪些？
6．什么是合同义务的移转？合同义务移转应具备哪些条件？
第七章 违约责任
一、复习思考题
1．什么是违约责任？违约责任有什么特征？
2．如何理解违约责任的构成要件？
3．承担违约责任的方式有哪些？
4．什么是违约金？
5．什么是赔偿金？
7．如何理解合同义务的移转的效力？
8．合同权利义务终止的法定情形有哪些？
9．什么是合同的解除？合同解除包括哪些种类？
10．如何理解合同终止的效力？
第八章 建设工程合同概述
复习思考题
1．什么是建设工程合同？建设工程合同有哪些特点？
2．如何理解建设工程合同当事人的权利与义务？
3．建设工程合同分为哪几种类？
4．什么是建设工程施工合同？建设工程施工合同有什么特点？
第九章 实行建设工程合同示范文本制度自学篇
复习思考题
1．比较勘察合同示范文本一与文本二的相同点与不同点？
2．比较设计合同文本一与文本二的相同点与不同点？
3．施工合同文本的主要内容有哪些？
4．施工合同文件及解释顺序是如何规定的？
5．工程师的含义是什么？
6.发包人有哪些工作？
7．承包人有哪些工作？
8．工期顺延的情况有哪些？
9．隐蔽工程与中间验收是如何规定的？
10．关于安全施工有哪些规定？
11．合同价款支付方式有哪些？
12．质量保修书的内容有哪些？
第十章 与建设工程相关的合同
一、复习思考题
1．什么是建设工程监理合同？建设工程监理合同有什么特点？
2．建设工程监理合同示范文本由哪几部分构成？
8．什么是借款合同？借款合同有什么特点？
9．什么是租赁合同？租赁合同有什么特征？
10．什么是融资租赁合同？融资租赁合同有什么特征？
11．如何理解承揽合同？
14．如何理解保管合同及其特点？
第十一章 建设工程合同管理
一、复习思考题
1．我国建设工程合同管理有哪些特征？
第一，建设工程项目的完成是一个渐进的过程。
第二，由于工程价值量大，必然导致合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大。
第三，工程合同变动较为频繁，这是工程合同管理遇到的又一个难题和特点。
第四，现代工程合同管理工作极为复杂。第五，合同风险大。
2．建筑企业合同管理制度主要有哪几种？
一、建筑企业内部合同预签制度
二、建筑企业内部的审查、批准制度
三、严格保护、保管企业印章制度
四、检查和奖励制度
五、完善合同统计考核制度
六、建立合同管理评估制度
七、推行合同管理目标制度
八、建立合同管理质量责任制度
第十二章 建设工程合同的谈判、签订与审查
一、复习思考题
1．建设工程合同审查主要从哪几个方面进行？
1审查建设工程合同是否符合有效条件2审查建设工程合同有无效力待定情况
3审查建设工程合同的主要内容4审查建设工程合同中有无免责及限制对方责任问题 第十三章 建设工程合同的风险管理
1、风险，是指一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的一种状态。
2．风险如何控制与转移？
（一）风险的控制
1．重视合同谈判，签订完善的施工合同2．加强合同履行管理，分析工程风险
（二）转移风险
转移风险包括相互转移风险和向第三方转移风险。转移工程项目风险有如下措施：
1．推行索赔制度，相互转移风险。在合同履行中，推行索赔制度是相互转移风险的有效方法。
2．向第三方转移风险。向第三方转移风险包括推行担保制度和进行工程保险。推行担保制度是向第三方转移风险的一种有法律保证的做法。我国《担保法》内规定有五种担保方式，在建设工程施工阶段以推行保证和抵押两种方式为宜。工程保险是业主和承包商转移风险的一种重要手段。当出现保险范围内的风险，造成经济损失时，业主和承包商可以向保险 公司索赔，以获得相应的赔偿。
3．什么是担保？担保是为了保证债务的履行、确保债权的实现，在人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律制度。
4、担保有哪些法律特征？
1．担保具有附随性特征，又称为从属性2．条件性
3．相对独立性。尽管担保具有从属性，但其亦相对独立于被担保的债权。
5．担保方式有哪些？保证、抵押、质押、留置、定金五种
招标方：以银行保函的形式担保；投标方以履约保证金或银行保函担保。
5．什么是保证？保证的方式有哪几种？
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
一般保证是指保证人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。
6．哪些组织不能做保证人？
（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关
（3）学校、幼儿园、医院等以公益事业为目的的事业单位、社会团体。
7．什么是抵押？
抵押是指债务人或第三人不转移财产占有将该财产作为债权担保，债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
哪些财产可以抵押？
（1）抵押人所有的房屋和其他地上定着物；
（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；
（3）抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物；
（4）抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；
（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；
（6）依法可以抵押的其他财产
8．依法不能抵押的财产有哪些？
（1）土地所有权；
（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；
（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；
（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；
（5）依法被查封、扣押、监管的财产；
（6）依法不得抵押的其他财产。
9．什么是质押？质押有哪几种类？
质押，是指债务人或第三人转移财产(动产)或权利的占有，将之作为债权担保。
质押可分为动产质押与权利质押；可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；依法可以转让的股份、股票；依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；依法可以质押的其他权利。
10．工程保险的含义是什么？
工程保险是指在工程项目建设的整个过程中，投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病的商业保险行为。
工程保险特点：1为转移不可预见的不确定风险而经保险人与投保人合意，确立保险合同。2合同存在的独立性。保险合同不受保险人和投保人之间其他合同关系的影响而独立存在。3保险的发生与否的不确定性。4 金钱偿付性。根据被保标的不同，保险可以分为财产保险和人身保险。两者均以金钱形式偿付。5保险的不可追偿性。
第十四章 建设工程施工合同索赔一般原理
一、复习思考题
1．什么是索赔？索赔具有哪些特征？
索赔是当事人在实施合同过程中，根据法律规定、合同的约定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同当事人提出给予赔偿或者补偿要求的行为。
施工索赔的特征1．索赔的双向性2．索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提
3．索赔是单方行为
2．试分析索赔的程序包括哪几个方面内容？
（一）承包人提出索赔要求
（二）工程师审核索赔报告
（三）确定合理的补偿额
（四）发包人审查索赔处理
（五）承包人是否接受最终索赔处理
第十五章工程项目的工期与费用索赔
一、复习思考题
1、是分析工期延误的原因有哪些？（承包商延误有哪些）
1．施工组织不当，如出现窝工或停工待料等现象。
2．质量不符合合同要求而造成的返工。
3．资源配置不足，如劳动力不足，机械设备不足或不配套，技术力量薄弱，管理水平低，缺乏流动资金等造成的延误。4．开工延误。5．劳动生产率低。6．承包商雇用的分包商或供应商引起的延误。
2、承包商可以索赔的费用一般包括哪几个方面？一是人工费。二是设备费。三是材料费。四是保函手续费。五是贷款利息。六是保险费。七是利润。八是管理费
工程招投标与合同管理复习题
一、单项选择题
1、承包工程中，索赔从不同的角度，按不同的方法和标准，可以有许多种分类的方法，请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔：
A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误
2、以下那种特征不属于有效索赔的特征：
A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性
3、FIDIC合同条件第一版制定于年
A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是：
A、1、投标书
2、中标函
3、合同协议书
4、通用条件
5、专用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
B、1、中标函
2、合同协议书
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
C、1、合同协议书
2、中标函
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、图纸
7、规范
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
D、1、合同协议书
2、中标函
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
5、承包工程的风险分析中，以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险：
A、业主将工期限制得太紧，承包商无法按时完成；
B、业主在工程中苛刻刁难承包商；
C、承包商资金供应不足，周转困难；
D、现场条件存在特殊的自然环境；
6、合同分析的主要对象是：
A、合同协议书和合同条款；B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书
D、合同协议书和专用条款
7、以下那种不属于建设工程合同的特征：
A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性
D、合同形式的特殊要求
8、工程师易人时，发包方必须至少于易人前天通知承包人；
A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是：
A、国际工程招标投标是经济的产物；
B、国际工程招标不进行招标公告；
C、国内的工程招标没有暂定金额项目；
D、国内的工程招标不会进行资格预审；
10、国际工程总报价中，以下那项不属于间接费：
A、投标费B、分包费C、保险费D、税金
11、建设工程投标报价中，施工措施费单列的是：
A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法
12、以下那个文件不属于建设工程投标文件：
A、投标书 B、授权委托书C、报价表D、履约保函
13、以下那项不属于投标工作：
A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底
14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定，以下那个项目属于必须进行招标的：
A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房
15、评标委员会成员中，成员人数应为人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的；
A、3，3/4B、3，2/3C、5，3/4D、5，2/316、以下那种说法是正确的：m.yJs21.Com
A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。
C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
17、建设工程招标投标监管机关是指：
A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门B、纪律监察部门C、检察院D、省、市、县（市）建设工程招标投标办公室
18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容：
A、建设工程监理B、招标代理C、生产职工培训D、建筑安装工程施工
19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为：
A、指定承包、协议承包、招标承包B、总承包、分承包、独立承包
C、计划分配、投标竞争、指令承包D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包
20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的：
A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。
B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
二、填空题
1．承发包是一种方式，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。
2、直接承包。
3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、、。
4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是12。
5、建设工程项目招标投标中，国内实行（岗位职务）
6、招标项目按照规定应具备两个基本条件：17、我国规定国内工程应采用两种方式。
8、建设工程评标主要有和
9、建设工程投标前期工作包括和
10、投标人应在招标文件规定的日期内将投标文件提交给招标人。
11、国内和国际工程招标投标都受到
12、国际工程投标常用的投标策略主要有
13、合同又称。合同概念有广义和狭义之分。
14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》主要由协议书、、三部分组成。
15、是衡量承包商管理水平的主要标志。
16、工程施工的过程就是的实施过程。
17、FIDIC是指，它是法文名称的缩写。
18、FIDIC的权利与职责、的权利与义务。
19、施工索赔是双方面的，既包括，也包括
20、索赔工作分为两个阶段，即阶段。
三、多项选择题
1、建筑市场的主体包括：
A、业主B、承包商C、设计院D、招标代理服务
2、工程承发包方式按照合同计价方法可分为：
A、包工包料B、指令承包C、固定总价 D、单价合同E、计量估价F、成本加酬金
3、建设工程招标投标活动的基本原则有：
A、合理原则B、统一、开放原则C、公开、公平、公正原则D、诚实信用原则 E、强制性原则
4、建设工程投标人的权利有：
A、确定自己的投标报价B、要求优质优价C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改D、有权参与投标或放弃参加投标
5、建设工程招标投标监管机关的职权有：
A、组织和参与招标活动B、择优选定招标人C、对投标人的投标资质进行复查D、接受招标人申报的招标文件，并对招标文件审查认定E、审查合同草案
6、以下属于公开招标工作程序的有：
A、评标B、议标C、招标申请D、招标人资格预审E、签订合同
7、建设工程招标标底编制的方法主要有：
A、工料单价法B、综合单价法C、固定总价法D、定额预算法
8、以下属于建设工程投标报价的组成有：
A、人工费B、材料费C、暂定金额D、预备费E、利润F、税金
9、以下属于投标技巧的方法有：
A、扩大标价法B、不平衡报价法C、多方案报价法D、先盈后亏法
10、国际工程采用的招标方式有四种类型，其中包括：
A、公开招标B、邀请招标C、两阶段招标D、议标
11、国际工程招标文件的内容包括有：
A、投标邀请函B、履约担保C、合同条款D、协议书
12、由于合同价款确定方式划分，可以将建设工程合同分为：
A、固定价格合同B、可调单价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同
13、建设工程合同关于经济条款，以下叙述正确的是：
A、实行工程预付款的，双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回
B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量，如实计量，在与业主协商后酌情支付。
C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.D、变更价款的确定方法，如合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。
14、监理单位的权利有：
A、选择工程总承包人的认可权B、工程施工进度的检查、监督权C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调应当事先向业主报告D、在工程合同约定的工程价格范围内，工程款的支付的审核和签认权
15、施工合同管理的特点有：
A、施工管理合同周期长
B、施工合同管理与效益、风险密切相关
C、施工合同的管理变量少
D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作
16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作：
A、合法性分析
B、风险分析
C、完备性分析
D、双方责权利分析
E、后果性分析
17、应用FIDIC合同条件的前提是：
A、确定工程项目，筹措资金
B、通过竞争性招标确定承包商
C、按照固定价格方式编制招标文件
D、委托工程师对工程施工进行管理
18、FIDIC条款中，以下属于工程师的权利有：
A、有权批准或否决承包商将合同转让
B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利
C、有权批准向承包商付款
D、有权发出开工令、停工令和复工令
19、工期索赔的计算方法有：
A、网络分析法
B、分项法
C、总费用法
D、比例分析法
20、索赔的解决方法有：
A、和解
B、调解
C、谈判
D、仲裁
E、诉讼
四、问答题
1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则？
2.简述建设工程招标代理行为的特征。
3.建设工程招标文件由哪些内容组成？
4.常用的投标技巧有哪几种？
5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。
6.作为承包商，对合同风险应采取什么对策？
7.简述FIDIC施工合同文件的组成。
8.索赔证据有哪些基本要求？
一、单选题
1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）方式。
A、招标；B、投标；C、招标投标；D、协议。
2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。
A、5；B、7；C、10；D、20。
3、建设工程项目的招标一般应采用（）的方式。
A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、发标。
4、在下列几种情形中，（）工程项目经批准可以进行邀请招标。
A、受自然地域环境限制；B、技术复杂；
C、已具有招标部分条件的；D、招标人不完全具有招标能力的。
5、在下列情形中，（）的投标文件应视为废标。
A、只要单位盖章；B、已在招标文件要求提交投标保证金；
C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议；D、按招标文件要求密封。
6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并标明排列顺序。
A、2；B、3；C、1—3；D、1—5。
7、开标地点应为（）。
A、当地政府的招投标办；B、招标人所在地；
C、招标人与投标人商议的地点；D、招标文件中确定的地点。
8、中标人的投标应当符合（）。
A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；
B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；
C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。
D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
9、中标人应当由（）确定。
A、评标委员会；B、招标代理机构；C、政府招标投标办；D、招标人。
10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（）。
A、具有独立订立合同的水平；B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；
C、具有独立订立合同的权利；D、在近五年内没有重大工程质量问题。
11、招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。
A、投标人；B、代理人；C、银行；D、中标人。
12、在邀请招标的程序中（）。
A、需发售资格预审文件；B、要资格预审；C、不存在资格审查；D、要资格后审。
13、投标人投标，可以是（）。
A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；
B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；
C、投标人以低于成本价报价竞标；
D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。
14、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10；B、30；C、20；D、56。
15、投标担保，招标人可以在（）要求投标人提交投标保证金。
A、招标文件发出之后；B、招标文件发出之前；C、招标文件中；D、投标人中标后。
16、投标人在（）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；
C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；
D、招标文件规定的投标有效期终止之前。
17、投标人串通投标行为是（）。
A、投标人以行贿的手段谋取中标；
B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；
C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。
D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。
18、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（）的组成部分。
A、投标文件；B、招标文件；C、评标报告；D、投标文件和招标文件。
19、合同的标的是合同关系的（）。
A、主体；B、客体；C、内容；D、权利和义务。
20、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。
A、发包人；B、承包人；C、发包人与承包人共同；D、造价管理部门。
21、工程合同的付款分（）阶段进行。
A、2；B、3；C、4；D、5。
22、工程合同的付款可分为（）。
A、预付款、工程进度款、最终付款；B、预付款、最终付款；
C、工程进度款、最终付款；D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。
23、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。
A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料
24、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书
25、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础
重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担
C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担
26、建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。
A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调
27、（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
A、计量估价合同B、固定总价合同C、单价合同D、成本加固定百分比
28、招标公告是一种（）
A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同
29、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（）
A、分承包B、总承包C、阶段承包D、专项承包
30、在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化
31、采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（）
A、允许投标单位补充填写B、视为废标
C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D、由招标人退回投标书
32、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会
二、多选题
1、建设工程招标应具备的条件是（）。
A、招标人已经依法成立；
B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；
C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；
D、有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料；
E、发布了招标公告。
2、建设工程的招标方式有（）。
A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、区域性招标；E、专业招标。
3、在下列情形中，（）投标文件应视为废标。
A、逾期送达指定地点的；B、未按招标文件要求提交保证金的；
C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的；
D、未按招标文件要求密封的；E、按时送达非指定地点的。
4、招标公告应当载明（）等事项。
A、招标人的名称和地址；B、招标项目的性质和数量；
C、招标项目实施地点和时间；D、获取招标文件的办法；
E、投标人的名称、地址及违约责任。
5、工程建设项目施工招标文件一般包括（）。
A、技术标书；B、投标人须知；C、合同主要条款；D、设计图纸，技术标准；
E、评标标准和方法。
*
7、详细评标的内容包括（）。
A、确定评价方法；B、备选标的的确定；
C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人；
D、决定投标有效期可否延长；E、投标偏差。
8、属于评标报告的内容有（）。
A、基本情况和数据表；B、评标委员会成员名单；C、开标记录；
D、废标情况说明；E、施工组织设计的编制。
9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有（）。
A、招标范围；B、招标方式；C、发布招标公告的媒介；
D、招投标须知；E、商务和技术标书。
10、合同谈判的主要内容包括（）。
A、合同的形式；B、合同的标准；C、技术要求，技术规范和施工技术方案；
D、关于合同价格条款；E、关于完善合同条件的问题。
11、合同的标的是合同的（）。
A、客体；B、最基本的要素；C、当事人权利和义务共同指向的对象；
D、标底；E、发包方的目标。
12、《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量
C、改变有关工程施工时间和顺序D、法院要求停止施工
E、仲裁机关要求停止施工
13、《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期
相应顺延：()。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
14、合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况：（）
A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销
D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务
15、《合同法》规定合同无效的情形有（）
A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定
17、有下列（）情况，标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会
B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估
C、标书情况汇总表与标书相关内容不符
D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
E、数据和文字清晰
18、招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（）
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；
C、有从事同类工程建设项目招标的经验
D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
19、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（）。
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
20、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括()等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书
21、施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位B承包人C监理单位D设计单位E分包方
22、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A、乙方未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多几天
D、工程量变化和设计变更、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时E
【建筑工程招投标与合同管理】作业
1说明：本次作业包括第一章绪论，第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
1.业主： 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商： 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标：是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标： 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构： 是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分）
1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。
3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。
4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是__从业企业_的资质管理，二是对_专业从业人员_的资格管理。
委托招投标合同是一种在商业领域中广泛使用的合同类型。它被用于委托商户或代理商为委托人寻找最优惠的产品或服务。该合同通常定义了双方之间的权利和义务，包括如何寻找和选择供应商以及如何分配风险等问题。下面本文将详细介绍委托招投标合同的相关内容。
一、合同中的基本条款
委托招投标合同是一份涉及双方之间述权利和义务的协议。无论是在买卖合同、服务合同或其他类型的合同中，基本条款的规定都是非常重要的。以下是一些重要条款的详细介绍：
1. 委托人和受托人的身份身份：合同应准确地列明委托人和受托人的身份。如果合同是由代理商或中介机构代表委托人签订的，该机构的名称也应在合同中体现。
2. 具体业务需求：委托人应该清楚明确地说明他们的业务需求和预算，以便受托人知道如何寻找最佳产品或服务。
3. 招标过程的责任与义务：合同规定招标过程中双方的职责和义务，包括如何找到最合适的供应商和如何设置招标标准。
4. 责任和风险分配：该合同中应当明确责任和风险的分配，例如如果某个合同执行出了问题，责任是由哪方承担。
二、合同的具体内容
无论是出于任何目的，都需要一个详细且清晰的合同来防止任何纠纷或不合理的要求。委托招投标合同一般包括以下几个方面的内容：
1. 范围：本合同约定甲方委托乙方代为寻找最优惠的产品或服务，并规定甲、乙双方权利、义务及责任的协议。
2. 委托招标流程：合同规定招标的具体流程，包括各个环节的时限和要求。
3. 招标文件：该合同中应规定交付招标文件的时间和方式。
4. 招标范围和标准：合同规定的招标范围和标准，对于供应商的选择和价格谈判非常关键。
5. 费用：该合同中应规定受托人收取的服务费用及甲、乙双方支付方式的议定。
6. 保密：在选择和谈判过程中，应保密甲方的业务数据和机密信息。
7. 维护流程：在合同执行期间，存在争议应如何解决。
三、合同的签订和执行
1. 合同签订
在签订该合同前，甲方和乙方都应该充分了解包括招标文件的性质、招标流程和最终交付细节在内的所有有关条款。并且双方签字确认执行该协议。
2. 合同执行
在合同执行期间，受托人应按照委托人的具体要求进行招标流程，明确双方的权利和义务。同时不断向委托人报告进展情况，以便及时调整计划和预防问题的出现。
3. 合同审计
委托人可能会委托第三方审计公司对受托人执行招标合同的流程或合规性进行审计。
【总结】
委托招投标合同是商业活动中使用的一种合同形式。它旨在委托商户或代理商为委托人寻找最优惠的产品或服务。该合同中规定的条款非常重要，包括双方的权利和义务、委托招标流程和标准、费用、保密和维护流程等。在合同签订和执行过程中，甲、乙双方都应该充分了解条款，满足要求并在期限内按合同执行。
《工程招投标与合同管理》
一、名词解释
1、建设工程合同：
2、工程承发包：
3、公开招标：
4、建设工程投标：
二、填空题
1、建设工程招标一般要经历招标、、开标、、定标、等几个阶段。
2、建设单位与中标人应当自中标通知书发出 日内，订立书面的建设工程合同。
3、建设工程投标报价定性分析法常用的方法有、、多方案报价法、、服务报价法、等。
4、国际工程招标的特点是、、。
5、业主与承包商签订的合同，按计价方式不同，可划分为、、和 三大类型。
6、工程具体隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检并在隐蔽和中间验收前 小时以书面形式通知工程师验收。
7、按索赔的目的，施工索赔可以分为 和 两类。
8、工程师公正合理处理索赔事项应遵循 原则、原则和 原则。
三、选择题
1.下列关于中标的说法中正确的是（）。
A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力
B.中标通知书只对招标人具有法律效力
C.中标通知书只对中标人具有法律效力
D.招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
2.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（）。
A.企业的法人资格和组织机构
B.企业的分包计划
C.施工方案是否技术先进又经济合理
D.近2年涉及的诉讼案件的调查
3.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A.能力 B.人员 C.设备 D.报价 4.设计合同采用定金担保，合同总价的（）为定金。
A.5% B.10% C.15% D.20% 5.在施工合同中，（）是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.在施工期内对施工现场的照管负责
6.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。
A.发包人承担费用和工期损失
B.承包人承担费用和工期损失
C承包人承担费用，但工期给予顺延
D.发包人承担费用，但工期给予顺延
7.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由（）。
A.承包人办理申报手续，发包人承担费用
B.承包人办理申报手续，承包人承担费用
C.发包人办理申报手续，承包人承担费用
D.发包人办理申报手续，发包人承担费用
8.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。
A.检查承包人现场同期的记录
B.指示承包人缩短合同工期
C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 9.《招标投标法》规定的招标方式有（）。
A.公开招标
B.公开招标、邀请招标
C.公开招标、邀请招标、议标
D.邀请招标、议标
10.投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（）。
A.提供的投标担保有瑕疵
B.货物包装方式不符合招标文件的要求
C.个别地方存在漏项
D.明显不符合技术规格要求
11.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（）决定中标人。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.建设行政主管部门
四、简答题
1、建设工程合同在签订和实施中应遵循哪些原则？
2、建设工程招标的作用有哪些？
3、简述监理合同中，委托人的权利有哪些？
4、简述建设工程投标的程序。
五、问答题
1、试述施工合同争议解决的方式。
2、工期索赔的必要条件有哪些？如何计算？
3、简述我国建设工程招标的程序和主要工作内容。
《工程招投标与合同管理》结欠补考卷答案
一、名词解释
1、是经济合同的一种，是广义承揽合同中一种，它是一种诺成合同、有偿合同，它是承包人按照发包人的要求完成工程建设，交付竣工工程，发包人向承包
人付报酬的合同。
2、是一种商业交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
3、是指招标人一招标公告方式邀请不特定的法人或其他组织投标。
4、是指投标人根据所掌握的信息，按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得工程承包权的法律活动。
二、填空题
1、接受投标、评标、签订承发包合同2、30
3、扩大标价法、敝口升级报价法、亏本报价法、不平衡报价法
4、择优性、平等性、限制性
5、固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同6、48小时
7、工期索赔、经济索赔
8、公正、及时、其他
三、选择题
A C A D D B D B B C A
四、简答题
1、答：
1、合同 走上商品化轨道，确立了建筑产品是商品的地位。
3、答：
1、授予监理人权限的权利。
2、对其他合同承包人的选定权。
3、委托监理工程重大事项的决定权。
4、对监理人履行合同的监督控制权。
4、答：
1、投标人了解招标信息，申请投标。
2、接受招标人的资质审查。
3、购买招标文件及有关技术资料。
4、参加现场踏勘，并对有关疑问提出质询。
5、编制投标书及报价。
6、参加开标会议。
7、接受中标通知书，与招标人签订合同。
五、问答题
1、答：合同当事人在履行施工合同同时发生争议，可以和解或者要求合同管理及其他有关主管部门调解。和解或调解不成的，双方可以约定一种方式解决争议。一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 工期索赔天数=关键线路上的工序暂停施工的日历天数
②由于非承包商自身的原因的事件造成非关键线路上的工序暂停施工：
工期索赔天数=工序暂停施工的日历天数—该工序的总时差天数
比例计算法：①已知部分工程的拖延时间：
工期索赔值=该受干扰部分工程的拖期时间*受干扰部分工程的合同价/原合同价
②已知额外增加工程量的价格：
工期索赔值=原合同总工期*额外增加的工程量的价格/原合同价
3、答：
1、招标前的准备工作。确定招标范围，工程报建，招标备案，选择招标方式，编制资格预审文件；
2、组建招标工作机构，或者委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标；
3、向政府招标投标管理机构提出招标申请书；
4、编制招标文件和标底，并呈报审批；
5、发布招标公告或发出投标邀请书；
6、投标单位申请投标；
7、审查投标人资质，告知审查结果；
8、向合格投标人发售招标文件及有关技术资料；
9、组织投标人踏勘现场并对招标文件进行答疑；
10、建立评标组织，制定评标、定标办法；
11、接受投标书；
12、召开开标会议，审查投标书；
13、组织评标，决定中标人；
14、向中标人发出中标通知书；
15、建设单位与中标签订承发包合同。
第二部分
复习思考题
一、单项选择题
1、在下列法律关系主体中，（A）是法人。
A、施工企业
B、施工企业经理 C、个体工商户
D、施工企业的分公司
2、未成年人与其父母之间的代理关系是属于（B）代理。A、委托
B、法定
C、指定
D、再
3、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（C）。
A、合法行为
B、自然事件 C、违法行为
D、社会事件
4、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（D）。A、进行投标计价
B、确定投标方案
C、办理资格审查
D、决定是否参加投标
5、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（A）。
A、承包人分包工程一览表
B、承包人承揽工程项目一览表 C、发包人供应材料一览表
D、工程质量保修书
6、投标人少于（A）的，招标人应当依照招投标法重新投标。
A、3
B、4
C、5
D、7
7、法人的意志是由法人的（D）实现的。A、名称
B、场所 C、上级机关
D、组织机构
8、经济法律关系的（A）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体
B、客体
C、内容
D、对象
9、从行为性质上说，工程招标属于（C）。
A、要约
B、承诺
C、要约邀请
D、反要约
10、委托代理的法律后果由（B）承担。A、无权代理人
B、被代理人
C、善意第三人
D、保险公司
11、无效合同从（C）时起就没有法律效力。
A、被确认无效
B、履行
C、订立
D、谈判
12、招标投标法规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（C）日。
A、7
B、15
C、20
D．30
13、招标人可以（C）评标委员会直接确定中标人。
A、批准
B、委托
C、授权
D、指定
14、评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（D）。
A、五分之三
B、五分之四
C、三分之一
D、三分之二
15、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（B）的投标机会。
A、自由竞争
B、平等竞争
C、表现企业实力
D、展示企业业绩
16、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（B）万元人民币以上时，必须进行招标。
A、300
B、100
C、200
D、500
17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑选择（C）执行。
A、工程量清单
B、工程预算书
C、工程变更协议书
D、施工图纸
18、如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担（B）的责任。
A、赔偿
B、缔约过失
C、降低资质等级
D、吊销资质证书
19、对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款
B、专用条款 C、监理合同
D、协议书
20、工程建设施工招标，招标单位应在定标（B）天内发出招标通知书。
A、5
B、7
C、15
D、30
21、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（C）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A、14
B、15
C、28
D、60
22、对于工程内容明确、工期较短的项目，宜采用（B）合同。
A、总价可调
B、总价不可调
C、单价
D、成本加酬金
23、依法必须进行招标的项目（C）的，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
A、资格预审公告
B、投标邀请书
C、招标公告
D、评标标准
24、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以（B）次为限。
A、1
B、2
C、3
D、4
25、.在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是（B）。
A、保险人
B、投保人
C、被保险人
D、受益人
26、.建筑工程监理是监理单位代表（A）实施监督的一种行为。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、行政机关
27、人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定（C）的有关。A、违约责任
B、履行期限
C、履行地点
D、履行方式
28、建设项目应当在领取施工许可证后的（B）个月内开工。
A、1
B、3
C、6
D、12
29、招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现了（D）原则。
A、公开
B、公正
C、诚实信用
D、公平30、于招标文件不包括（D）的内容。
A、投标邀请书
B、且设计图纸
C、合同主要条款
D、财务报表
31、债权人转让权利的，应当（A）。
A、通知债务人
B、与债务人协商
C、使债务人的抗辩只能针对债务人
D、只转让主权利，不转让从权利
32、债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归（C）所有。
A、债务人
B、债权人
C、国家
D、提存机构
33、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定
向（B）申请执行。
A、当地人民政府
B、人民法院
C、仲裁委员会
D、调解委员会
34、在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。
A、债务清偿
B、合同解除
C、免除债务
D、债务抵消
35、应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（C），可以将组织招标分为自行招
标和委托招标两种情况。
A、招标资质
B、招标许可
C、招标的条件与能力
D、评标专家
36、应当招标的工程建设项目在（B）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A、进行可行性研究
B、办理报建登记手续
C、选择招标代理机构
D、发布招标信息
37、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（B）。A、以小写金额为准
B、以大写金额为准
C、由投标人确认
D、由招标人确认
38、从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书属于（C）。
A、要约
B、要约邀请
C、承诺
D、承诺要约
39、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、15
B、30
C、45
D、60 40、缔约过失责任发生在（C）。
A、中标前
B、中标后
C、合同订立过程中
D、合同成立后
41、我国招标投标法规定，开标应由（C）主持。
A、政府部门
B、招标代理人
C、招标人
D、中介机构
42、下列属于违反合同承担违约责任的形式是（B）。
A、返还财产
B、支付赔偿金
C、追缴财产
D、抵押财产
43、当中止施工（D）个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。
A、1
B、3
C、6
D、12
44、招标投标活动是以（B）为目的的民事活动。
A、承揽工程任务
B、签订承包合同
C、确定中标企业
D、订立采购合同
45、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。
A、保证
B、连带保证
C、违约
D、合同
46、索赔必须以（D）为依据。
A、工程预算
B、结算资料
C、工程变更
D、合同
47、根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分，必须采取特定形式的
是指（A）。
A、要式合同
B、不要式合同
C、单务合同
D、无偿合同
48、通常把承包商向业主提出的为了取得（C）的要求称为“施工索赔”。
A、施工损失和利润损失
B、超额利润或工期延误 C、经济补偿或工期延长
D、经济补偿和工期延长
49、在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（C）计算索赔费用。A、施工机械台班费
B、施工机械台班折旧和设备使用费 C、施工机械台班折旧费
D、施工机械市场租赁费 50、合同订立过程中，承诺自（A）时生效。
A、发出
B、要约人了解其内容
C、合同生效
D、达到要约人
51、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（B）撤销。
A、建设行政主管部门
B、人民法院
C、监理单位
D、设计单位
52、从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（C）合同的一种。
A、委托
B、技术
C、承揽
D、保管
53、工程反索赔通常是指（D）。
A、承包商向业主提出的索赔
B、分包商向总包商提出的索赔 C、承包商向供货商提出的索赔
D、业主向承包商提出的索赔
54、在下列合同形式中，（A）合同是可撤销的合同。
A、当事人的意思表示不真实
B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的 C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 D、违反法律强制规定的
55、我国法律规定（A）享有民事权利能力。
A、所有公民
B、十六岁以上的公民 C、十八岁以上公民
D、具有民事行为的公民
56、《合同法》对合同生效规定了三种情况，不包括下列（B）。
A、成立生效
B、公正生效 C、批准登记生效
D、约定生效
57、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括（A）部分。A、基础
B、外装饰 C、内装饰
D、设备
58、招标工程的标底是指（C）。
A、投标单位的最低报价
B、允许的最高报价 C、招标工程的计划价格
D、合同价格
59、下列文件中不属于招标文件内容的是（C）。
A、投标须知及投标文件格式
B、施工图纸及技术规范 C、施工方案及施工组织设计
D、合同条件及合同协议条款 60、按照我国竞争性招标方式，招标的条件由（B）决定。A、投标单位
B、业主 C、政府主管部门
D、中介机构 61、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时
B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时
D、双方当事人达成一致意见时 62、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽量将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的（A）天。
A、14
B、16
C、18
D、20 63、下列内容（B）是承包人的工作。
A、办理土地征用的工作
B、向工程师提供工程进度计划 C、办理拆迁补偿的工作
D、办理平整施工现场的工作 64、施工合同的订立方式有（C）两种。
A、直接发包和投标发包
B、投标发包和间接发包 C、直接发包和招标发包
D、招标发包和间接发包 65、监理人调换总监理工程师须经委托人同意，这是（A）的权力。A、委托人
B、监理人 C、监理人
D、委托人 66、建设监理合同的主体是（D）。
A、合同确定的权利的享受者
B、义务的承担者 C、建设单位
D、以上都正确 67、震后救灾的工程所用的合同一般采用（B）形式。
A、总价合同
B、成本加酬金合同 C、单价合同
D、分包合同 68、投标文件的核心内容是（B）。
A、工程工期
B、工程报价 C、工程质量
D、工程量
69、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用（D）的方式。
A、特邀投标
B、限制性投标 C、议标
D、两阶段投标 70、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（A）。
A、竞争激烈
B、招标时间短
C、减小违约风险
D、节省招标费用
71、投标文件的核心内容是（B）。
A、工程工期
B、工程报价 C、工程质量
D、工程量
72、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用的方式（C）。
A、特邀投标
B、限制性投标 C、两阶段投标
D、议标 73、民事诉讼法的适用范围不包括下列（D）。
A、地域效力
B、时间效力 C、对人的效力
D、经济效力 74、我国《担保法》规定的担保方式不包括（B）。
A、保证
B、交换
C、抵押
D、定金 75、国家实行建设工程质量（A）监督制度。
A、政府
B、建设单位 C、行业组织
D、监理 76、下列纠纷类型中（A）可以通过仲裁方式解决。A、合同纠纷
B、婚姻纠纷 C、抚养纠纷
D、继承纠纷 77、按照国家有关规定付给勘察、设计费是（C）的义务。
A、承包人
B、政府
C、发包人
D、人民 78、下列（B）不是项目业主的生产的主要方式。
A、业主即原企业或单位
B、业主是政府 C、业主是联合投资董事会
D、业主是各类开发公司
79、下列（B）是指建设行政主管部门及其授权的建筑安全监督管理机构对建筑安全生产的行业监督管理。
A、施工管理
B、纵向管理 C、横向管理
D、现场管理 80、下列属于保险合同的特征的是（D）。
A、保险合同是单向有偿合同
B、保险合同是非保障性合同 C、保险合同是经济合同
D、保险合同是双务有偿合同 81、在施工过程中，实行的是以（A）为核心的管理体系。
A、工程师
B、发包人 C、承包人
D、项目经理 82、发包人应在双方计量确认后（B）天内，向承包人支付工程款。
A、7
B、14
C、21
D、28 83、工期索赔的计算主要有（B）。
A、网络图分析和差值计算
B、网络图分析和比例计算 C、比例计算和总费用法
D、差值计算和总费用法 84、以下原因（C）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A、工程返工
B、工人数量不同 C、不可抗力
D、项目经理指导失误 85、建设工程招标是依据（C）提出报价。
A、投标人的意图
B、中标人的意图 C、招标人的意图
D、主管建设部门的意图
86、招标文件一经发出，不得随意更改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期 前（B）以书面方式通知投标单位。
A、10天
B、15天
C、20天
D、30天 87、下列属于间接费的是（D）。
A、设备费
B、施工机械费 C、人工费
D、远程工程增加费 88、下列（B）监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。A、特级
B、甲级
C、一级
D、二级 89、工程建设的（A）的控制，是整个工程质量控制的基础。A、工程机械质量
B、技术人员的数量 C、施工人员的数量
D、材料设备供应的质量 90、保险人对以下（D）不承担赔偿责任。
A、战争
B、雷电
C、盗窃
D、洪水 91、下列（A）是在招标文件中规定的用以作为业主的备用金的一笔固定金额。A、暂定金额
B、保障金额 C、备份金额
D、合同金额 92、设备采购招标一般将合同授予（B）。
A、报价最低者
B、评标价最低者 C、百家最接近标底者
D、评标价最接近标底者 93、建设工程施工的技术要求和方法是（C）标准。
A、行业
B、合同
C、强制性
D、国家 94、下列（C）不是建筑产品的特点。
A、建筑产品的单件性
B、建筑产品的整体性
C、建筑产品的可逆性
D、建筑产品的社会性 95、我国的建设工程交易中心是按照三方功能进行构建的，不包括（A）。
A、政府调节功能
B、信息服务功能
C、场所服务功能
D、集中办公功能
96、国际联合承包的主要方式不包括下列（B）。
A、工程项目合营公司
B、股份公司
C、合资公司
D、联合集团
97、评标报告的主要内容不包括下列的(A)。
A、标底情况
B、招标情况
C、开标情况
D、评标情况 98、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的(D)阶段。
A、投标后续
B、投标决策
C、投标竞争
D、投标准备
99、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（C）产生法律约束力。
A、仅对要约人
B、仅对受要约人
C、对双方
D、对双方都不 100、可调整合同价适用于（A）的项目。
A、工期较长
B、工期较短
C、合同额较小
D、合同额较大
101、工程开工前，（A）应与城建档案馆签订《建设工程竣工档案责任书》。
A、建设单位
B、施工单位
C、监理单位
D、设计单位
102、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（B）。
A、法律责任
B、连带责任
C、民事责任
D、侵权责任 103、单项金额在万（A）元以上的勘察设计项目必须招标。
A、50
B、100
C、200
D、300 104、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。
A、施工
B、设备采购
C、设计
D、材料采购
105、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A）承担责任。
A、施工单位
B、监理单位
C、材料供应商
D、项目经理 106、委托监理合同法律关系的客体是（B）。
A、监理工程
B、监理服务
C、监理规划
D、监理资质 107、与邀请招标相比，公开招标的特点是（C）。
A、竞争程度低
B、评标量小
C、招标时间长
D、招标费用少
108、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（B）。
A、物
B、智力成果
C、财
D、利益 109、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（C）。
A、保证
B、抵押
C、定金
D、质押
110、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（D）执行。
A、原价格
B、平均价格
C、市场价格
D、新价格
111、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为（B）。
A、同时履行抗辩权
B、后履行一方享有的抗辩权
C、先履行一方享有的抗辩权
D、不安抗辩权
112、当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为是 指（C）。
A、合同的变更
B、合同的订立
C、合同的转让
D、合同的终止 113、竣工结算在（A）之后进行。
A、竣工验收报告批准
B、保修期满
C、施工全部完毕
D、装修完毕 114、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（C）。
A、施工单位
B、监理单位
C、建设单位
D、设计单位 115、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）。
A、行政法律关系
B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系
D、经济侵权关系
116、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
117、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（A）。
A、给予工期顺延但不给费用补偿
B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期
D、由承包商承担的风险责任
118、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（C）。
A、继续计算
B、维持不变
C、重新计算
D、适当减少
119、隐蔽工程验收，应由施工单位在隐蔽验收日提前（D）小时通知相关验收单位。
A、10
B、12
C、24
D、48 120、资格预审的评审方法一般采用（A）。
A、评分法
B、投票法 C、评议法
D、举手表决
工程招投标及合同管理试题A
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过
程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利
与义务D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单
位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A、施工企业B、施
工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员
3、下列财产
中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运
输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3
C、5D、7
5、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监
理人员数量D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工
作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地
征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以
上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控
制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计
任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除
合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求
发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约
定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中
承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
二、填空题
1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和
经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公
开招标、询价报价、直接采购。
4、工程承发包方式，是指发包人
与承包人双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。
三、名词解释
1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人
（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙
方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证
工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。
2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活
动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。
3、建设工程招投：是指招标
人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序
优选承包单位的法律活动。
4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。
5、施工管理费：在国际工程
承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差
旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试
验费以及其他费用等内容。
四、简答题
1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊
性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性。
2、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平
竞争原则； 4）属地进入原则；5）办事公正原则。
3、建设工程招投标的特点是什么？1）
招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；
3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参
与承包。
4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同
平等、自愿原则；3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则；5）公平合理原则。
5、建设
工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；
2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权
益的依据
工程招投标及合同管理试题B
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停
工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责
任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
2、材料采购在交
货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
3、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师
在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限
定的时间
4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出
索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付
后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分
包商的名义向工程师提交索赔报告
5、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天
气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
6、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行
政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系
7、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工
合同的当事人 D 绝对独立的第三人
8、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式
是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同
9、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级
仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉
10、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A
额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
二、填空题
11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。
12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购
等。
13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险
。14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。
三、名词解释
1、施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由
于自己责任的额外工作、额外支出或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用
或工期补偿的合同管理行为。
2、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而
产生的代理。
3、建筑工程施工合同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。
4、附加工作：
指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
5、指定分包
商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
四、简答题
1、变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设
计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人
在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同
价款的变更。
2、工程合同管理的原则是什么？1）合同第一位原则2）合同自愿原则3）
合同的法律原则4）公平合理原则
3、市场的功能是什么？1）交换功能2）调节功能3）
信息导向功能4）资源配置功能5）经济联动功能
4、设计招标有什么特点？1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同
5、FIDIC系列
合同条件有什么特点？1）国际性，广泛的适用性，权威性 2）公正合理3）程序严谨易
于操作 4）强化了工程师的作用
1工程招投标及合同管理试题库
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事
流传过程中形成的（）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利与义务D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给
建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员
3、下列
财产中，（）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通
运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。A、2、B、3
C、5D、75、合同争议的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A、报价B、能力C、监理
人员数量D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作
内容应属于（）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置
准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制
点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任
务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）A、没收全部定金补偿损失B、要求发
包人支付双倍的定金
2C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期
概念应为，从（）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日
起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起
按招标文件中要求
11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相
应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工
责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
12、材料采购在交货
清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。A、工程保修期 B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出
索赔。承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付
后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分
包商的名义向工程师提交索赔报告
15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨
天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）A
行政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系
317、在工程建设监理活动中，监理单位是（）A业主的代理人B业主的委托
人C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人
18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）A主合同B从合同C独立合同D无条件地
必须履行的合同
19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）A按裁决自觉执行B
不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
21、监理招
标的宗旨是指对监理单位（）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力
22、中标的承包商将由（）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D
监理工程师
23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。A建设
单位B设计单位C施工单位D设备供应单位
24、业主在（）合同中承担的风险
最小。A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金
25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商
索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()
为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位
在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
27、由于承包商的原因
使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作
28、下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提
条件。
4A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计
划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实
29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术
规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。A.节省招标费用
B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈
31、施工合同
通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为
()。A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C.中标通知书、投标书、协议书、图纸D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改
建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。A.发包
人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同
33、FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
34、在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化
35、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。A 承包人B 发包人C出资人D出工人
36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。A 建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位
37、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A报价B能力C人员数量D 设备
538、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同
39、在进度控制中，（）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）。
A 拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款 C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付
41、工程分包的说法错误的为（）A 是违法的B是从工程
承包人承担C 是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（）A 工程保修期B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
43、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天B 21天C 30天D 35天
44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同
45、当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时
46、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天
47、下列说法不正确的是（）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
建设工程招投标与合同管理
一：建设工程招标投标概述 1：概述
招标是一种交易行为
研究对象、货物买卖、工程承发包、服务采购 成果（目的）选择合适中标人（交易对象）2：原则
公平、公正、科学、选优、合法、诚实信用、招投标权益不受侵犯原则等。3：类型
建设项目总承包招标 工程勘察设计招标 工程建设施工招标 建设工程监理招标 建设工程项目管理招标 工程建设项目货物招标 二：建设工程招标的范围 1：必须进行招投标的范围 与公共利益安全有关 与国有资金、国外援助有关
施工单项合同估算价在200万元人民币以上
重要设备、材料等货物的采购，单价合同估算价在100万元人民币以上
勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单向合同估算价低于上述3、4、5项规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须进行投标 2：不需招标的情况
涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标 施工主要技术采用不可代替的专利或者专有技术
已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设 采购人依法能够自行建设
在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，而且其他人承担将影响施工或者功能配套要求 国家规定的其他情形 三：建设工程招标投标的方式
1：公开招标
适用于上述必须投标范围的前两条 2：邀请招标
适用 资金有问题
技术复杂、技术专利 工期紧
技术简单、造价低 四：邀请招标与公开投标的区别
1：邀请招标的单位数量不少于三家，5-8家为宜，达到最高88％的利润率。
2：人数越多，越激烈，投标价就越高 五：招标程序（公开）1：招标的准备工作
招标方式（邀请招标、公开招标） 招标备案文件 编制招标文件
划分标段（工期、资金、专业）
2：发布招标公告（招标方名称地址，招标项目、内容、工期、资金来源、建设地点、建设规模，招标文件的获取途径及联系方式及对公司资质要求） 报刊
招投标网络平台 无线电 电视 3：组织资格审查 资质、真伪 业绩（经验）
资金、技术、信用、负债率 4：发售招标文件（采购要求）招标文件的编制（详细）5：现场踏勘 6：投标答疑会 会议记录 编投标文件 7：投标文件的接收
8：开标（标底），日期时间同时也是投标文件的截止日期 废标如下 法人代表、公司签章不全 密封不合要求 格式不符 投标保证金未交
关键字迹模糊不清（楷书）9：评标：形式审查、程序审查
初评：无效投标（以他人名义投标、报价低于成本价或高于标底5％、未对招标文件进行实质性响应） 细评：最低价、打分
评标环节：2评标委员会（五人以上单数，技术、经济专家不少于）
10：中标通知书（法律） 合同签订（30个工作日） 退还保证金（七个工作日）
建筑工程招投标与合同管理03任务_0013-答案
一、判断题（共 10 道试题，共 30 分。）
1.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
2.投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
3.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。招标人可自行决定不再进行招标。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
4.经评审的最低投标价法的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
5.开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
6.所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致，以正本为准。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
7.投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
8.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
9.编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
10.投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
二、单项选择题（共 15 道试题，共 45 分。）
1.投标文件的符合性评审包括（）鉴定。A.经济符合性和技术符合性 B.属地符合性和技术符合性 C.商务符合性和技术符合性 D.商务符合性和经济符合性
满分：3 分
2.在评标过程中，下列（）不属于商务性评审。A.施工方案或施工组织的评审
B.对投标报价进行校核
C.审查全部报价数据是否有计算上的算术错误 D.分析报价构成的合理性
满分：3 分
3.为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（）项目可以报高价。
A.工期要求急、投标对手少 B.施工条件好、投标对手多 C.投标对手多、支付条件好 D.施工条件好，投标风险小
满分：3 分
4.评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前，应当认真研究招标文件，评标委员会成员应当重点了解招标文件规定的（）。
A.招标的目的
B.招标工程项目的范围和性质 C.评标标准和方法 D.主要技术要求、标准
满分：3 分
5.招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在（）阶段应当认真研究的招标文件的内容。
A.评标的准备 B.初步评审 C.详细评审 D.编写评标报告
满分：3 分
6.投标文件中的（），但单价金额小数点有明显错误的除外。
A.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
B.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
C.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准
D.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准
满分：3 分
7.编制投标文件的核心工作是（）。A.向招标单位申请投标 B.计算标价
C.对招标文件认真研究 D.编制好施工计划
满分：3 分
8.如果投标人在中标后不愿承包该工程而逃避签约，招标单位将按规定（）。A.没收其投标保证金作为补偿 B.全部退还其投标保证金
C.部分退还其投标保证金作为补偿 D.没收其投标保证金并追加罚款
满分：3 分
9.工程量清单是招标单位按《建设工程工程量清单计价规范》，根据施工图纸计算工程
量，提供给投标单位作为投标报价的基础。工程结算拨付工程款时以（）为依据。
A.清单中列出的工程量 B.实际发生的工程量 C.承包方报送的工程量 D.监理方签发的工程量
满分：3 分
10.（）是投标报价的重要基础。A.核实工程量
B.编制所投标工程的施工规划 C.定额分析、单价计算 D.编制投标文件
满分：3 分
11.关于投标单位在编制标书阶段的操作做法不妥的是()A.深入分析研究招标文件 B.详细审核工程量清单的工程量 C.仔细理解施工图文件 D.认真对待招标单位答疑
满分：3 分
12.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（）。
A.应当按照合同约定履行义务，完成中标项目 B.可将中标项目分解后分别向他人转让 C.可向他人转让中标项目
D.可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成满分：3 分
13.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，（）。A.同时将中标结果通知所有未中标的投标人 B.不必将中标结果通知所有未中标的投标人 C.仅将中标结果通知中标的投标人
D.是否将中标结果通知未中标的投标人均可
满分：3 分
14.在评标过程中，下列（）不属于投标文件的技术性评审。A.投标报价校核 B.方案可行性评审 C.关键工序评审
D.安全保证措施评审
满分：3 分
15.以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的，这样的投标策略称为（）。
A.生存型策略 B.低成本优势策略 C.盈利型策略 D.高风险策略
满分：3 分
三、多项选择题（共 5 道试题，共 25 分。）
1.按照建设部的规定，建设项目的投标有（）情况的也应当按照废标处理： A.未按要求密封。
B.无单位和法定代表人或者代理人的印鉴，或未按规定加盖印鉴。C.未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清。D.逾期送达。E.细微偏差
满分：5 分
2.详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确
定的评标标准和方法，对其（）进一步评审、比较。
A.符合性 B.技术部分 C.商务部分
D.投标文件的澄清和说明 E.应当作为废标处理的情况
满分：5 分
3.开标的主持人是（），他们同时负责开标全过程的工作。
A.招标人
B.当地招标管理部门 C.公证机关 D.投标人代表 E.招标代理机构
满分：5 分
4.施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括()。
A.有利于本地区的承包商 B.有利于本系统的承包商 C.施工内容的专业性要求 D.避免施工现场的交叉干扰 E.对项目建设总投资的影响
满分：5 分
5.投标文件中（）必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴。A.投标书
B.投标书情况汇总表 C.密封签 D.工期目标
E.详细预算及主要材料用量
满分：5 分
相信《招投标合同(模板十三篇)》一文能让您有很多收获！“幼儿教师教育网”是您了解幼师资料，工作计划的必备网站，请您收藏yjs21.com。同时，编辑还为您精选准备了招投标合同专题，希望您能喜欢！
相关文章
最新文章
.png)
.png)
.png)
