我们常说，机会是留给有准备的人。在平日里的学习中，幼儿园教师时常会提前准备好有用的资料。资料所覆盖的面比较广，可以指学习资料。资料对我们的学习工作发展有着重要的意义！所以，您有没有了解过幼师资料的种类呢？请你阅读小编辑为你编辑整理的《人工合同精品》，相信你能从本文中找到需要的内容。
2022实用版私人工程合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。实用版私人工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程情况：
1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方________年____月____日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
二、质量标准要求：
1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。
6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。
7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。
7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。
三、质量检查验收：
1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款______元。
2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款______元。
3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。
四、质保期。自验收合格之日起质保期________年（质保期内发生质量问题，乙方无条件维保）。
五、工程合同价款、拨款和结算。
1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。
2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款______%，工程进度款按月按完成工程量的__________%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_____%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的__________%，保修期满，甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。
六、安全施工：
1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。
2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。
七、纠纷处理：发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。
八、附件：乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
九、本合同经双方签字盖章生效。
十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。甲方（章）：____________ 乙方（章）：________________地址：__________________ 地址：______________________法定代表人：____________ 法定代表人：________________委托代理人：____________ 委托代理人：________________开户银行：______________ 开户银行：__________________帐号：__________________ 帐号：______________________合同签订地点：__________ 合同签订时间：______________
甲方：
乙方： 身份证：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，就龙湖壹号人工挖孔桩工程达成一致意见，特定立本合同，望双方共同遵照执行。
一、 工程概况
工程名称: 龙湖壹号住房建设项目人工挖孔桩施工劳务承包
工程地点: 47#地块
二、承包方式：包人工、包质量、包安全、包机具、包工期、包文明施工、包一次性验收合格。
三、承包范围及内容：
(一)承包范围：3#、4#、5#楼人工挖孔桩挖孔劳务分包。
(二)相关内容
1、人工挖孔桩所有工序，按设计图纸、施工规范和安全操作规程进行施工。人工挖孔桩工序如下：
凿挖土方→钢筋砼护壁→扩底→清理 →初步验收。
2、工程机械、劳动工具、劳动安全保护
(1)、涉及人工挖孔桩施工的所有机械设备和配件，劳动工具用具(风炮、抽水的水泵、水管，井架、绞机、锄头、簸箕、桶，模具)等配件一律由乙方自备和维修)。
2、所有的施工用电(二级配电箱后)的电缆、配电箱加班照明灯具等均由乙方自备。
3、所有劳保安全用具(如安全帽、钢丝绳、雨衣裤、套靴、手套等等)由乙方自备。
四、工期要求
1、自 年 月 日至 年 月 日;总工期 45 个工作日。必须完成该工程项目，如延误一天工期处罚 500 元，累计处罚。
2、甲方收取乙方信用保证金 元整，(从皮革城挖桩工程款中拨贰万元作为保证金)工程完工后7天内返还给乙方。
五、质量标准
严格按《建筑地基基础施工质量验收规范》( GB50202-20__)的要求进行施工，一次性验收合格。
六、合同价款及结算方式
1.合同单价:
人工挖孔桩桩长不分长短劳务费全费用综合单价:按工期规定内完成桩径800mm土方145.00元/m、石方230.00 元/m计价;桩径900mm土方164.00元/m、石方260.00 元/m计价、桩空内直径小于1米石头按土方算 、石头直径超过一米按石方计价;桩底扩大头不计量。
工程量计算依据:
经业主、监理、甲方、施工方现场共同签收的人工挖孔桩施工记录进行工程量确认，其中成孔深度按高出自然地面200mm至井底计算;
结算方式:
最终结算价款按业主、监理、甲方、施工方共同签认的工程量及上述综合单价按实结算。
七、付款方式
本工程工期短无工程预付款及进度款，待所有孔桩全部完成验收合格达到要求，按工程总价的70%付款，工程完工后两个月内付清工程尾款。
八、双方职责与义务：
(一)甲方职责与义务：
1.甲方负责的水、电、路三通，负责施工中所需的原材料运至工地;
2、甲方应该对该工程项目进行质量安全、进度的全面管理;
3、乙方如在技术、质量、安全、进度等方面达不到甲方要求，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚直至退出场;
4、甲方有权指挥乙方班组长，清退甲方人员认为有不良行为及不听指挥的乙方施工人员。
(二)乙方职责与义务：
1、严格服从项目部的指挥管理，遵守项目部的一切规章制度;
2、必须严格遵守安全操作规程，切实做好安全防护措施;
3、在规定时间内完成承包范围内的所有工程量;
4.如乙方不听指挥，质量、安全、进度达不到验收规范要求，甲方有权随时更换班组，乙方不得无礼取闹。
5.乙方必须为拟投入该项目管理人员、操作人员购买人身意外险并把保单交由甲方审核，备案后方可进场施工。
九、有关安全生产、文明施工：
1、承包人保证安全施工、文明施工，并对施工过程中造成的一切安全事故依法承担全部责任。
(1)承包人除加强自己的施工安全教育外，进入施工现场，必须接受安全管理部门的安全监督检查，并严格遵守相关部门的安全管理规定、安全生产禁令。
(2)承包人因不遵守相关部门的安全管理规定而造成安全事故的，其一切责任由承包人承担，对发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。
(3)承包人施工过程中所发生的一切人身伤亡事故，由承包人自行负责，发包人对此不承担任何责任和义务。
(4)发生重大及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并通知监理工程师和发包人，按政府有关规定处理。
2、人工挖孔过程中，对可能出现流砂、涌泥、涌水导致塌孔以有出现有害气体等情况，须要有针对性的安全防护措施。
3、桩孔内必须设置应急爬梯供人员上下，使用的吊笼应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳或脚踏井壁凸缘上下。
4、当桩孔内开挖深度超过5米时，应在孔底面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加，在吊桶上下时，作业人员必须站在防护网下面，停止挖土，注意安全。
5、每天开工前必须检测井下有毒、有害气体，并应有相应的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10M时，应配备专门向下送风的设备，风量不少于25L/S。
6、桩孔口四周必须设置护栏围蔽，护栏高度宜为0.8m。已浇砼的深桩口应设置井盖。
7、挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边2m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。
8、需要照明时应及时采用安全矿灯或12v以下的安全灯。
9、凡在孔内抽水之后，必须先将抽水的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。严禁带电作业，孔口配合孔内作业人员密切注视孔内的情况，不得擅自离岗位。
10、施工场内一切电源的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零、和使用漏电保护器。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”。
11、使用过程中所有施工材料必须节约，用完以后收敛到下个需要的位置，严禁浪费，如造成材料浪费甲方须对乙方处于浪费材料3倍的罚款并责令改正。两次以上清除出场，只结算已经产生的工程款50%。
12、在工地上严禁打架斗殴、与管理人员顶嘴、使用不文明语言。出现一次处于500.00元罚款。
十、民工工资支付方面的违约责任
承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉属实的，承包人必须承担违约责任，并向发包人支付5万元/次的违约金，以此类推。
若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人必须承担违约责任，向发包人支付10万元/次的违约金，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。
十一、其他事宜：
本合同未尽事宜，另行协商补充，以书面形式确认为准。
本合同一式肆份。甲方叁份乙方壹份，签字生效，工程完工付清款项后自动失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
负责人:(签字) 负责人:(签字)
年 月 日
2022常用版私人工程合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。常用版私人工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
总承包商付款（供货）委托保证合同（试行）编号：(工字)第号委托保证人（总承包商，以下称甲方）：住所：法定代表人：电话：传真：保证人（以下称乙方）：住所：法定代表人：电话：传真：鉴于甲方与（以下简称供货商）于________年____月____日签订编号为《买卖合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方向供货商提供付款保证，甲乙双方经协商一致订立本合同。
第一条定义
1．1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向供货商保证，当甲方未按照主合同的约定支付货款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。
1．2本合同所称货款是指。
第二条保证的范围及保证金额
2．1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。
2．2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%，数额最高不超过人民币___元（大写：）。
第三条保证的方式及保证期间
3．1乙方保证的方式为：连带责任保证。
3．2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。
3．3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期间按变更后的时间做相应调整。
第四条承担保证责任的形式乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时，由乙方向供货商支付。
第五条担保费及支付方式
5．1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5．2双方确定的担保费率为：
。
5．3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元（大写：）。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8．1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向供货商出具《总承包商付款（供货）保函》。
8．2甲方如需变更名称、经营范围、注 册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前____日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8．3未经乙方同意，甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利、义务转让给
第三人。
8．4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。
第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：
9．1向法院起诉；
9．2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除1
1．1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。1
1．2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订订立书面协议。
第十二条附则本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人（或授权代理人）（或授权代理人）________年____月____日________年____月____日
2022人工养殖牛羊买卖合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。人工养殖牛羊买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
订立合同双方：
买受人：__________县食品公司
出卖人：____县______乡_____村____村民
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种和数量
1.产品的名称和品种：_________________。
2.产品的数量：____________________。
第二条产品的等级、质量和检疫办法
1.产品的等级和质量：______________________。
2.产品的检疫办法：_______________________。
项执行：
对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。
3.奖售办法：
第四条交货期限、地点和方式
第五条买受人的违约责任
1.买受人未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的___%的幅度)，向出卖人偿付违约金。
2.买受人如需提前收购，商得出卖人同意变更合同的，买受人应给出卖人提前收购货款总值的%的补偿，买受人因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向出卖人偿付违约金外，还应承担出卖人在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。
3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向出卖人偿付延期付款的违约金。
4.出卖人按合同规定交货，买受人无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的___%向出卖人偿付违约金外，还应承担出卖人因此而造成的实际损失和费用。
第六条出卖人的违约责任
1.出卖人逾期交货或交货少于合同规定的，如买受人仍然需要的，出卖人应如数补交，并应向买受人偿付逾期不交或少交部分货物总值的____%的违约金;如买受人不需要的，出卖人应按逾期或应交部分货款总值的____%偿付违约金。
2.出卖人交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，买受人可考虑同意接收，并按合同规定付款;出卖人无正当理由提前交货的，买受人有权拒收。
3.出卖人交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，买受人可以拒收。出卖人如经有关部门证明确有正当理由，买受人仍然需要出卖人交货的，出卖人可以迟延交货，不按违约处理。
第七条不可抗力
合同履行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，按下列第__种方式解决：
1.提交______仲裁委员会仲裁：
2.依法向人民法院起诉。
第九条其他___________________________。
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在七天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内偿付，否则按逾期付款处理。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，买卖双方各执一份;合同副本一式______份，交乡政府……等单位各留存一份。
买受人：________县食品公司
法定代表人：_________
委托代理人：_________
出卖人：___县____乡_____村____村民_____
____年___月___日订
甲方：
乙方：
经双方协商，甲方将脚手架搭设单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作：特制订以下协议条款，望双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：人工劳务费分包
四、承包内容：脚手架工程：包括用料进出场卸、装及归码，型钢和
钢管的油漆，脚手架、架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除，爬升脚手架的拼装、安装和爬升，电梯间及所有防护脚手架、文明工地和所有安全通道等脚手架工程，架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除。
五、承包单价：综合单价按建筑面积(此单价包含2%安全
费用)。
六、工程质量标准：符合脚手架搭设施工验收规范标准;脚手架搭设
必须达到安全施工和文明工地有关规定标准。
七、工期要求：按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划
执行。只能提前，不能拖后。
八、双方经济责任：
甲方经济责任：
1、甲方现场代表：
2、甲方对本工程生产全面指负责，双所属的人财物统一调配。
3、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更
等资料。
4、甲方给乙方提供垂直运输设备。
5、按约定向乙方支付承包款项。
乙方经济责任：
1、乙方现场代表：
2、服从甲方统一管理和指挥，对施工的过程及最终产品负责。
3、按图施工，规范操作。
4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目
部安全生产制度，防止安全事故发生。
5、不得将承包内容转包、分包他人施工。
6、如属乙方原因造成施工中质量问题，乙方必须负责修复，一切费用由乙方自理，项目部将视情节轻重予以罚款。
7、施工材料必须及时整理、归类、不得随意浪费材料，同时做到工完场清，保证下道工序的顺利进行。
九、付款方式：
乙方编制当月已完成工程量进度报表和工程申报计划，经甲方审核完毕，于次月五日至十日按甲方审核后工程款的80%支付乙方承包款，工程竣工验收合格后九十日内一次性结清工程尾款。
十、其它：
1、乙方应文明施工，按章作业。必须按照国家规定的操作规程进行操作，严禁违章操作或野蛮施工。凡发生的大小安全事故(包括非施工期间发生的事故)，甲方不承担任何法律和经济责任，均由乙方全部承担。若因乙方的原因而发生的重大伤亡事故给甲方造成的严重声誉影响，甲方扣除乙方1元/㎡。因乙方人员违章作业所造成的安全事故，乙方负全部责任，甲方仅给予提供人道帮助。
2、乙方进工地人员必须持身份证、务工证、暂住证、计划生育证、就业卡(证)。如因证件不齐造成罚款或遣送拘留由乙方承担。进入施工现场必须戴好安全帽，遵守安全生产的一切制度，不得在施工现场为生赌博、打架、嫖娼、酗酒、留宿他人、随地大小便等违规行为。如因不遵守地方和公司项目部的有关规定所造成的一切后果，由乙方负责。
3、乙方所有进场人员必须进行三级教育和安全考试合格后方能使用，必须做好安全生产、文明施工、工完场清。如发现现场材料堆放零乱甲方视情节轻重，最低罚款百元以上。
本协议末尽事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式三份，甲乙双方各持一份，存根一份，工程完工，款付清后自行失效。
甲方签(章) 乙方签(章)
年月日年月日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 乙方承包范围：客厅墙面地面贴瓷砖等工序。
二、 合作方式
甲方以单做工的方式承包给乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。
三、 劳务计价方式：采用以下第 种方式
第壹种方式：承包总价。甲乙双方基于市场行情进行协商，对所进行承包的工程内容给出总体承包价格。
第贰种方式：计时工资。乙方的工资标准为（瓦工） 元/天/人，甲方根据乙方实际出勤天数乘以标准工资向乙方结算最终工资。
四、 质量要求
乙方应该严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担，甲方只提供技术指导。
五、 工期要求
用工开始xx年xx月xx日，用工结束xx年xx月xx日。具体根据实际情况甲乙双方可以协商解决。
六、 文明施工与安全
乙方必须严格把好安全生产关，采取安全施工的防护措施，杜绝事故发生。乙方施工过程中不能故意出现材料浪费现象，如经发现，乙方需原价赔偿。乙方在施工中应与甲方工作人员团结相处，不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。
七、 验收结算支付方式
本工程竣工后，甲乙双方组织相关部门人员在进行验收，验收合格，甲方应在一周内支付乙方工资。
本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
喜欢《人工合同精品》一文吗？“幼儿教师教育网”希望带您更加了解幼师资料，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了人工合同专题，希望您能喜欢！
最新文章
.png)
.png)
.png)
