工程施工合同纠纷和解协议书(锦集六篇)

02-24

一纸合同对于双方来说都是极为重要的文书。只有签订了合同,双方的权利和义务才能得到明确。合同包含了双方达成的协议和约定,是保障双方利益的法律文书。在商务活动中,合同更是不可或缺的一环,对双方都具有重要的法律意义。希望通过本文的介绍,能够让大家更加深入地了解合同的重要性,为日后的合作打下良好的基础。

工程施工合同纠纷和解协议书 篇1

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:××××有限公司

乙方:××建筑工程有限公司

鉴于双方在××××项目中存在施工合同纠纷,双方通过友好协商并经律师共同起草,特达成以下协议:

第一条、协商背景及目的

双方之间,因××××项目施工工程建设所发生的施工合同纠纷,为保障双方合法权益,促进和双方沟通,特制定本协议。

第二条、基本原则

双方应友好协商,诚信合作,共同承担责任,积极寻求和解,达成互利双赢的协议方法,以尽快解决纠纷,保障项目正常进行。

第三条、和解内容

1、双方同意在工程施工合同纠纷中寻求和解,撤销各自所提起的所有物料瑕疵、工程安全事故、工期违约、质量不达标等纠纷和法律诉讼,并自愿接受和解裁决;

2、本次和解内容不包括已经完成支付的费用及已完工的工程项目。

第四条、和解方案

1、甲方同意向乙方支付你方按合同约定应支付的款项,合计人民币××万元,由甲方于×年×月×日一次性支付到指定账户;

2、乙方同意在和解款项到账后,其诉讼请求中全部视为撤回,并且双方相互签署自愿履行协议书,作为本协议附件;

3、甲方确认已将本次和解款项支付完成,并同意乙方因本次纠纷咨询和解律师费用人民币××万元(大写:人民币××万元)由甲方支付。

第五条、和解的生效

1、本协议自双方签字、盖章之日起生效;

2、本协议是双方对和解的全面协议,代表本次和解的全部协议,任何与本协议相反的条款都应被认为无效或不存在;

3、本协议所述内容和生效日期都适用于合同规范的补充条款,生效日期为X年X月X日。

第六条、未尽事宜

本协议未尽事宜由双方修改或补充条款,双方共同商定后生效。

第七条、合同争议的解决

本协议的签署和解释属于中国法律法规的管辖范围,发生任何争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能解决再提交有管辖权的法院解决。

甲方(盖章)

代表人:

日期:

乙方(盖章)

代表人:

日期:

工程施工合同纠纷和解协议书 篇2

2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022工程施工合同纠纷和解协议书范文正文内容

甲方:_________________公司

乙方:_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;

3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方承担。

甲方:____________公司

乙方:____________公司

________年_____月_____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇3

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:×××有限公司

地址:×××

法定代表人:×××

电话:×××

乙方:×××工程有限公司

地址:×××

法定代表人:×××

电话:×××

鉴于:甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同,经过一段时间的施工,双方产生了合同纠纷。

经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定,本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议,统筹协调双方利益,达成和解,维护合法权益,进一步促进双方友好合作和谐发展。

一、纠纷的核心问题和解决措施

(一)纠纷核心问题

1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目,导致工程无法按时交付。

2. 甲方迟迟未支付乙方工程款,导致乙方资金链紧张。

(二)解决措施

1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题,需要通过解决问题来达成和解。

2. 甲、乙双方同意按照合同约定,对工程进度和工程质量进行重新确认,并重新制定工程进度和质量保证措施,以确保工程能够按时交付。

3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,解决乙方资金链紧张的问题。

二、问题解决条款

(一)工程进度和质量重新确认

1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。

2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施,约定具体的工程进度和验收标准。

(二)工程款支付

1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,总额为×××万元。

2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。

(三)解决纠纷的费用

1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。

2. 在签订本协议的同时,双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。

三、附则

1. 本协议自签署之日起生效。

2. 在本协议履行期间,如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决,双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。

3. 在本协议履行期间,如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行,给守约方造成了经济损失,损失的惩罚金由违约方承担。

甲方:×××有限公司(盖章)

法定代表人:×××

签署日期:××年××月××日

乙方:×××工程有限公司(盖章)

法定代表人:×××

签署日期:××年××月××日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇4

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:xx工程有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号

乙方:xx建筑物业有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号

经双方协商,就双方在工程施工合同方面发生的纠纷,达成如下和解协议:

一、工程施工合同纠纷原因

1、施工时间:乙方声称甲方没有在合同规定的时间内完成施工任务;甲方则声称乙方未按时支付施工款项。

2、工程质量:乙方声称甲方的施工质量不达标,影响了工程的使用效果;甲方认为问题出在乙方方面,乙方未按照合同约定的图纸进行施工,导致工程质量下降。

二、和解内容

1、施工时间:双方同意相互宽限,甲方在本协议签署之日起,须在一周内完成未完成的施工任务;乙方在甲方完成任务并验收合格后,即可支付相应款项。

2、工程质量:在工程使用过程中出现的质量问题,双方协商解决。如果是甲方原因造成的问题,甲方需负责修复。如果是乙方原因导致的问题,乙方需承担修复费用。

三、和解后的责任分配

1、在本次和解中,甲方和乙方都不向对方索要经济上的赔偿。

2、双方互相保证在工程施工过程中,不会再出现类似的问题,如发生纠纷将及时协商解决。

四、法律效力

本协议一式两份,双方各执一份。自双方签署之日起生效,并对双方具有法律效力。如双方需要修改或解除本协议,应当经过协商,并达成书面一致意见。

签署人:甲方代表 乙方代表

日期: 日期:

工程施工合同纠纷和解协议书 篇5

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:××建筑有限公司

乙方:××装饰工程有限公司

地点:××市

经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,特就工程施工合同纠纷达成如下协议:

一、纠纷背景

甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同(以下简称“合同”),约定了乙方完成某楼盘的装修工程,总价款为××万元,工期从××年×月×日开始,至××年×月×日结束。但在工程施工过程中,甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题,经过沟通协商后未能达成一致意见,双方产生了争议。

二、争议解决方式

甲乙双方同意,采用和解方式解决纠纷,撤销起诉,进行和解协商。

三、争议解决内容

1、 工程质量问题:乙方承诺,在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改,并保证符合相关规定和标准,以配合甲方验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,对由于自身原因导致的工期延误进行补偿,并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。

3、 价格问题:甲方与乙方协商后,乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准,重新制定付款计划。

4、 保证金问题:甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后,将装修工程施工合同保证金退还给乙方。

四、履行方式

1、 工程质量问题:乙方须在××年×月×日前提交整改计划,并在××年×月×日前完成整改工作,甲方以当地相关标准进行验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,按照新的工程完工时间表履行合同义务。

3、 价格问题:甲方与乙方协商制定新的价款标准,并按照新的价款标准重新制定付款计划,保证按时足额支付。

4、 保证金问题:乙方完成工程施工后,甲方验收合格并确认后,将退还合同保证金。

五、其他约定

1、 本和解协议书自双方签字生效,双方应在××日前履行协议内容,以消除争议。

2、 如在履行过程中遇到任何问题,应及时协商解决,保持沟通,避免影响工程进度。

3、 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:××建筑有限公司 (盖章) 乙方:××装饰工程有限公司 (盖章)

签署日期:××年×月×日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇6

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方: 安徽省某某工程有限公司

地址: 安徽省某某市某某区某某路123号

法定代表人:张三

乙方: 某某建设有限责任公司

地址: 安徽省某某市某某区某某路456号

法定代表人:李四

在本合同履行过程中,由于甲方与乙方各自存在不同的违约行为,导致双方纠纷不断,经过多次协商和友好谈判,本着平等、自愿、诚信、互利、友好的原则,达成如下协议:

一、甲方与乙方均承认自己在本次合同履行过程中存在一定的错误和疏忽,互相道歉,并愿意承担各自的责任。

二、甲方与乙方愿意共同承担本次合同履行过程中的损失,甲方负责支付30%的赔偿金,乙方负责支付70%的赔偿金。

三、双方协商同意,甲方支付乙方200万元,乙方向甲方出具有关文件,以解决由此引起的各项问题。

四、本协议自签订之日起生效,双方应按照约定履行各自在本次协议中所承担的义务,不得再有其他的争议或问题,否则应依据本次协议规定予以处理。

五、本协议的签署未经双方协商一致,任何一方不得单方面撤销或修改,否则应该视为违约行为,被视为继续违反合同,按照双方在该协议中约定的方式予以处理。

六、本协议一式三份,自双方签字生效。一份交甲方,一份交乙方,一份存档备查。

甲方: 安徽省某某工程有限公司

签字:_____________

法定代表人: 张三

日期: 年 月 日

乙方: 某某建设有限责任公司

签字:_____________

法定代表人: 李四

日期: 年 月 日

幼师资料《工程施工合同纠纷和解协议书(锦集六篇)》一文希望您能收藏!“幼儿教师教育网”是专门为给您提供幼师资料而创建的网站。同时,yjs21.com还为您精选准备了合同纠纷和解协议书专题,希望您能喜欢!

相关文章

最新文章