该如何来草拟一份合同呢？合同可以降低违约风险，促进社会经济快速高效发展。合同的主要作用，在于约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，幼儿教师教育网的编辑在翻阅中发现了一篇十分实用的“工程劳务合同”，感谢您对本文的关注欢迎光临！
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方协商，就甲方施工的阳光绿景小区1#楼工程的防水分包工程给乙方施工达成如下协议：_________________
一、工程名称：_________________
二、工程地点：_________________
三、承包形式：_________________人工费、材料费
四、承包范围：_________________屋面、厨房、卫生间防水卷材材料费和人工费。
五、工期：_________________乙方必须按照甲方要求的施工进度形象规定的日期完成工程形象并保证工程质量，若不能按时完成规定工期，每拖延一天罚款
六、工程造价：_________________
1、SBS120防水卷材费用按照实际成活面积计算，300g/㎡型防水卷材14元/㎡，400g/㎡型防水卷材16元/㎡。
七、结算方式：_________________
1、按实际成活面积结算。
监理、质监站验收合格后，结算后付清余款。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
新砌石坎施工劳务承包合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就《十面埋伏》拍摄外景地挡土墙工程劳动力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
1.工程承包范围：该挡土墙工程施工图纸中挖孔灌注抗滑桩和条石挡土墙的基槽基坑土石方挖运和混凝土浇筑，垫层混凝土浇筑条石安砌等。
工程工期：开工日期：2010年 元 月26 日，完工日期：2010年3月30日，总日历天数60 天。
2.工程质量标准：所承包工程范围内的工程质量必须达到施工验收规范的合格标准，开挖深度以地勘及监理设计的要求为准。
3.承包方式、价格及包含的内容：挖孔桩的井圈，土石方挖运和混凝土浇筑全部工作内容以土石方量按综合单价元/立方米（人工开挖）；挡土墙清里基底元/立方米；毛条石挡土墙安砌元/立方米；本合同单价为一次包干价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变化。
承包价格包括施工期间乙方的各类风险，机具费用；各类材料的场内二次搬运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆，预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。
4.结算办法及付款方式：按实收方计算工程量，按第五条的单价进行决算，工程完工后一次结清。
5.乙方责任和义务
遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、劳动保护等工作。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
6.施工验收：乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。乙方施工质量不合格时，乙方应无偿修复并赔偿材料损耗，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方签字后生效。
项目经理（签字）：负责人（签字）：
二〇一〇年元月二十六日
甲方：______________________________
乙方：______________________________
经甲乙双方共同协商，甲方将位于砖混构造民房交由乙方承建，为了使工程能按质、按量、按时完成，根据《中华人民共和国合同法》，签订以下协议：
一、工程名称：
砖混构造柱一楼一底共二层民房（总面积约平方米），其中：第一层层高背面用水泥沙浆抿滑。
二、承包性质：
包工不包料，按主体建设实际投影面积计算，每平方米工价_________________元整（￥：______________________________元/平方米）。
三、承包范围：
工程从地脚圈梁、化粪池、室内装潢（铺瓷砖、卫生间、楼梯、钢化粉等属包工范围的）、围墙等所有主体和附属工程由乙方负责承建施工，达到平整光滑、美观。
四、双方的权利和义务：
工程均由甲乙双方协商的建设方案进行施工，在施工过程中不要给甲方造成材料浪费，合理使用，如有需要更改的地方经甲方同意后方可更改。
电、路畅通，提供必要的建筑材料；
震动器、模板、顶衬及施工工具由乙方提供；
浇柱必须使用搅拌机并且有振动器振动，浇柱必须使用插入式振动器振动；
光滑，瓷砖的角线及平整度必须符合建筑质量要求；
5、乙方要严格遵照甲方的要求，按国家颁布的现行有关设计施工规范行政标准施工，为确保工程质量，如发现质量达不到甲方要求，甲方有权责令乙方停工或返工，若不改正，甲方有权单方终止合同并拒付工程款。
6、乙方及临时工的食宿由乙方自行解决，甲方不再提供任何费用。
7、在施工过程中，安全第一，闲杂人员不得进入施工现场，乙方必须按国家的安全生产规定施工，在施工过程中造成各种意外事故，一切责任由乙方负责。
乙方所需的建材，必须事先通知甲方，乙方不能以任何借口私自停工。
甲方负责把材料运到工地，其它由乙方自行解决。
双方均有权提供建议和要求，并有义务接受对方的合理化建议，要求难以达成一致的，按甲方意见处理。
因不可抗力因素所造成的损失，由双方共同承担。
五、施工及工程质量要求：
按国家民用建筑标准和图纸要求进行施工，未明确的由双方共同协商，必须符合质检要求。
美观为宜。若铺地板砖、刷钢化粉的施工人员不是一伙的，单项施工完毕，施工人员必须将室内的残渣清干净。
2、楼梯踩步贴地板砖，竖面贴地板砖，面积按投影面积计算，不按斜度计算。墙体右山墙和内墙为18厘米厚，卫生间及厨房门墙为12厘米，干后刮两道钢化粉。
3、乙方在施工期间不得随意浪费材料，原则上当天的浆料必须当天用完，浆号必须符合建筑标准所需的浆号。
，由乙方承担，甲方概不负责。
5、整幢房屋的主体和附属工程建设的质量，甲方聘请建设质量监督管理部门会同乙方共同进行质量验收，若达不到验收标准需返工的部分，工料全部由乙方承担。
六、工期要求：
乙方必须按甲方测定好的时间进行浇制，施工日期从_________年____月____日起至_________年____月____日，全部工程必须在年月日前竣工验收，交付使用。
七、乙方每建好一层结束后支付工价4000元，以后按工程进度付款。
工程完工，经验收合格后，付清所余工价。
八、违约责任：
1、新建房保修期为二年，若出现下列情况，甲方不得以任何借口不维修，保修和维修的工料由乙方自负。
①板面、墙体等出现裂缝（板面细小线缝在；
②房屋出现坍塌跳壳、顶板脱落；
③其它因建筑质量不合格而引起的损失。
乙双方有权单方解除合同，违约造成的所有损失均由违约方承担。
如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决，此合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方不得在合同中做任何改动（除允许对方同意外），此合同从签字之日生效，在工程全部完工验收合格、结账完毕自行终止。
甲方（签字盖手印）：__________
乙方（签字盖手印）：__________
_____年_____月_____日
1、本工程总体施工进度紧、质量要求高，要求乙方全体施工人员要有吃大苦、耐大劳的精神，在甲方现场工长的统一调配下，按总体工期的进度计划按时、保质、保量、安全的完成本项工程任务。
2、桥梁主体总体施工工期为天。
3、乙方必须严格按照签定的合同工期及施工中甲方的周进度计划及时组织安排技术力量和劳动力。若因农忙或其他人为因素不能按时完成，拖延一天乙方向甲方支付违约金1000元,以此类推。
4、若有人力不可抗拒的因素不能按时完成合同工期，应由甲方现场工长签工期顺延起止单，否则按第3条执行。
5、钢筋施工过程的所有工序，严格按国家现行的施工规范及操作规程执行，做到层层把关，达到设计和施工质量验收规范要求。
6 、要求乙方全体施工人员必须具有有强烈的规范意识和质量意识，施工过程中应加强工人素质教育，对屡教不改者甲方有权要求其无条件退场。
7 、钢筋工程中保证项目及基本项目严格按规范把关，实测项目必须在允许偏差范围内，主体结构验收整体必须达到97%以上。造成隐蔽验收不合格，每次乙方向甲方支付违约金￥1000元。整改不合格者，按50%递增交纳违约金。
8、钢筋绑扎成型后，做好成品保护尤其重要。在砼浇筑过程中乙方必须派专人看守修复，此人必须具有高度责任心保证其成型质量。如果扫描钢筋保护层不合格，乙方承担所发生的全部费用，并向甲方支付违约金1000元/次。
9、做好各班组施工期间的互相配合，不得破坏其他班组的工作成品。
甲方名称：
乙方名称：
依照《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿协商一致的原则订立本合同。
一、劳动合同期限
甲、乙双方选择以下第 种形式确定劳动合同期限：
1、有固定期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、无固定期限：自 年 月 日起至 止。
3、以完成一定的工作任务为期限：自 年 月 日起至 完成时止。
二、工作内容和工作时间
乙方应按照甲方的需求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。
法规和甲方依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成施工任务。
三、甲方的权利、义务
1、组建与工程相适应的现场管理机构，组织实施施工管理的各项工作。
质量交底并提供相关技术资料。
水源接点。
工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。
5、审核乙方提交的验工计价资料，按本合同约定，办理劳务结算手续，向乙方支付劳务费。
环境保护、职业健康安全的措施。
7、当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。
监理、设计单位及有关部门进行联系协调。
购货款等一切付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。
甲方应对乙方人员进行上岗前的安全、质量、环保培训和教育。在施工现场，采取必要的安全措施。
甲方应当依法参加工伤保险，应当预防现场安全事故发生，避免和减少职业病危害。
四、乙方的权利、义务
施工规范进行施工作业。
2、出具身体健康证明及具有相应资格证书，能满足施工的需要。
施工规范、验收标准、有关技术交底进行施工，确保工程质量达到约定的标准;加强自身安全学习，增强自我防范意识，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全;严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定;承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、乙方不得将本合同项的作业内容转包或再分包给他人，否则甲方有权解除合同。
构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电路、线路等保护和防护工作。
租赁、买卖等一切合同，与甲方无关。乙方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由乙方履行和承担责任。
7、由乙方对进场工人进行造册登记报甲方备案，所有工人工资按工资单由甲方直接发放。不允许代领和委托，以免发生不必要的经济纠纷。
8、按甲方要求提交各类报表，完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收。
9、负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。
严格服从甲方指令。如在现场发生争议，乙方应通过正常和正确的途径向甲方负责人反映情况，决不充许带着情绪工作，消极怠工，故意拖延和制造质量、安全隐患，或串连集体罢工、上访。如出现类似情况，给甲方工程造成的经济损失政治影响，甲方将追究其经济和法律责任，并清退出场。
乙方在工休时，要自我约束，不允许随意流串，更不允许在外留宿，酗酒闹市，打架斗欧，杜绝监守自盗，偷卖工程材料。对于因个人原因出现的治安、刑事案件，责任自负。
对于自然灾害造成乙方人员人身伤亡，甲方不承担任何责任。如在施工现场发生的安全事故，应分清事故责任，根据责任比例比照国家及山西省工伤事故处理相关条例办理。
五、工费结费方式
1、本合同工作内容无预付款。
2、甲方对乙方的所有支付，包括扣减或冲帐方式。
3、甲方应付款总和，不得超过合同总额。
4、双方约定在每月应支付乙方款额中，甲方扣留 %作为质量保证金。乙方完成规定任务本合同终止对一次性无息付清。
5、如业主未将工程款按约支付给甲方，根据风险分担原则，双方约定，甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任。
6、根据所在项目统一的工序分包单价。工序分包单价中已包含完成该工序的全部附属工作内容。
7、乙方在所承担劳务项目全部完工之日起7天内，根据实际完成的实物工程量和工序分包单价向甲方提交劳务费结算书，逾期不提交，结算延期责任自负。
8、甲方接到乙方结算书后28天内进行审查核定，给予确认或者提出修改意见。最终结算书由甲方统一编制。
六、违约责任
1、 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任。
1.1 不按约定向乙方支付合同款额时，但本合同三项9和五项5条款的约定除外。
1.2 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2、 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任。
2.1 乙方未按合同约定工期完成任务，工期每延误一日，按工序劳务费总价的 1 %承担违约责任。
重作、返修、返工等一切损失由乙方承担，赔偿数额据实结算。
2.3 未经甲方同意，乙方擅自退场，应赔偿甲方由此造成的一切损失。
2.4 其他违约，依据《合同法》规定承担相应责任。
2.5 因乙方不服从甲方管理，不服从甲方指令，不遵守甲方根据业主要求所作的合理调整，影响了工期和质量，甲方有权视情况对乙方清退出场。
3.甲方对乙方的清退出场的处理。
3.1甲方支付乙方的工程款按乙方完成工程成品量的70﹪结算，并扣留质量保证金，质量保证金待工程验收合格后支付。
3.2乙方出场前应保证所使用甲方机械和工具的完好性并按领用时数量归还，损坏丢失部分从乙方工程款中扣留。
七、合同变更和解除
解除本合同。协商未达成书面协议前，仍执行本合同。
2、乙方将本合同转包或再分包给他人时，或乙方的工作能力，技术水平满足不了合同要求时，甲方有权单方解除合同。
八、补充条款
本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。
九、合同生效、终止
本合同自签字盖章之时起生效，自双方履行完全合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。
十、本合同附件与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
一、题目：探究工程劳务合同的履行和解除方式
工程劳务合同是指施工企业与从事工程建设的劳务人员之间所订立的为完成建设工程所提供的劳务关系，属于一种特殊的劳动合同。本文将针对工程劳务合同的履行和解除方式进行探究。
一、工程劳务合同的履行方式
工程劳务合同主要包括三方面的履行方式：工程建设合同的履行、劳务人员与企业之间的履行、劳务人员与所属队伍之间的履行。
1、工程建设合同的履行
工程劳务合同属于工程建设合同的一种，其履行首先需要完成工程建设合同的履行。工程建设合同主要包括技术、质量、安全、进度等方面的要求，因此需要在符合法律法规和技术标准的前提下，确保工程质量、达到技术水平、控制进度等要求。
2、劳务人员与企业之间的履行
在工程建设合同的履行过程中，施工企业需要向劳务人员提供工作机会，为其发放薪资、提供劳动保险、提供劳动保护等合法权益。劳务人员需要按照施工企业的要求，按时按量完成工作任务，保证工程质量以及进度要求。同时，劳务人员需要在工作期间认真遵守企业的安全生产措施，切勿违反国家相关法律法规。
3、劳务人员与所属队伍之间的履行
劳务人员在工作的同时还需要与所属队伍之间进行履行。队伍负责人一般拥有一定的专业知识和管理能力，需要对劳务人员进行指导、培训、管理等方面的工作。劳务人员需要积极配合队伍负责人的管理和要求，保持团结协作的精神，共同完成工程建设。
二、工程劳务合同的解除方式
工程劳务合同的解除主要有以下三种方式：协商解除、法定解除和违约解除。
1、协商解除
双方在共同协商的情况下可以随时解除工程劳务合同，一般需要进行书面的解除协议。在解除协议中一般会对解除的原因以及可能涉及到的经济赔偿等方面进行约定。
2、法定解除
在工程劳务合同中规定了的情况下，可以按照法律法规的要求进行解除。比如工程建设合同无法完成的情况下，可以解除工程劳务合同等。
3、违约解除
违约解除是最常见的一种，一般是由于一方未能履行合同规定的义务而引起的。被违约的一方有权依照法律规定，要求对方承担违约责任，同时还可以解除工程劳务合同。但是，在解除合同后可能会涉及到经济赔偿等问题，需要进行协商。
三、结论：
本文主要从工程劳务合同的履行和解除方式两个方面进行了探究。工程劳务合同是一种特殊的劳动合同，需要双方共同履行。在履行过程中，需要确保工程质量以及劳务人员的合法权益。同时，工程劳务合同的解除主要有协商解除、法定解除和违约解除三种方式，需要根据具体情况进行选择。在工程劳务合同的签订和履行过程中，需要遵守国家相关法律法规，确保合法合规。
工程劳务清包施工合同
发包人（全称）： 建筑工程有限公司
承包人（全称）： 建筑劳务有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任。订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、合同承包模式
1、本工程采用劳务清包工模式，劳务主材、机械、设备由甲方提供，人工、辅材由乙方提供。
2、合同总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包项目所有工作内容需要的劳务、安装、质检（自检）、管理、环境保护、劳动防护、调遣（进出场）、临时工程（建设、拆除与恢复）、缺陷修复、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。
三、承包范围及内容
（一）承包内容：
1、（1）甲方负责主材，即：钢材、商品砼、水泥、砂、石子；
（2）其余工程：搅拌机搭设、场地硬化、模板安装、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。
2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。
3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费用由甲方承担，乙方工人生活用水由甲方承担。
4、施工用电由甲方提供二级配电箱、电源线至三级配电箱、机械设备。施工用电费用由甲方承担，乙方工人生活用电由甲方承担。
5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料顺利到场，施工现场内的降排水及雨后基坑（槽）内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由甲方承担。
6.该工程施工图中（不包括专业分包和建设单位指定分包）的所有内容，但是农贸市场，摊位砌体，粘贴不在该范围。
（二）承包范围
人工费+辅材费+周转材料费+分包配合费+安全文明施工费，(包括但不限于附件1所列工作范围)
1、人工：
该工程施工图中所包含的全部工作内容用工（除专业分包、业主指定分包外）及零星用工（零星用工包括：业主和发包人分包工程的配合用工、安全文明施工用工、配合材料用工、配合安装用工、配合CI用工、大门保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等，(不包括后勤行政用工）。包括但不限于以下工程：
模板工程：包括放线、配模、搭架、支模、图纸范围内的预埋件预埋、拆模、模板加工机械保养及维修、及二装模板用工，竖向采用黑色覆膜板，横向采用红色覆膜板。
混凝土工程：商品混凝土、商品的混凝土接管、拆管、洗管、振捣、收光、养护等，以及所有配合测量放线工作用工。（含二装混凝土所有工作）。
钢筋工程：包括配合钢材卸车。转运、配料制作、绑扎、焊接及试件制作。（含钢筋的制作、安装、对焊、竖焊、绑扎丝、焊条、焊剂等一切相关的辅助材料）。钢筋机械连接材料由甲方负责。（机械由乙方提供）。
外架工程：脚手架搭拆（包括所需架管、扣件，防护所需的全部材料、钢丝绳、绳卡、安全网、密目网、脚手板等一切材料）用工。
砌体工程：砌筑用工（含各类材料转运）。
分包配合用工：指专业分包、业主指定分包的配合用工。施工图以外临设搭建工作用工。
生产区和生活区安全文明用工（包括保卫）。
2、材料：除碎石、河砂、沥青、玄武石、钢筋、混凝土、砂、石、水泥、砖（标砖、空心砖、配砖）、加气块、地砖、内墙砖、外墙砖、石材、止水钢板，止水丝杆，钢钯网之外所有材料。
3、机具：除挖掘机、装载机、货车（土方用）、砼输送泵（含泵管）之外所有机具。
4、临设：除房屋、床、工具柜之外所有的用品、用具。
（三）劳务作业内容：
（1）除专业分包和业主指定分包外的工作内容均在承包范围内；
（2）施工图以外临设搭建工作。譬如钢筋房、木工房等均在承包范围内；
（3）负责生产区和生活区安全文明管理。
（4）配合甲方专业施工员施工放线；负责木模、钢模支模放线。具体如下：
1、模板工程：木工房的搭设；圆盘台锯、平刨机、压刨机、套丝机等机械的定位；配合本工种的施工员施工放线、测标高；刨木枋、制作混凝土及钢筋支撑条，场内取材，木材的刨平刨直，模板制作及安装；预埋铁件、木枋等材料的场内运输；预埋铁件、安装完模板后的清扫木模杂质，浇捣混凝土时看护木模及修整；拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓，并将拆除的材料起钉并分类堆放整齐；模板、木枋和钢管运输到指定的地点堆放整齐，其所使用的钢管保养调直及扣件清洗；材料场内转运。
2、混凝土工程：用混凝土输送泵输送混凝土，搭拆输送管架子，安拆清洗输送管，配合移动输送泵就位，机尾的送料、清底、清机口；木模、钢模浇水润湿；配合本工种施工员测捣混凝土标高；部分混凝土人工传递、捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护；切割施工缝；堵泵时，负责混凝土的清理、回收利用。
3、钢筋工程：配合进场钢材的堆放；钢筋的翻样、制作、绑扎(按规范实施)、焊接；钢材和半成品钢筋的人力垂直、水平运输；钢筋安装；钢筋顶撑的制作及安装；钢筋套丝、套筒安装；配合本工种施工员放线；搭拆自用架子，清理模板内杂物，按设计要求绑扎成型放入模内；
4、施工脚手架工程：材料场内运输；预埋拉结点、立杆、驳接上扣、铺板绑扎、上下爬梯的搭设，立杆垫脚，挂水平兜网和密目网、制作安装卸料平台等全部操作过程；施工期间的加固维修、安全管理（防护）、架体的更改处理；完工拆除工作；卸料平台、防护棚、走道等的搭拆；拆架后的材料分类整理、绑扎及场内外运输，油漆维护(颜色与其它工区区分)。
5、砌体工程：调运砂浆、铺砂浆、铺砼砖和石材砖；人行道砖的水平和垂直运输；配合安装及专业分包预留预埋；其它与本工作有关的工作。
6、路面水稳层施工：按照专业施工员要求，配合水稳层摊铺设备，安排专业民工，进行水稳层施工、养护全部工作内容。
7、路面沥青砼施工：按照专业施工员要求，配合沥青洒铺车、沥青砼摊铺设备，安排专业民工，进行沥青路面施工全部工作内容。
8、钢筋砼承插管铺设施工：按照专业施工员要求，配合吊装设备，安排专业民工，进行钢筋砼承插管铺设施工全部工作内容。
9、路基填筑施工：按照专业施工员要求，配合路基施工设备，安排专业民工，进行路基填筑施工全部工作内容。
10、文明施工用工：
1）负责施工现场、大门外半径50m范围内的清洁，保持现场无积水、无垃圾、淤泥。
2）负责施工场地内标识牌及标语的安放、保洁。3）负责现场内材料堆码、清理。
4）负责外架上建筑垃圾清理、保持外架上整洁、无杂物。
5）负责保持施工现场的整洁。施工现场应随时清理，严禁乱倾乱倒，严禁高空抛洒建筑垃圾。将建筑垃圾清运到指定地点，并及时覆盖。
6）“四口、五临边”的清理保洁和防护。
7）保证施工现场无扬尘，无噪音污染，做好环境保护工作。
8）达到成都市安全文明施工标准化工地的要求，接受甲方、地方主管部门组织的检查和评比。
9）施工区域内的所有文明施工用工。
11、安全生产用工：
1）由乙方按每栋楼配置专职安全员1名，负责安全检查、巡视及维护；配合甲方安全员进行安全日常检查及维护。
2）当乙方因工作需要必须拆除相关防护时，乙方安全员需向甲方安全负责人书面申报，得到批准后方可拆除并及时修复。
3）负责安全生产日常工作和其它的安全保证工作。如拆模时的警戒，六级以上大风、暴雨等异常气候的预防措施。
4）负责安全标语、安全标识、安全示范区的布设及日常维护。5）施工区域内的一切安全生产用工。
12、材料、临水临电用工
1）负责进出场材料的上车、下车、堆码、点数。
2）负责现场材料按甲方项目部规定集中堆放、标识及场内（红线范围内）转运、清理、保护。
3）机电修理、保养清洗机具。
4）配合安装及专业分包工序工作。
13、零星用工:业主和发包人分包工程的配合用工、配合材料用工、配合机电用工、配合CI用工、大门口保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等.不包括后勤行政用工，为完成该工程主体、装饰所需的一切配合用工，即清单中所列单项为本工程的计费基础，其它未列出项目而工程上应实际发生的，该费用经甲乙双方综合考虑协商，不在报价中，单独计算。
14、其它用工：
1）、安监备案通过后活动板房基础、围墙、排水沟等临时设施的维护和修复；
2）、垫层保护、安放墙、柱中的拉结筋、木工用各种撑条、垫块制作运输及安放；自用材料的保管及管理。
3）、工程施工中产生的垃圾运送到指定地点堆放。与安装和其它工种
及队伍的配合，所有洞口的留设、封堵等。
4）、修补工种交叉作业中所造成的损坏，由分包单位支付。5）、垫块、现场小型构件的制作养护等。
6）、配合甲方专业施工员放建筑主轴线；负责配合建筑主轴线以外的放线工作。
7）、施工电梯、楼层防护门按照标化工地制作安装。
四、工程质量
１、工程质量标准：本工程须一次交验合格，工程质量标准为：“合格工程”，单位工程质量到达“合格”标准。
２、工程的标高和放线：乙方应根据甲方提供的工程基本标高，进行工程的其他放线工作。乙方负责承担因其放线失误造成的损失并负全部责任。
３、材料加工工艺应符合规范和检查要求：一切材料的加工工艺均应与图纸和工程规范、图集所规定的标准相符。若图纸及规范没有明确规定时，应按甲方确定的方案执行。
４、乙方在进行工程隐蔽前，必须经甲方、监理、项管、业主代表进行隐蔽验收，否则造成的一切后果均由乙方承担。甲方保留对乙方进行追加处罚的权利。
５、乙方必须自觉按施工规范、操作规程进行施工作业，如甲方事后发现乙方不按施工规范、操作规范进行施工，导致可能出现工程质量隐患，甲方有权发出指令要求乙方对隐蔽工程进行重新开启检查，不论进行检查隐蔽工程是否已经通过单项工程验收，若对隐蔽工程检查结果符合图纸、施工规范、图集、政府质量验收标准，则因此次检查而发生的费用由甲方承担。如检查结果不符合图纸、施工规范、政府质量验收标准，则乙方应立即对此隐蔽工程进行整改、修复，直至符合图纸、施工规范、政府质量验收标准要求，因此次检查、整改、修复发生的费用及工期延误均由乙方承担。
６、乙方必须于隐蔽工程验收前24小时内以书面通知甲方。
五、实际完工和缺陷保修责任
1、工程通过质监等相关部门竣工验收后，视为工程进入质保期。在竣工验收中提到的问题全部整改完毕，视为实际完工。
２、如因施工质量不符合本合同的规定，乙方必须无条件整改。而在本合同条件附录中指定的缺陷、保修期内出现的其它缺陷，应由甲方在缺陷细目表中指明，并应将该表在不迟于上述缺陷保修期届满前三十天内送交乙方，而乙方在收到该表后定出修复进度表交甲方认可，并根据甲方已批准之进度表修复该表内指明的任何缺陷和其它缺点，直至甲方满意。因此项修复所发生的全部费用由乙方承担。
３、如甲方认为乙方进行的缺陷修复仍不能满足合同要求，或甲方有充分的理由认为该项缺陷应由甲方指定的其它施工单位进行修复较恰当，则甲
方有权将缺陷修复工作转交其它施工单位完成，甲方应书面通知乙方，同时因此项缺陷修复所发生的全部费用均由乙方承担。
六、质量保修责任
乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
七、工程质量保修范围和内容
1、乙方应按本合同条件及有关工程规范，对本合同范围内的工程在工程质量保证期内承担质量保证责任，对有关缺陷部分提供维修及保养。
2、乙方保修其承包完成的所有施工内容。
八、工程质量保修期
本工程乙方的保修期为工程竣工验收合格后，按甲方要求保修年线。
九、合同工期
合同工期总日历天数： 60 天
十、合同价款
各项劳务单价明细：
合同暂定总价（大写）： 万（人民币）
十一、工程款支付
1、工程所有栋号施工至±0.00时，甲方支付乙方已完工程款的 ﹪。
2、主体阶段（按 元／㎡计算产值）每月支付已完工程的 ﹪；主体验收合格 个月内付至主体部分的 %。
3、装饰阶段（按 元／㎡计算产值）每月支付已完工程的 ﹪，竣工验收合格付至装饰部分的 %。
4、余款（不含扣除合同价款的 %作为保修金，保修期为1年），自竣工验收之日起一年内支付。
5、如无质量问题，保修金在保修期满后 日内支退还。
6、乙方应在甲方付款前提供真实、合法的发票。
十二、乙方的劳务资质和人员
1、乙方须向甲方提供劳务资质、法人代表授权书等签订合同时所需的相关资料。
2、乙方须向甲方提供项目管理人员名单及相应的资格证书。必须保证项目管理人员24小时在现场，配合甲方开展工作。
3、凡涉及特种作业人员，乙方必须提供该人员的特种作业人员上岗证和有关证件，交项目部备案。
4、乙方须向甲方提供管理人员不少于 名，其中主要负责人 名；施
工员 名；专职安全员 名；电工 名（24小时在岗），保卫人员 名；生产区清洁工、杂工不少于 2 名。乙方须向甲方提供不少于 人的劳务人员，满足现场施工要求。
十三、甲方的权利义务
1、为施工需要，在遵守本合同条件下，甲方有权向乙方下发有关事项的指令，要求乙方严格遵守。当乙方接到甲方指令通知后仍未遵照执行时，则甲方可雇佣其它人员执行指令所需的任何工作，而由此产生的所有费用，甲方可视为债务向乙方索赔或在根据本合同内应付或届期应付予乙方的款项内扣除。
2、甲方任何正确口述指令应立即生效。乙方必须在收到甲方发出的口述指令后无条件执行，若乙方不遵守甲方发出的指令，甲方有权要求乙方终止不符合本合同规定的工作。
3、甲方有权发出指令要求受雇于乙方负责本工程的任何不称职或不尽职人员调离本工程，乙方应在收到甲方指令后三日内执行。
4、提供施工所需水、电、道路到施工现场，并保证施工期间的需要；
5、具备施工进场条件时，提前5个工作日通知乙方组织施工；
6、为乙方施工操作人员免费提供现场住宿场地；
7、按照本合同的规定支付乙方合同价款。
8、负责对乙方实施的劳务作业进行总体质量、进度情况进行监督、指导、取样抽检，并提出整改要求。
9、按照本合同的的规定对乙方实施的劳务作业给予配合协助。
10、按照本合同的规定对乙方实施完工的工程及时组织验收。
11、负责组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，并依法制定相关施工管理制度。
十四、乙方的权利义务
1、乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工，负责整个劳务承包工程项目的施工、管理、安全、质量、进度、工期等方面的工作，并在各方面达到甲方合理的要求。
2、乙方应根据现场施工条件，负责对成品、半成品保护，因人为原因致使成品或半成品破坏由乙方负责。
3、分项工程施工完毕后，乙方技术人员需自检合格，持自检合格成果表报甲方项目部，由甲方项目部组织监理单位、项管单位、建设单位或质监部门检查验收。乙方技术人员参加上述检查。
4、乙方在施工期间，施工质量均由乙方负责，甲方监督和指导，乙方发现问题时应及时上报甲方项目部，若因乙方施工不当对甲方造成损失时乙方无条件赔偿甲方。在施工期间，乙方无条件接受甲方、质监部门、建设单
位、项管单位和监理单位一方或几方的检查，对甲方提出的问题必须及时整改。
5、乙方配合甲方完成钢筋、混凝土等试件的取样和送检工作；
6、乙方负责甲方材料到现场的下料工作。
7、所有劳保用品及个人防护用品必须符合甲方及规范要求的合格产品，由乙方自行购买。
8、因施工图纸中明显缺陷或建施和结施不一致等问题，乙方有义务向甲方提出，若乙方知情不报或擅自施工，由此造成的材料损失乙方承担。
9、配合甲方开展对操作工人及操作技术人员的技术交底工作，开展民工进场的安全三级教育和民工夜校等活动。
10、乙方操作人员应遵守现场管理制度、机械操作规程等制度和规范。乙方在组织劳动力时，须择优录取，严禁使用外来流动人口和未成年人；不准带家属、儿童和精神身体不健康的人进入施工现场。否则引起的任何后果均有乙方承担。乙方工作人员进入施工现场后其安全由乙方自行负责概与甲方无关。
11、本工程安全生产目标必须杜绝重大伤亡安全事故。施工过程中发生的所有安全事故均由乙方负责处理及赔付所有款项。
12、由乙方自选材料、施工机械设备及操作工艺须符合施工规范及国家相关规定。乙方须确保取得政府部门就有关材料、施工机械设备等可以在工程所在地使用的批准文件。因取得有关批准文件而引起的任何费用将全部由乙方承担。
13、民工工资按成都市实名制要求办理，保证不因甲方处罚影响民工工资的支付。
14、本项目总体工程质量须达到市建设工程质量监督总站、有关市建设工程质量中心和其它政府单位评定的合格等级，若工程达不到此质量标准，乙方须赔偿甲方的一切损失，并应承担相应的法律责任，甲方保留法律的诉讼权（且甲方被视为乙方已对此质量要求做出承诺）。
15、甲方负责将临电接至3级箱，以后的临电（包括材料、设备、人工）由乙方自理。
16、负责开办工地食堂，食堂水电分别安表计量，每月向甲方缴水电费。
十五、税费
乙方在甲方每次支付进度款前需提供进度款同等金额的税率为3%的增值税专用发票，若乙方提供的增值税专用发票得不到税务部门的认证，由此造成一切后果均由乙方承担。
十六、工程设计和技术变更
1、甲方有权发出指令，要求技术变更。
2、以上所用“技术变更”一词，是指根据业主或设计单位出具的设计
变更通知或技术核定单所作的变更。
十七、履约保证金 ： /。
十八、安全、文明施工及保证措施费
1、安全文明施工保证措施费，在上述综合包干单价中已包含该费用，签订合同后在第一次拨款时扣留 万元作为安全文明施工保证金。
2、在施工期间无重大安全事故和文明施工处罚（万元以上），工程竣工验收通过后 个工作日内，甲方无息退还乙方安全文明施工保证金 万元。发生重大安全事故一次，扣除全部安全文明施工保证金。
3、乙方在施工过程中必须按《建筑安装人工安全技术操作规程》、《建筑施工安全检查标准》及相应的政府法令法规的要求进行施工，如发现违规，甲方或监理将以书面的形式通知乙方，每发现一次累计一次，此款项将按《安全文明施工违规处罚条例》中规定的相应条款进行扣除并将在月工程进度款中执行。
4、乙方在施工过程中必须按照建设部和四川省颁布的《施工现场管理暂行规定》的要求管理现场，确保文明施工。
十九、材料、机具的领用及材料的损耗
1、乙方应遵守和执行甲方对材料的领用制度，对领用的材料须履行书面领退手续。
2、本工程材料实行按工程进度采取限额领料规定，乙方在施工过程中必须注意节约材料，如因乙方原因发生返工和人为浪费，乙方须按返工造成的材料损失和浪费材料的进场价格进行赔偿。
3、杜绝施工现场材料浪费，浪费材料除照价赔偿外按市场价 倍处罚。
4、周转材料（如：箱梁模板及支架、主线箱梁及匝道倒角模板、甲供模板的固定螺栓、钢模板除外的其余材质模板等）由乙方负责，相应费用均已包含在相关单价或总额中。
二十、人身和财产损害的责任承担
1、乙方应负责和保障甲方免于承担来自工程施工全过程所引致对任何人员的任何人身损伤或死亡事故责任和按照任何法令、法规或惯例而产生的任何费用、责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行，除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。
2、造成安全事故的单次医疗费用在人民币 元(含 元)以下时，由乙方全额承担。
3、在甲方也有责任的情况下：
（１）因人为原因造成安全管理不到位，譬如甲方要求乙方对安全隐患整改，而乙方未整改，或整改不到位，造成安全事故的单次费用在人民币 元以上时，元以内（含 元）由乙方承担，超出 元的部分甲乙按比例分
摊，甲方承担 %，乙方承担 %。
（2）偶发重大伤亡事故费用在人民币 元以上时，元以内（含 元）由乙方承担，超出 元部分甲乙双方按比例分摊。甲方承担 %，乙方承担 %。
二十一、工程保险
在本工程施工前，乙方应为其参加本工程的人员购买所需的保险，费用由乙方自行承担。乙方不得以任何借口对其未保险事项或不能向保险人理赔的金额向甲方提出索赔。二
十二、违约责任
1、乙方有下列情形，视为乙方违约：
（1）未经甲方准许，乙方转包该承包合同。
（2）因乙方原因致使本工程质量未达到合同约定的质量标准。
（3）乙方未按照甲方要求施工，造成工期（包括结点工期和总工期）延误。
（4）因乙方单方面原因导致本合同无法履行的其他情形。
2、甲方有下列情形，视为甲方违约：
（1）甲方未能按照合同约定履行义务和责任。（2）甲方未能按照合同约定按时支付工程进度款。（3）因甲方单方面原因导致本合同无法履行。
3、违约金标准
（1）违约方应按合同暂定总金额的 %承担违约金，并赔偿守约方其他损失，并继续履行该合同。
（2）若因甲方原因造成工程停工三天以上时，乙方按停工天数每天一万元向甲方索赔；
（3）若因乙方原因造成工程停工三天以上时，甲方按停工天数每天一万元向乙方索赔，涉及材料浪费时，甲方按材料市场价向乙方索赔；
4、由于乙方施工管理疏漏而引发的重大安全事故和重大质量事故对甲方造成的经济损失及公司名誉损失，乙方应承担全部经济责任，甲方保留法律诉讼权。
二十三、合同解除
（一）双方协商一致的，可以解除本合同。
（二）甲方解除合同
1、如乙方的施工进度不能满足甲方的要求，经甲方书面通知加快施工进度，乙方应无条件地采取各种措施在 日内赶上甲方的进度要求，否则甲方有权解除分包合同并要求乙方退场。乙方在接到甲方要求退场的通知后 日内无条件退出施工现场，并妥善保护施工现场的甲方财产和已完工程。
2、在甲方与乙方的劳务承包关系解除或分包工程完工后，或者双方未能就本分包工程的后续工程达成协议，乙方在接到甲方的退场通知后5天内就将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场。乙方在退场过程当中应保证甲方及其他分包方的财产及已完工程免于遭受任何损失。对于乙方在施工过程中搭设的临时设施如甲方要求拆除，乙方应按甲方的要求予以拆除，并将现场清理干净直至令甲方满意为止。如果乙方拖延退场，甲方有权扣留其工程结算款，待乙方按甲方的要求撤场后再予以结算。如果乙方拖延撤场，每逾期一天支付甲方损失费 元整，上述损失费还应加上因为乙拖延撤场而导致工程延期而业主对甲方的罚款或其它相邻工程因此而蒙受的损失。如果乙方逾期撤场达 天，甲方有权强制乙方撤离施工现场，由此导致的一切损失及责任均由乙方承担。
（三）乙方解除合同
1、乙方可提请甲方解除合同，情况如下：
（1）甲方有损害乙方人身安全及要求乙方违章作业的通知。（2）不可抗力（自然灾害）。二
十四、保密及甲方免受伤害条款
1、乙方应对其获知的所有有关工程的图纸、资料、数据进行保密，所有的对外沟通仅限对设计单位、监理单位或甲方指定之单位，或甲方授权之宣传活动。
2、本合同无论因何种原因而解除、终止、不再执行，乙方应立即向甲方交换其所持有的所有与本项目有关的资料、图纸、数据、电子文档，并保证在乙方停止执行工程后的任何时间都不使用、利用、告知他人任何与工程有关的资料、图纸、数据、电子文档。如因乙方未严格执行上述保密条款而导致甲方遭受任何损失，乙方均应负全部责任。二
十五、合同文件
1、在签订本合同后，甲方应向乙方提供两套施工图纸（土建和装饰部分）。
2、乙方不得将上述的任何文件做本合同以外的其它用途。
3、中华人民共和国的现行法律应为本合同的适用法律并用以解释本合同。
二十六、通知和送达
甲乙双方因履行合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料、均以甲乙双方所列明的地址、传真为准，一方如果迁址或者变更电话、传真的应当书面通知对方。通过传真方式的，在发出传真时视为送达，以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。二
十七、其它
1、本合同双方双方签字盖章后生效，本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。具同等法律效力。
2、本合同未尽事宜如须补充其它协议则该协议与本合同具有同等法律效力。
3、本分包工程完毕 日内劳务承包人须到劳务发包人财务部核对账目,否则视为款项已结清.4、如劳务发包人未按合同约定支付工程款，超过约定支付期限 天，劳务承包人应以书面形式通知劳务发包人，未书面告知，视为劳务承包人未通知劳务发包人，同时劳务发包人不承担违约责任。
5、本合同有以下附件，附件是合同的组成部分：
附件
1、施工安全协议书
附件
2、安全文明施工违规处罚条例
劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）法定代表人： 法定代表人： 委托代理人：
委托代理人： 项目经理： 现场代表： 联系电话：
联系电话：
附件1
施工安全协议书
委托单位（甲方）： 建筑有限公司 施工单位（乙方）：
甲方是合法营业资质的企业；乙方为具有相应经营事项的营业执照的公司或组织。签订协议前，乙方须将相应的营业执照、资质证书等出具向甲方备案。为此，甲、乙双方根据《合同法》等法律、法规，立足于保证整个工程顺利实施和施工安全，经双方协商，特制定本施工安全协议书：
甲方根据协议所发包给乙方的事务，乙方在经营和管理该事务中，所聘用的劳动人员与甲方不存在任何劳动、劳务关系。乙方在经营和管理该事务过程中，如发生安全责任事故所造成的人身损害、工伤赔付、财产损失、行政处罚等一切费用和法律责任均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。
1.凡进入甲方施工现场，乙方施工负责人必须事先对所属员工，做好施工规范教育工作，施工安全教育工作。分时段、分工种进行安全技术交底工作。
2.凡进入甲方施工现场，施工负责人必须在向下级员工布置工作任务的同时，落实好施工方案、技术措施和安全措施。并随时检查这些措施的实施情况。乙方所购之安全防护用品须为国家相应机构检测合格的安全用品。
3.所有乙方施工人员必须严格、认真执行国家制定的相关施工规范、安全规程和遵守临时用电、动火管理制度。并做好相应工作区域的安全防护。
4.所有乙方施工人员未经许可，不许随意拆除和变更现场所有的安全防护设施。若因工作需要，必须作相应变更时，应请示甲方有关负责人，并经书面批准后方可进行。
5.所有施工人员不得擅自动用、使用和损坏与自己工作无关的设施和设备器材。交叉作业时，后道工序不准损坏前道工序的施工成品，若有损坏须修复或照价赔偿。
6.甲方有权对乙方人员进行管理、检查、监督、保护（非工作时间和非工地内除外），乙方应自觉配合。
7.乙方进场必须将施工人员名单、详细家庭住址、身份证号码、联系方式报项目部备案，并办理出入证及暂住证，人员增减及时报项目部。
8.乙方人员严禁在工地内酗酒、赌博，严禁酒后作业。须严格遵守工地各项管理制度，违反者根据规定处罚。
10、乙方人员夜间23时后不得随便出入，因特殊情况需与值班保安联系，经同意方可出入。
11、乙方不得留宿外来人员，一经发现严格处罚。
12、因乙方自身管理不善等原因所造成人员伤亡、财产损失，甲方概不负责。
13、凡施工单位违反以上有关规定、施工规范、安全规程和管理制度，造成人身伤亡和设备损坏，财产损失的，均由肇事的施工单位对一切事故的后果负全部责任及发生的费用。
14、本协议作为甲乙双方于 2016 年 11 月
日签订的《 》（简称原合同）的补充协议，具有同等的法律效力，凡本协议未约定的内容，以原合同内容为准。
15、本协议自甲乙双方签字并盖章之日生效，一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
本协议附注：
① 甲方营业执照复印件；
② 乙方营业执照和相关资质证书复印件。以上复印件须加盖甲乙双方公司鲜章。
甲方： 乙方：
代表人：
代表人：
日期： 日期：
附件2 安全文明施工违规处罚条例
1、班组必须按每50人设一名安全员，每10人设一名安全协管员的标准进行设置，并能有效的开展工作，每少设置一人罚款500元。
2、进入施工现场不戴安全帽，穿高跟鞋、拖鞋、风衣、裙子、打赤脚、赤膊上班罚款20元一人次，管理人员罚款50元一人次。
3、临边作业，高空作业不正确使用安全带，罚款50元一人次，同时另罚班组100元一人次。
4、禁止打架斗殴，违者除赔偿医药费，误工费外，每人罚款500元，同时罚班组500元，情节严重者移交上级有关部门处理。
5、无证偷开他人机械者，每次罚款100元，造成损失的将另处3—5倍的罚款。
6、严禁高空抛物，违者罚款200元一人次，造成后果者，赔偿一切损失并追究其他责任。
7、临电安装维修找电工，禁止私拉乱接，违者罚款100元一人次。
8、顺手牵羊，盗窃公私财物者，除退赃外，给予5—10倍的罚款。
9、破坏安全设施，消防设施者，除恢复外，罚款500元一人次。
10、对安全隐患不进行整改或整改不到位者，每处罚款500元，并无条件的立即整改。
11、对发生的安全事故，不按程序上报或隐瞒不报者给予500—2000元的罚款处理。
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据【中华人民共和国合同法】和【中华人民共和国建筑法】的原则，结合河南省建设厅有关规定以及本工程的具体情况，经甲乙双方协商，本工程以大清包的形式分包给乙方，为明确双方在本工程施工中的权力和义务责任，双方本着平等自愿互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下：
第一条 工程概况
(一) 工程名称：7# 、9#楼及3# 、5# 、4# 、6# 、7# 、9# 、8# 、10#之间商铺。
(二) 工程地点：御景园小区院内
(三) 建筑面积：约27000平方米
(四) 建筑层数：16层
(五) 结构类型：框剪结构及框架结构
第二条 承包范围
(一) 以施工图、设计变更为准，国家有关标准图集及图纸会审纪要为准。承包配合土方开挖、人工清土、破桩头，砂石垫层回填(人工配合)，基坑排水和防护材料、砖胎膜砌筑，基础垫层及垫层以上钢筋模板混凝土主体结构工程、圈梁过梁构造柱、墙体砌筑、地面及楼地面工程、所有室内外抹灰、涂料室内地板砖、屋面保温层、屋面找平层、隔热层及屋面所有面层，内外脚手架等(除水电安装、强电、弱电、消防、智能化建筑、防水、油漆、楼梯扶手、门窗以外)图纸所含全部工程内容以及满足施工而采取的技术措施所有工作内容。本工程以外的甲方零星借工，另行计算。
(二) 承包工程所需的所有周转材料如(钢管、模板、方木、扣件、支模所用的拉丝、过墙管、顶丝、铁钉、垫块、支撑块、双面胶、胶带等所有配套用品)的购置。
(三) 承包工程室内外所用安全防护的材料、搭设及拆除，安全用电的设备、临时性防护设施的搭设和拆除和恢复、建筑垃圾的清运、施工现场的安全文明施工管理和维护及所有材料(安全防护必须按新规范搭设)。
(四) 承包现场标语牌项目部办公室的除外，施工现场的标语牌购置悬挂工作。
(五) 承包施工期间所有的工具、机械设备、砼养护用品及费用，现场的所有管理工作。
(六) 甲方给乙方提供图纸一套，其他有乙方承担。
(七) 承包室内外装饰时所有的脚手架等。
(八) 工程检查及检测时的人工配合。
第三条 承包方式
(一) 本工程承包价为一次性包干价，按实际建筑面积(20xx年预算定额计算规则计算)每平方米370元包干，裙房及商铺按照每平方米460元包干，承包方式为：包辅材、包管理、包工期、包质量、包建筑周转材料的装卸运输费、包现场施工措施费、包施工现场的文明施工、包所有的安全防护用品等费用、包整个工程(除钢筋、商品混凝土、加气块、砖块、水泥、沙、石子、涂料主材料及水电等除外)所有施工图纸要求完成的内容的人工和材料。整个施工过程严格按照施工图和国家验收规范以及经甲方批准的施工组织设计的要求进行施工，做到工完场清。
(二) 若甲方需要安排乙方完成其他单位工程内容，按另行协商单价执行。
第四条 乙方不含的工程项目
(一) 机械挖土(甲方提供基础设计标高，乙方负责人工清土、边坡清理、放线抄平)回填土用土由甲方负责，乙方负责回填土的铺设和夯实。
(二) 残桩处理。
(三) 项目部临建用料由甲方负责。
(四) 甲方负责安装一级配电柜，施工及生活用水、施工用电由甲方负责。生活区只负责照明用电，其他用电由乙方负责。二、三级配电及设施(含电缆线、电线、配电盘及施工照明部分)由乙方负责。
(五) 水电安装。防水、油漆、门窗制作安装、玻璃幕墙等工程。楼梯栏杆、扶手、变形缝外装饰材料有甲方负责。
(六) 施工内容完成后如发生的设计变更，其发生费用，另行计算。
第五条 双方责任
甲方责任
(一) 按合同规定拨付乙方工程进度款，办理工程劳务分包同竣工结算。
(二) 甲方应及时提供钢筋、商品混凝土、加气块、砖块、水泥、沙、石子等。甲方由于资金材料等原因所给乙方造成的经济损失，甲方须付乙方生活费、人工费。
乙方责任
(一) 乙方驻工地代表必须常驻工地现场，及时解决在施工中出现的各种问题，协调各工种之间的工作关系。
(二) 乙方工人进甲方施工现场时，乙方必须配备技术员、质检员、工长、安全员、值班电工等管理人员。
(三) 组织隐蔽工程的验收、对质量、进度、 、文明施工进行组织。
(四) 提供机械设备，并配备司机或操作工(有证)。
(五) 对乙方全体人员进行安全三级教育。
(六) 乙方负责管理生活区和生活区的卫生、治安、水电、消防等、乙方不得人为浪费生产区、生活区水电。
(七) 建立施工管理组织机构，组织管理人员进场。
(八) 乙方必须按施工图纸说明或甲方提供和审定的作业设计，施工方案和有关变更图纸施工，认真审查图纸，及时发现问题，避免不必要的返工和浪费，认真配合安装施工，共同完成施工任务。如有合理化建议应及时向甲方提供，并办理洽商变更手续后方可进行改动施工。甲方根据情况对乙方奖励。
(九) 遵守甲方项目部指定的所有规章制度与惯例。
第六条 工期
(一) 开工日期
开工日期自土方开挖之日计算，乙方必须严格按照甲方项目经理部制定的节点计划组织施工，切实执行甲方编制的周、月施工进度计划。
(二) 按照现场进度要求，乙方劳动力在法定节假日期间除春节放假15天以外、其他时间不放假，乙方必须按照甲方要求执行。
第七条 工程质量
为确保本工程质量，结构工程为优良合格，乙方必须按照现行国家有关钢筋混凝土结构的技术规范要求甲方的施工组织设计、作业设计、现场安全技术交底等有关文件施工，随时接受甲方、监理及项目施工管理人员的检查、检验提供保证条件。各分项工程如有不合格的必须返工达到合格为准并。
第八条 保证金
为保证工程顺利进行，保证农民工工资，在签订合同的同时，乙方应交付给甲方工程质量保证金、农民工资保证金按每平方米5元，共计13.5万整。甲方应在第一次付款返还质量保证金20%，一次结构封顶返还质量保证金30%，二次结构每一次验收返还20%，竣工返还30%。乙方达不到质量要求(合格)和市级文明工地时扣除全部质量保证金。
第九条 安全生产
(一)甲乙双方必须认真执行国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，同时必须遵守公司及项目管理的安全规章制度。
(二) 乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若工程中出现安全事故，单次发生费用在10000元以内(含10000元)由乙方承担，发生费用在10000元以上的，经国家相关部门认定后，超过部分由甲方承担70%，乙方承担30%。
(三) 乙方应遵守甲方制度定的各项安全规定，新进场人员必须首先自行进行安全教育培训和安全交底，接受甲方进行的安全教育培训和安全交底，乙方与其工人签订安全责任合同，甲乙双方管理人员不得违章指挥。
(四) 如不按要求进行安全生产，按项目管理制度进行处罚。
第十条 文明施工
(一) 乙方负责承担施工范围内全部施工工作内容，现场材料按照施工平面图布置指定的位置整齐堆放，应随时清理施工垃圾至指定地点，并配合甲方进行垃圾清运。
(二) 乙方必须遵守当地主管部门文明施工有关规定。
(三) 必须达到市级安全文明工地。
第十一条 工程价款
(一)本合同价款：按实际完成图纸计算面积约 平方米。如有建筑面积变更，结算时应按变更后实际面积结算。乙方在工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求后，甲方按比例支付工程进度款。
(二)工程进度款
1、 按进度付款：基础至五层完工后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付给乙方完成工程量的工程款80%，以后支付人工费每五层支付一次的方式，支付完成工程量的金额80%主题完工后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和进度，付至合同总价的60%。
2、 二次结构砌体完成付人工金额的10%。
3、 内粉刷结束后付人工金额的15%。
4、 外架拆除场地移交后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付至总款的90%。
5、 竣工验收和，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付至总款的97%。
6、 剩余结算工程款的3%作为本工程质量保修金。保修金自竣工交验合格之日起，一年内全部付清。
7、 甲方支付给乙方的工程款款项，乙方应首先满足其作业班组和作业人员的工资，保证每次所支付工程款额的优先发放给作业人员，并提供相应工资发放凭证以备甲方审查。
第十二条 违约与争议
(一) 甲乙双方未能按合同约定履行自己的义务或发生错误以及应由其承担责任的其他情况，影响工期或造成其他损失，损失方在事故发生7天内可向责任方提出书面你索赔，责任方在收到索赔文件后15天给予答复或要求进一步补充理由或依据。
(二) 甲乙双方在履约是发生争议，可协商解决或要求有关主管部门协调。
(三) 发生争议，除争议事项外，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性、保护好已完成的工程，否则，由此造成的损失由责任方承担。
(四) 本工程不得转包，如发现转包时，没收全部保证金，并清除出场。
本合同一式三粉，甲方保留2份，乙方存一份签字后生效。
甲方单位盖章： 乙方单位盖章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
日期： 日期：
甲方：____________________
乙方：____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。
第一条 合同文件
作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：
技术交底、作业指导书、图纸;
验收标准;
3.本项目施工安全标准;
4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划);
监理和甲方的文件;
会议纪要、承诺。
第二条 承包单价
详见(附件)，不调价。
第三条 有关约定
安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
2.计量支付。
2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=_______‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的_______%。同时，甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。
自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。
试验、检验等技术工作
测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_______%的违约金。
监理验收合格后方能进行下道工序施工。
医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。
足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。
安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。
工期、安全)，甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_______%向乙方索赔损失。
设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的_______%)。
行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。
降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。
第四条 争议解决
若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：
互相谅解，通过协商解决;
引导、调停的方法解决争议，达成协议;
调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。
第五条 附则
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本2份，双方各1份;副本2份，甲方2份。
甲方：______________乙方：______________
代表人：____________代表人：___________
电话：______________电话：______________
合同订立时间：_______年______月______日
质量标准：质量合格。
开间尺寸，并将统计结果报甲方。
施工前每道工序必须报甲方验收后方可进行施工。
冲筋时严格控制房间的尺寸、方正、标高。
房间标高、阴阳角方正、平直、墙面垂直平整、顶棚阴角等。
地面质量，对出现的裂缝、空鼓、起砂、缺楞、掉角的砖、墙面及时进行返工处理，不得有拖延现象。
空鼓，面层无爆灰和裂缝。墙与梁、柱结合处必须加强网与各基体的搭接，宽度不小于孔洞、槽、盒周围的抹灰表面平整光滑，管道后面的抹灰应平整，滴水线应整齐顺直，高低宽度和深度控制在9mm之内。各项目立面垂直，表面平整，阴角阳方正，分隔条直线允许偏差不超过3mm。
7、验收标准：现行国家规范和验收标准。如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间发生的一切费用由乙方自理；造成整体质量后果的，处以20%的罚款。
8、乙方必须严格按照施工图纸和国家现行施工规范质量验收统一标准的要求施工。
9、如因乙方原因在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。其所造成的后果及损失由乙方承担。
对达不到规定质量等级要求的分部分项工程或检验批，必须进行返工，所发生的费用及材料费由乙方自行承担。
乙方在施工中必须严格按照施工验收规范及施工规范施工组织设计、书面技术交底操作施工，对违反施工和不按技术交底施工，出现问题及重大质量事故，造成的损失全部由乙方承担。
乙方在施工中每道工序必须认真保护成品、半成品不受损坏及污染。
发包人：(以下简称甲方)
总承包人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程施工管理条例》等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：金鹤苑A栋
2、工程地点：湖天开发区正清路
3、结构形式：框架结构
4、建筑面积：框架结构约4000平方米
5、规划许可证号：
6、施工许可证号：
7、设计单位：
二、工程承包范围
1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建筑物内的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。
2、其中：施工图中不属承包范围内的项目
(1)卫生间设施安装工程。
(2)防水项目，回填土方。
三、承包内容及项目
(1)泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，(所有砼为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责)。二次结构砼现场搅拌。
(2)所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。
(3)框架结构的外墙为四面墙漆。
四、承包单价
(1)框架结构单价为373元/㎡(不含水、电)。
(2)不含任何税、费和其它政策性的费用。
五、开工时间及竣工日期
于20xx年月日开工至20xx年月日竣工，工期天完工(除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外)。
六、工种押金交纳与返还
1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。
2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。
七、工程款结算及付款方式
(1)当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的80%，依此类推，余下20%在主体完工后3天内付清。
(2)内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%，全部内墙粉刷完工在3天内付清所有劳务费。
(3)外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量80%，全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。
八、甲、乙双方责任
1、甲方责任
(1)甲方负责三通一平(路通、水通、电通和场地平)，以及提供乙方施工人员住宿和生活用房。
(2)甲方负责交纳施工人员的保险费用。
(3)甲方负责提供施工图和技术交底工作。
(4)甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现象，以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工，如停工10天以上，甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天150元误工费。
(5)乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时，乙方有权停工，所造成的一切经济损失和每人每天误工费150元。
2、乙方责任
(1)乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。
(2)乙方在施工中，必须保质保量精心施工，确保工程质量和施工中安全。
(3)乙方在施工中，必须按图施工，如在施工中造成返工，一切损失由乙方负责。
(4)乙方在施工中对图纸不懂，及时向甲方反映取得答复，擅自作主造成返工损失自负。
(5)施工中必须建立安全生产责任制，以确保安全无事故，如发生的人为意外事故由乙方承担全部责任。
九、违约争议
1、任何一方违反本合同以上约定，均构成违约。违约应承担违约再作，并赔偿守约方受到的一切损失，违约金按合同约定计算。
2、双方在履行本合同的过程中发生争议，应当通过友好协商和调解，通过协商不能达成一致意见的，双方可以向当地人民法院提起诉讼。
3、发包人(甲方)不按期拨付工程劳务款，每逾期一天应向承包人(乙方)支付元违约金，逾期10天，应向乙方每人每日支付150元违约金。
4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工程，因无故停工或其它原因造成停工，每天向甲方支付违约金5000元，逾期10天以上，每天向甲方支付1万元违约金。
5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款，乙方仍拖欠民工工资，甲方无条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任，因民工闹事由甲方承担一切责任。
十、未尽事宜，双方另行协商解决，另作补充协议，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，并具有同等法律效力。
十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效，全部劳务工程款付清后，本合同方能失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：（雇主）
单位名称：
经济类型：
乙方：（雇员）
姓名：
身份证号：
经双方协商一致，甲方将雇用乙方负责园林工程劳务，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
第一条、工程概况
1、工程地点：__________________________。
2、工程内容：__________________________。
3、工程人工费总额：___________元（大写）。
风险提示：工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。
第二条、合同期限
乙方确保在_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日完工。
第三条、工程劳务内容及要求
1、乙方负责翻土、清理石子、土地平整、消毒、播种、浇水、种植。
2、甲方提供的各种花草树木，乙方一定要爱惜，不得损坏，更不能丢失和拿回家，如有损失，照价赔偿。
3、地块应拉土回填30CM厚，平整、清理石子、消毒、播种草籽、浇水、清理场地。
第四条、工程质量
1、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。
2、乙方在施工中要精心组织，确保施工安全，如有事故发生，后果由乙方负责承担一切责任。
3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
风险提示：劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。
第五条、劳务费用
1、整个园区内工程完成一半以上，甲方付给乙方工程款的_____%，待整个园区内工程全部完成，通过甲方组织人员验收合格后_____天内，再付给乙方工程款的_____%。
2、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。
第六条、双方责任
风险提示：雇主义务 劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务； 但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等；在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。 另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。
甲方：
1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
乙方：
1、乙方应严格遵守与甲方签订的各项协议及制度，甲方有权对乙方违法乱纪和违反劳务相关规定的行为进行处罚，对于产生的经济损失或处罚金由乙方劳务报酬中进行扣除。
2、乙方应接受甲方的对乙方劳务成果的考核，考核不达标者，在支付劳务费时将扣减相应的劳务费。
3、乙方严重失职，营私舞弊，蓄意损坏商品，串通诈骗或泄露商业秘密，对甲方、服务单位所在零售网点的利益造成重大损害的，甲方保留追究乙方经济和法律责任的权利。
风险提示： 劳务合同中，企业没有义务为劳务提供者缴纳“五险一金”。劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。否则，在合同实际履行时，企业有权拒绝缴纳投保。
第七条、社会保险
甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
第八条、违约责任
甲方责任：
1、甲方负责施工过程的质量监督。
2、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收。
3、甲方现场负责人：_________________。
乙方责任：
1、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款______元。
3、乙方现场负责人：_________________。
第九条、合同的生效与终止：
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，乙方将工程交付甲方，甲方支付完毕，条款终止。
第十条、其他约定事项
1、本合同一式____份，具有同等效力，甲、乙双方签字后甲方执____份，乙方执____份。
2、纠纷解决方式：因履行本合同发生的任何争议，双方可协商解决，协商不成的，可向__________________人民法院提起诉讼。
甲方：（签章）
地址：
联系电话：
______年______月______日
乙方：（签字）
银行账号：
联系电话：
______年______月______日
喜欢《2024工程劳务合同12篇》一文吗？“幼儿教师教育网”希望带您更加了解幼师资料，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了工程劳务合同专题，希望您能喜欢！
相关文章
最新文章
.png)
.png)
.png)
