伴随着时代不断的进步，很多时候我们已经习惯使用合同了。一份合法的合同书怎样写呢？栏目小编特意为大家准备了一篇关于“保证合同”的文章，以下是本文提供的资料希望能对您有所帮助！
工程保证金合同范本
工程保证金是指施工单位在建设签订之前，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。
以下是合同网小编整理的“工程保证金合同”，仅供参考！
工程保证金合同范本【范本一】：工程施工保证金协议
工程名称：
甲方：
乙方（施工）：
甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订地点：签订日期：
工程保证金合同范本【范本二】：工程履约保证金合同
本履约保证金由合同双方于 年 月 日在 订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过 支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合
同相关约定退还保证金给乙方。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
工程保证金合同范本【范本三】：工程保证金纠纷协议书
甲方：××××工程有限责任公司
乙方：××市××人民医院
甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：
1．甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，自愿放弃××××××万元保证金。
2．乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3．甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。
4．本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
工程保证金合同范本【范本四】：工程保证金合同
委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)建设单位：_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的`维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”
如下：
1。甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。
2。丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。
3。建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4。工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5。乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。
6。本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。7。本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。甲方(签章)：_________乙方(签章)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_____________签订地点：_____________丙方(签章)：__________________年____月____日签订地点：_____________
附件：建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。
应交存_________元“保证金”。开户行：_________(盖章)专户帐号：______________经办人：_________(签字)_________年_________月_________日
工程保证金合同范本【范本五】：工程履约保证金合约
工程名称：遵大蓝湖国际精装房工程 甲方：
乙方（意向施工方）：
甲乙双方就遵大蓝湖国际精装房工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就遵大蓝湖国际精装房工程项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元交付甲方。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证用于甲、乙目前已达成协议，乙方愿意承接遵大蓝湖国际精装房工程的基础装修（含辅料）的施工。
3、当工程具备施工条件，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行进场施工，甲方可不予退还保证金；实际发生的因违约等其它因数所发生的所有损失由乙方承担。
4、工程出现工程进场进度问题。因乙方造成工期延误，乙方须提前以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后确认后同意延期。
5、乙方应对其即将上岗的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责。入场后因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。在甲方确认乙方不适合本工程施工条件或是甲方已经同意乙方签署施工合同并已经进场进入正常施工状态后可以退还保证金。
8、擅自违规转包者将扣除全部保证金；泄漏本工程信息的扣除全部保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字或盖章后生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
签订时间： 签订日期：
保证合同
xrt(2009)002合同编号：保证合同
债权人(全称)：
保证人(全称)：(1)
(2)
(3)
为确保(下称债务人)与债权人签订的编号为的《》(下称主合同)的切实履行，保障债权人债权的实现，保证人愿意为债务人依主合同与债权人所形成的债务提供保证。为明确双方权利义务，根据我国《担保法》及其他有关法律、法规，经过双方当事人协商一致，特订立本合同。
第一条被担保的主债权种类、数额
担保人担保的主债权金额为(大写人民币)。
第二条保证范围
保证人担保的范围包括主合同项下的.债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
第三条保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。当债务人未能按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保，债权人均有权直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第四条保证期间
1、保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。
3、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前或推迟到期的，保证人保证期间自主合同债务提前、推迟到期之日起二年。
保证合同
保证合同合同编号：___________
保证人(以下简称甲方)名称：_____________________________
住所：_________________________________________
法定代表人：___________
电话___________
传真：__________
邮政编码：___________
借款人(以下简称乙方)
名称：______________________
住所：______________________
法定代表人：___________
电话：______________________
传真：_____________________
邮政编码：______________________
贷款人(以下简称丙方)
名称：____________________________
法定代表人：________________
住所：_________________________________
电话：______________________
传真：______________________
邮政编码：______________________
甲方受乙方的委托，愿意为乙、丙双方所签订的___________年___________字第___________号借款合同(以下简称主合同)以保证方式提供担保。丙方经审查，确认并同意甲方作为乙方的还款保证人。甲、乙、丙三方经协商一致，于_________年______月______日在______________________(地名)按下列条款特订立本合同。
第一条保证金额及期限
1.根据主合同第___________条、第___________条的有关规定，乙方(为进行___________项目)在___________期内向丙方借用___________(币种)___________元(大写)本金，相应的利息为___________(币种)___________元(大写)。甲方愿意就此本金加利息的___________%向丙方提供担保，保证金额总额为___________(币种)___________元整(大写)。
2.甲方提供保证的具体期限和数额为：
(1)保证金额：。
(2)保证期间：，即自年月日至年月日止。
第二条保证责任
1.甲方为乙方履行丙方的债务提供一般保证责任。乙方在主合同到期时未能偿还上述款项，丙方必须首先要求乙方偿还，只有当乙方不能偿还，直至丙方对乙方的财产申请并实施强制执行后仍不足以清偿时，丙方才有权要求甲方代为清偿，甲方则应在保证金额的范围内和在本合同约定的保证期间内，就其不足的部分代乙方向丙方予以清偿。
2.在甲方保证期内，超出甲方保证金额与保证期限的款项，甲方不承担担保责任。
3.本合同规定的保证金额随乙方履行主合同义务如期偿还或甲方按照前述第1款的约定代为偿还，或丙方因乙方违约收回贷款而相应部分或全部扣减，同时相应部分或全部解除甲方的保证责任。
第三条除甲方外，若还有其他担保人为乙方的债务提供担保的，甲方仅就其在本合同中约定的保证金额承担按份保证责任，同其他担保人之间，不负连带责任。
第四条甲方的求偿权和代位权
1.按照本合同第二条的规定，甲方代为乙方向丙方偿还债务后，有权立即向乙方行使求偿权，即有权要求乙方归还下列款项：
(1)甲方保证金额的本金及自付款之日起的利息(利率___________);
(2)甲方为实现保证债务所产生的其它费用及损失等。
2.甲方有权在代为清偿的范围内，取代丙方的地位行使对乙方的一切权利，包括接管一切为丙方贷款债权设立的担保物，以及对其他为乙方提供借款担保人的`求偿权。
第五条乙方与丙方的义务如下：
1.丙方应严格履行主合同所规定的义务，包括按期足额向乙方提供贷款等;
2.丙方如要求甲方按照本合同第二条的规定履行保证责任，则应在有权要求之日起30天内向甲方书面提出，并应给予甲方60天的清偿宽限期;
3.保证期间，乙、丙方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经甲方书面同意的，如果减轻乙方的债务的，甲方仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重乙方的债务的，甲方对加重的部分不承担保证责任。乙、丙方对主合同履行期限作了变动，未经甲方书面同意的，保证期间的变动无效。乙、丙方要转让主合同债权债务，均须经甲方同意，未经甲方同意而转让主合同的，从主合同债务转让之日起，甲方不再承担保证责任;但是，保证人仍应当对未转让部分的债务承担保证责任。
4.如丙方发现乙方不履行或不完全履行还款义务，丙方应及时采取补救措施尽可能减少损失，并应在5天以内通知甲方可能影响甲方利益的有关情况;
5.在下列情况下，丙方可以决定提前收回借款，但应在发现情况后5天内及时书面通知甲方，如丙方同时要求甲方履行保证责任，则应给予甲方不少于120天的清偿宽限期;
(1)发现乙方的其他严重违约行为或其他债务被宣告要求提前履行;
(2)乙方书面通知丙方无力清偿到期债务或乙方提出转让财产的建议;
(3)乙方经司法机关宣告破产;
(4)乙方被其他债权人起诉或法院已作出扣押其财产，强制执行的裁决;
(5)乙方其他足以严重影响向丙方履行主合同的还款债务的事件。
6.按照本合同第四条的规定，甲方有权向乙方行使求偿权，乙方则应在收到甲方通知15天后，即向甲方偿还全部应付款项。
第六条违约责任
1.甲方违反本合同第二条第1款的约定未按期代为清偿到期债务，丙方有权委托甲方开户金融机构从甲方帐户中直接扣除，并可视情况按甲方保证金额的___________%向甲方收取违约金。
2.丙方违反本合同第四条第2款的约定，则甲方有权要求丙方赔偿因此造成的损失，并解除甲方此后的保证责任。
3.丙方违反本合同第五条第1款的约定，则甲方有权解除全部或部分担保责任，并要求丙方赔偿由此而造成的全部损失。
4.丙方违反本合同第五条第2款的约定，则甲方的所有保证责任自行解除，本合同亦自行终止。
5.丙方违反本合同第五条第3、4、5款的约定，丙方应按照甲方保证金额的___________%，向甲方偿付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此而造成的损失的，还应由丙方赔偿其不足的部分;同时，甲方亦有权终止部分或全部保证责任，部分或全部解除本保证合同。
6.乙方违反本合同第四条第1款的约定，甲方除有权委托乙方开户金融机构扣除其应付款及相应违约金、赔偿金外，还有权通知丙方停发其未发放的贷款，并解除此后的甲方保证责任。
第七条义务和责任的连续性
1.本合同项下规定的各方的义务与责任不因任何一方的上级单位的任何指示、命令或其地位及财力状况改变或任何一方的与其他单位签订任何协议、文件或主合同的无效解除而免除。
2.本合同任何一方当事人若发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务与责任。
3.本合同生效后，不因合同任何一方的承办人或法定代表人变动而变更或免除。
第八条不可抗力
由于水灾、火灾、地震、政府禁令等不可抗力事件致使甲方、乙方或丙方不能履行或不能完全履行本合同的义务和责任时，遭受不可抗力的一方必须及时通知其他各方，说明不能履行合同的全部义务或部分义务或需要延期履行合同的理由，并提供有关证明文件，根据情况得以全部或部分免除责任或延期履行。
第九条有下列情形之一的，本合同即告终止：
1.乙方已按主合同约定条件全部偿付借款本息;
2.按照本合同第六条第2、3、4、5、6、7款规定的情形，甲方终止保证责任时;
3.经甲、乙、丙三方协商一致同意终止本合同;
4.仲裁机构裁决或法院判决终止本合同;
5.主合同被宣告无效;
6.由于不可抗力导致合同中的全部义务不能履行。
第十条其他约定条款
第十一条争议的解决
各方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。
第十二条如本合同任何一方提出公证要求，则本合同应由___________公证机关进行公证，其费用由___________方承担。
第十三条本合同受中华人民共和国法律管辖并依照中华人民共和国法律解释。
第十四条有关本合同的任何补充、修改、变更等，均须经甲、乙、丙三方共同协商同意，并由三方订立书面补充或修改协议。该补充或修改协议生效后，与本合同有任何不符之处，则以该补充或修改协议为准。
第十五条本合同由甲、乙、丙三方签字并加盖公章后，与主合同同时生效。
第十六条本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，副本一式___________份，送___________备案。
甲方：_________________________________(公章)
法定代表人：___________________________(签字)
(或授权委托人)
________年_____月_____日
乙方：_________________________________(公章)
法定代表人：___________________________(签字)
(或授权委托人)
________年_____月_____日
丙方：_________________________________(公章)
法定代表人：___________________________(签字)
(或授权委托人)
________年_____月_____日
委托保证合同2019专业版
委托人（甲方）：
地址：
法定代表人：
受托人（乙方）：
地址：
法定代表人：
鉴于：甲方因经营需要，自愿委托乙方提供贷款担保；乙方愿意接受甲方的委托提供相应的担保服务。双方现就委托担保事宜，经协商一致订立本合同，以确认各方权利与义务。
第一条委托担保债务
甲方委托乙方担保的债务为：甲方拟向___________（以下称贷款机构）申请的银行贷款，金额为______万元整（￥_____________元），借款使用期限______个月，自借据确认的借款日期起算。
第二条委托担保的方式与期间
风险提示：
保证责任方式分为连带清偿责任和一般保证。连带责任保证的债权人在主合同规定的债务履行期届满时，既可以要求债务人履行，也可以要求保证人在担保责任范围内承担保证责任；而一般保证只有在债务人不能履行（与不履行有区别）债务时，才承担保证责任。因此当事人应根据担保目的的不同来确定保证方式，降低风险。
1、甲方委托乙方担保的方式，为连带责任保证担保；
风险提示：
现很多担保公司对于担保期间的设定并不重视，有的保证合同不设定保证期间，有的设定早于主债务合同履行期限届满的期间，这种设定都是被视为未约定保证期间。
一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。因此，在未约定保证期间的情况下，债权人的权利实现期间就会大大缩短，极易因一时疏忽而使债权无法得到实现。
2、甲方委托乙方担保的保证期间，按贷款机构的要求执行。
第三条费用与支付
1、为签订本合同，乙方需就甲方提供的情况与资料进行调查与核实，为此，甲方需向乙方支付调查费￥_____________元。对此费用，乙方开始相关工作即有权向甲方收取，本合同的签订即表明乙方已满足取得此费用的条件，即便此后甲方与贷款机构之间的借款合同未能签订、或者乙方与贷款机构之间的担保合同未能签订、或者其他原因导致甲方与贷款机构之间的借款合同未能履行，甲方均不得要求乙方退还已收调查费。
2、就本合同约定担保服务，甲方应在本合同生效后________日内向乙方支付担保费（￥__________元）。该担保费限于第一条所确定之担保费务期限，若因任何原因导致上述担保债务全部或部分偿还期限延长的，甲方应向乙方追加担保费，标准为每月￥_________元。
3、乙方向甲方收取担保费的条件为乙方与债权人订立保证担保合同，因此，自乙方与债权人订立担保合同之日起，甲方不得因任何原因要求乙方退还担保费或者以担保费冲抵其他应支付给乙方的费用。
4、本合同所提及之必要费用、因代偿而发生的费用等乙方主张的.费用包括但不限于律师服务费、鉴定费、公告费、查档费、查档材料复印费、阅卷材料复印费、邮寄费、国际电话费、专家论证会费、差旅费、拍卖费、评估费、执行费等。
风险提示：
违约责任条款的设定通常情况下是为了促使合同各方当事人信守约定、严格履行合同的保障性举措，但是，对债权人而言，它又是变通、确保债务人不履行借款合同时，对合同借款期限届满后超出法律规定利息部分实现的重要手段和杠杆。违约责任即可以强化债权人的权利。但约定不当的，也可能使债权人受偿范围受限。
第四条履约保证金为确保甲方按时偿还担保债务，甲方在本合同生效后_________日内向乙方交纳履约保证金_______元整。对此履约保证金，在甲方按期偿还担保债务的情况下，乙方应按甲方要求及时退还，不计利息；如果甲方未能按期清偿担保债务，则该履约保证金为违约金，归乙方所有，甲方无权要求乙方退还。
第五条反担保措施
1、就乙方担保可能承担的代偿责任，甲方提供以下方式的反担保：
（1）由_______________________________________________提供连带责任保证反担保；
（2）由_______________________________________________提供连带责任保证反担保；
（3）由_______________________________________________提供连带责任保证反担保；
（4）由_______________________________________________提供抵押反担保；
（5）由_______________________________________________提供抵押反担保；
（6）由_______________________________________________提供抵押反担保；
2、本条约定反担保措施，由乙方与反担保人另行签订反担保合同，抵押或者质押反担保合同依法需登记生效的，应依法办理登记。
3、本合同的签订不具有乙方向贷款机构提供担保的意思表示，乙方承担的保证责任以乙方与贷款机构签订的保证合同为准。
第六条代偿与追偿
1、甲方应严格遵守与贷款机构签订的借款合同，以避免乙方因担保而承担代偿责任；
2、如果甲方逾期偿还队贷款机构的债务，导致贷款机构向乙方主张担保权的，乙方可依据贷款机构的要求承担保证责任，而无需就贷款机构主张权利的合理性进行审查。乙方承担保证责任履行代偿义务后，有权立即就代偿金额和因此而产生的必要费用向甲方追偿。贷款机构主张权利有误的，由甲方自行向贷款机构抗辩。
3、乙方代偿后可随时就代偿金额和发生的费用向甲方追偿，甲方应在乙方要求的期限内向乙方清偿，并按已代偿金额每日万分之五自乙方代偿之日起至清偿之日止向乙方支付垫资期间利息。
第七条合同解除
乙方在收到前述全部担保费和履约保证金后与债券人签订担保合同，但由于甲方或者贷款机构的原因导致担保合同未能签订的，乙方不承担任何责任。在此情况下，甲方可以书面申请解除本合同，乙方在收到甲方解除本合同的书面通知后退还已收担保费及履约保证金，不计利息。
第八条违约责任
风险提示：
违约责任条款的设定通常情况下是为了促使合同各方当事人信守约定、严格履行合同的保障性举措，但是，对债权人而言，它又是变通、确保债务人不履行借款合同时，对合同借款期限届满后超出法律规定利息部分实现的重要手段和杠杆。违约责任即可以强化债权人的权利。但约定不当的，也可能使债权人受偿范围受限。
1、甲方逾期履行担保债务，导致贷款机构向乙方主张权利的，除本合同第四条约定外，还应另行按逾期偿还金额的10%向乙方支付违约金。
2、乙方承担代偿义务后向甲方追偿时，甲方逾期向乙方清偿的，应按逾期额每日向乙方支付逾期付款利息。
3、乙方代偿后向甲方追偿，而甲方违反第六条约定逾期未向乙方清偿的，如果乙方提起诉讼，则乙方为提起诉讼而支付的全部律师服务费以及其他费用，包括但不限于鉴定费、公证费、公告费、查档费、查档材料复印费、阅卷材料复印费、特快专递费、国际电话费、专家论证会费、差旅费等由甲方承担。
第九条争议解决
因履行本合同发生争议，双方不能协商解决时，任何一方提起诉讼的，均由乙方所在地人民法院管辖。
第十条其他约定
1、____________________；
2、____________________。
第十一条生效条件与文本
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同一式______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。
甲方：
法定/授权代表人：
_______年____月____日
乙方：
法定/授权代表人：
_______年____月____日
贷款保证金合同范本
按揭贷款保证金是银行在按揭贷款过程中按照贷款总额的一定比例向开发商收取的钱，并承担按揭贷款的连带保证责任，直至房产证办理出来并完成抵押登记后，银行才将按揭贷款保证金退回开发商。
以下是合同网小编整理的“贷款保证金合同范本”，仅供大家参考。
贷款保证金合同范本【范本一】：贷款保证金合同
合同编号：
签约地点：
贷款方：
借款方：
担保方：
借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并聘请 作为担保人，贷款方已审查批准，经三方（或双方协商），特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 借款方为了 的需要，现申请向贷款方借款 人民币（币种） 元（大写）。
第二条 借款利率：本合同所涉借款利率为日 。借款时间以对应日为准（即借款日与还款日都在利息计算范围内）
第三条 借款和还款期限
1、借款时间共_ __天 ，自 年 月 日起至 年 月 日止。
借款保证金合同范本
2、还款期限如下： 还款时间为 年 月 日。 （请于还款日16：00时之前将应还借款打入贷款方指定帐户）
3、付息方式：借款利率为日 提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。
第四条担保条款
1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。
2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务 本金 利息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。
3、担保费用：借款人按照贷款额元的 ﹪向担保人缴纳担保费用。
第五条 各方权利与义务
1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动（贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动情况，乙方必须无条件配合甲方的审查）。
2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。
3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。
5、担保方承担保证责任后，有权向债务人（借款人）追偿。
第六条 违约责任
1、借款方的违约责任
A。借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5‰罚息。
B。借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5‰要求借款方支付违约金。
合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。
C。如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。
D。借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。
2、贷款方的违约责任
贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。
第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。
第八条其他
本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。
本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份；合同副本一式，报送等有关单位（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）各留存一份。
贷款方：
法定代表人：
身份证号：
电话号码：
借款方：
法定代表人：
身份证号：
电话号码：
担保方：
法定代表人：
身份证号：
电话号码：
贷款保证金合同范本【范本二】：按揭贷款保证金合同
抵押权人：_______________ (贷款人)
抵押人：_________________ (借款人)
担保人：_________________ (担保人)
第一条 总 则
抵押权人与抵押人于____年___月___日会同担保人签订本房产按揭贷款合同(下称“合同”)，抵押人同意以其与担保人签订之房产买卖合同项下之全部权益抵押予抵押权人，赋予抵押权人以第一优先抵押权，并愿意履行合同全部条款；抵押权人向抵押人提供一定期抵押贷款，作为抵押人购置抵押物业之部分楼款。担保人同意承担该笔贷款之担保责任。
经三方协商，特订立本合同，应予遵照执行。
第二条 贷款内容
一、贷款金额____币____元整。抵押人在此不可撤销地授权抵押权人，将此笔贷款全部以抵押人购楼款名义，存人售房单位账户。
二、贷款期限从____年___月____日至____年____月____日共___月。
三、贷款利率：月息___‰。如遇国家利率调整，贷款利率相应调整。
第三条 还本付息
一、本合同项下之贷款本金及其相应利息以分期付款等额偿还的方式还本付息。期数_______每期应缴付本____息____(不包括利率调整带来之应缴金额变动)，首期还款日_______。
二、抵押人必须在抵押权人处开立存款账户。抵押人并不可撤销地授权抵押权人，对与本抵押贷款有关之本息和一切费用，可照付该账户，若因此而引致该账户发生透支，概由抵押人承担偿还之责。
三、如果抵押人未能按规定及时缴付本息时，抵押人必须立即补付期款及逾期利息。抵押权人并有权在原利率基础上，向抵押人加收20%以上的罚息。抵押人所欠利息，按日累积计收。
第四条 提前还款
一、抵押人自愿提早缴付本合同规定之部分或全部款项时，需提前1个月以书面形式通知抵押权人并经认可，且应给予抵押权人相等于该部分或全部款项1个月利息之补偿金。
二、在下列所述之任何情况下，抵押权人有权要求抵押人立即提前清还部分或全部实际贷款额，及/或立即追讨担保人。
1。抵押人及/或担保人违反本合同之任何条款。
2。抵押人及/或担保人有不正当或违法经营。
3。抵押人及/或担保人发生任何之重大变化而影响其履行本合同条款能力。
4。抵押人舍弃抵押房产。
第五条 手续费及其他费用
一、抵押贷款手续费：抵押人应按贷款金额的3‰。缴付手续费，在贷款日一次性付清。抵押权人在任何情况下都不予退还该笔手续费。
二、抵押贷款文件及保管费：抵押人在贷款日一次性付￥100元整。
三、公证费用及抵押登记费用：
有关本合同所涉及之公证及抵押等费用，全部由抵押人支付。
四、由于抵押人及／或担保人的原因引致抵押权人采取正当行为而引起的费用，概由抵押人及／或担保人负责偿还，且该项费用自发生之日起至收到之日止，同样按日累积计收利息。
第六条 房产抵押
一、本合同项下的房产抵押是指抵押人与担保人签订之“房产买卖合同”内抵押人全部权益抵押，包括：
1．房产物业建筑期内（售房单位发出入伙通知书日期之前）抵押人之权益抵押。
2．售房单位发出入伙通知书后抵押人之房产物业抵押（见附表）。
二、抵押房产物业登记：
1．物业建筑期之购房权益抵押应向深圳市房地产权登记处办理抵押备案。抵押人之“房产买卖合同”及由售房单位出具之“已缴清楼价款证明书”等交由抵押权人收执和保管。
2．物业建成人伙即办理房产物业抵押登记，抵押物业之《房产权证书》由担保方负责办妥并交由抵押权人收执和保管。
三、抵押房产物业的保险
1．抵押人须在规定时间内，到抵押权人指定的保险公司并按抵押权人指定的'险种投保。保险标的为本合同项下之抵押房产。投保金额不少于重新购置抵押房产金额之全险。在贷款本息还清之前，抵押人不得以任何理由中断保险，否则由此引起的一切费用及损失，概由抵押人承担。
2．保险单上必须注明抵押权人为保险第一受益人，且不得附有任何有损于抵押权人权益和权力的限制条件，或任何不负责赔偿之金额（除非经抵押权人书面同意），保单正本由抵押权人执管。
3．若上述保险赔偿金额数，不足以赔付抵押人所欠抵押权人的欠款时，抵押权人有权向抵押人及／或担保人追偿，直到全部收回。
4．倘该房产在本合同有效期内受到损坏，而保险公司认为修理损坏部分符合经济原则者，则保单项下赔偿金将用于修理损坏部分。
四、抵押之解除：该抵押人依时清还抵押权人一切款项，并履行合同全部条款及其他所有义务后，抵押权人即须在抵押人要求及承担有关费用之情况下，解除在抵押合同中对有关抵押房产的抵押权益，并退回抵押物业之“房产权证书”及“房产买卖合同”，另具函深圳市房产地权登记处将该项抵押物之抵押登记予以注销。
五、抵押物之处分
1．抵押人逾期30天仍未清缴全部应付款项或抵押权人按本合同规定要求抵押人立即提前归还部分或全部欠款而不得时，抵押权人即可通过拍卖、转让、出租抵押物等形式行使其处分抵押物之权力。
2．抵押权人处分抵押物所得价款在依次扣除处分该抵押物而支出的一切费用、所欠之一切税款及抵押人根据此合同一切应付之费用及杂费后，扣还抵押人所欠贷款及应付利息。如有余款，抵押人将其退还抵押人或其他有权收取之士，如不足，抵押权人有权另行追索抵押人及／担保人。
3．抵押权人于运用其权力及权利时，而令抵押人受到不能控制之损失，抵押权人概不负责。
第七条 抵押人声明及保证
抵押人在遵守本合同其他条款的同时，还作声明及保证如下：
一、向抵押权人提供一切资料均真实可靠，无任何伪造和隐瞒事实之处。
二、未经抵押权人同意，抵押人不得将上述抵押房产全部或部分以任何形式处置。如上述抵押房产之全部或部分发生毁损，不论何原因所致，亦不论何人之过失，均由抵押人负全部责任，并向抵押权人赔偿由此引起的一切损失。
三、抵押人将抵押房产出租必须事先征得抵押权人书面同意，且租约内必须订明：抵押人背约时，由抵押权人发函日起计1个月内，租客即须迁出。
四、如担保人代抵押人偿还全部欠款，抵押人同意抵押权人将抵押物业权益转给担保人，担保人有权以任何形式处分抵押物并对抵押人有追索权，抵押人对担保人则没有反索权。
五、按照抵押权人合理之请求采取一切措施及签订一切有关文件，以确保抵押权人之合法权益。
第八条 担保人及担保责任
一、担保人是中华人民共和国的企业法人，是本合同项下抵押权益之房产买卖合同的卖方，也是本合同项下贷款抵押人的介绍人及担保人，承担无条件及不可撤销担保责任如下：
1．担保额度：以本合同项下贷款本息及与本合同引起有关之诉讼费用为限。
2．担保期限：以本合同生效日起至担保人交付房产，发出入伙通知书和办妥房产权证并交与抵押权人止。
二、担保人保证按抵押权益之房产买卖合同的要求，准时、按质完成抵押物业的建造工程，抵押权人对此不负任何责任。
第九条 抵押权人在核实已收齐全部贷款文件后起3天内须将贷款金额全数贷出。
第十条 其他
一、对本合同任何条款，各方均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。
二、在本合同履行期间，抵押权人对抵押人任何违约或延误行为施以的任何宽容、宽限或延缓履行本合同享有的权益和权力，均不能损害、影响或限制抵押权人依本合同和有关法律规定的债权人应享有的一切权益和权力。
三、本合同不论因何种原因而在法律上成为无效合同、或部分条款无效，抵押人和担保人仍应履行一切还款责任。若发生上述情况，抵押权人有权终止本合同，并立即向担保人和抵押人追偿欠款休息及其他有关款项。
四、抵押权人向抵押人和担保人讨还欠款时，只须提供抵押权人签发之欠款数目单（有明显错误者例外），即作为抵押人和担保人所欠之确数证据，抵押人和担保人不得异议。
五、未尽事宜，按照_________及有关法规执行。
第十一条 本合同按中华人民共和国法律订立，并受其保障。
第十二条 附则
一、本合同须由三方代表签字，并经_________公证。
二、本合同以抵押权人贷出款项之日期作为合同生效日。
三、本合同内所述之附表一、二，抵押贷款申请书，借款借据及抵押人与担保人所签订之房产买卖合同为本合约不可分割之一部分。
四、本合同用中文书写，一式_________份，均具有同等效力，抵押人抵押权人、担保人各执_________份，公证处、登记处各存档一份。
借款人 贷款人
借款单位（公章 ） 贷款单位（公章）
法定代表人（签字） 负责人（签字）
经办人（签字） 经办人（签字）
担保人
保证人（章）
法定代表人（签字）
经办人（签字）
鉴（公）证意见：
经 办 人：
鉴（公）证机关（章）
年 月 日
（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）
附件
一、抵押人资料
抵押人（业主）姓名：（中文） （英文）
性别： 年龄： 身份证号码：
工作单位： 电话：
配偶姓名： 年龄： 身份证号码：
工作单位： 电话：
家庭住址： 电话：
二、抵押物详情
房产地址：
大厦名称： 楼宇座别： 楼数：
年期： 面积（建筑） 用途： 购入价： 房地产买卖合同公证编号：（ ）证房售字第 号
贷款保证金合同范本【范本三】：抵押贷款保证金协议书
甲方（借款方）：
乙方（放款方）：
甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。
一、甲方自愿用自购土地 亩，地址： 及其上所建工程 平方米做为抵押贷款，贷款额度为1年年利息为，第2年年利息为15。6% ，第3年及以后年利息均为15。6%。手续费为申请款项总额的5%一次性收取，合同另行签定。
二、本次抵押贷款收取保证金
三、乙方保证保证金到位后15个工作日内放款。如果由于乙方原因在约定期限内未放款成功，在15个工作日内，原款退回；15个工作日外，双倍返还保证金。若甲方同意延期贷款，双方协商再议。若甲方在15个工作日内，资料未准备齐或不要此款项，导致无法办理抵押放款，保证金不退。
甲 方： 乙 方：
法 人 代表： 法 人 代表：
身份证号码： 身份证号码：
日 期： 日 期：
贷款保证金合同范本【范本四】：简单的贷款保证金合同
甲方：
乙方（贷款人）：
现有乙方 认购由甲方开发建设的明珠花园小区 楼 单元 号房，面积为 。乙方选择按揭贷款付款方式，并确定由甲方（嘉峪关市红日房地产开发有限公司）为乙方代做担保，为了使乙方能更好的履行贷款合同，经甲乙双方协商一致达成如下协议：
一、乙方自愿向甲方缴纳现金壹万元整（小写：10000元）作为还款保证金，如乙方因个人原因未按时、足额向银行还本付息，甲方有权从保证金中扣除相应的金额向银行还本付息，并同时每次从乙方保证金中扣除违约金贰仟元（小写：￥2000元）；
二、如乙方有恶意拖欠贷款行为，按《商品房买卖合同》附件五相关约定执行；
三、自乙方在银行成功办理按揭贷款并获放款之日起一年内，若无拖欠银行按揭贷款现象，甲方全额退还乙方保证金；若乙方有拖欠贷款行为，则甲方在扣除违约金及应向银行支付的本息后将剩余的保证金退还乙方；
四、本协议在执行过程当中发生任何纠纷，甲乙双方可协商解决，协商不成的可依法向人民法院起诉；
五、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
年月日
延伸阅读：银行按揭贷款保证金担保
银行按揭贷款保证金担保在银行界普遍存在。通常的做法是银行与房地产开发企业(以下简称开发商)签订《个人购房贷款项目合作协议》以及《个人购房担保借款合同》，并在合同上约定，银行为开发商开发楼盘的购房人发放住房按揭贷款，而开发商在银行开立保证金专户，并按着发放贷款余额的一定比例存入保证金，为银行的按揭贷款提供担保。当购房借款人取得房地产证，并办妥以银行为抵押权人的抵押登记手续后，银行将保证金账户中的对应保证金退还给开发商。
在此期间内，若购房借款人未按合同约定按期还本付息的，由开发商代为偿还，银行有权直接从保证金账户中扣划相关款项。按揭贷款保证金的意义按揭贷款保证金担保为银行的按揭贷款提供了第二还款来源，对于维护银行的资金安全具有重要意义。开发商在按揭贷款中的风险“按揭”犹如一把双刃剑，虽然为开发商回流资金提供了一臂之力，但是其中的风险也已经点点滴滴渗透于开发商的房屋销售过程中。
在购房人没有取得房屋所有权证之前，因为各种复杂的情况，银行随时可能要求开发商提供连带保证责任，因而引发的各方风险也会接踵而至。银行在按揭贷款的风险保证金账户中的资金被法院冻结、扣划的情形时有发生，原因在于法院有时认为该保证金担保不属于动产质押，不能具有对抗第三人的效力，亦即银行并无优先受偿权。风险最小化的建议双方风险最小的最好办法还是双方都有防范法律意识，采用有效措施完善与各方当事人之间的合同，使风险完全掌控在自身的视野范围内，进而将风险降至最小化。完全避免风险或者置之不理的态度都是不正确的。
同时，最高人民法院也有必要对金钱动产质押的设定方式做更进一步的解释，对目前各商业银行普遍采用的保证金质押方式予以认可并规范其操作形式。只有相关法律法规完善了，分清了双方各自的权利和义务，才能更好地解决这类争执纠纷。
相信《保证合同系列五篇》一文能让您有很多收获！“幼儿教师教育网”是您了解幼师资料，工作计划的必备网站，请您收藏yjs21.com。同时，编辑还为您精选准备了保证合同专题，希望您能喜欢！
最新文章
.png)
.png)
.png)
