笔者精心挑选了一篇关于“劳务施工合同”的文章，相信你会对它产生兴趣。请注意，该篇文章仅供参考，不得抄袭或用于商业目的。社会的进步推动了各个领域的全面发展，各种类型的合同因此频繁出现。签订一份对双方都可接受的合同，是合作中必不可少的步骤。
经甲乙双方友好协商，甲方将9855膨化炸药生产线技工项目厂房的瓷粉、乳胶漆、防腐涂料等工作发包给乙方施工，为使工程顺利进行，双方达成如下协议双方共同遵守：
一、承包方式：本工程以单包工形式发包，甲方提供主材乳胶漆及防腐涂料、环氧树脂，乙方自备辅材腻子、瓷粉、砂纸等。
二、承包内容：本工程包含的所有需要刮瓷粉、涂刷乳胶漆、防腐涂料的项目。钢结构防腐除外。
1、甲方负责接通水电，临时住宿。
2、甲方负责对进场工人进行安全教育，如因甲方原因造成安全事故由甲方负责。
3、甲方必须对操作人员作书面技术交底。
五、乙方应尽责任和义务：
1、乙方施工人员进场后，必须服从甲方有关人员的安排指挥，必须按照现行安全操作规程进行施工。
2、乙方必须按施工图及施工规范、技术交底进行施工。
3、在施工中如乙方不服从甲方管理，不按安全操作规程进行施工，造成的安全事故由乙方负责。
4、为满足工程进度需要，乙方必须安排足够的操作人员进场施工，必要时夜间加班，但甲方不计赶工费。
六、质量要求：
1、乙方在施工过程中，必须严格按照现行施工验收规范施工，不得偷工减料。
2、属于乙方原因造成返工或修补，乙方无条件修补，产生的费用自理。
3、属于建设单位原因，现场出现开洞破坏，需要修补，乙方也必须修补。建设单位不支付费用，甲方也不支付费用。
七、工期要求：
1、201#、202#、203#、206#、控制室、运输隧道、逃生通道在2010年5月28日完成。
2、工具房、浴室、配电房、理化室、原有硝铵库在2010年5月30日完成。
八、付款方式：
进场后半月内支付乙方生活费和辅材款，工程结束后支付劳务费的95%，质量保修金5%在竣工验收1年后结清尾款。
九、以上未尽事宜，双方共同协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：
一、工程概况
工程名称： 精河县大河沿子镇棚恒隆棉业 工程地点： 精河县大河沿子镇
二、工期：
三、承包方式：
1、包工不包料
(1) 承包范围： 图纸包括所有内容
(2) 单价：
四、付款方式
工人进场后由甲方提供工人生活费，在工程竣工验收合格后，20天内及时办理结算手续，一次付清。
五、施工过程中的质量和安全
1、乙方必须按施工图纸和施工规范及设计变更，以及甲方的要求进行施工，工程质量应达到国家工程质量验收标准的要求。
2、在施工过程中使用的机具由乙方自理，并合理使用甲方提供的施工材料。乙方必须遵守人走场清的规定，一切听从现场施工管理人员的安排，不得有人为的材料浪费现象，否则处以两倍的赔偿。
3、乙方应按工期要求合理安排进行外墙保温工程施工。对因不能按时进行完成，所造成的一切损失由乙方承担。
4、乙方应严格遵守国家安全法规，严格按照外墙保温工程施工和验收标准施工，认真执行甲方制定的各项规章制度，并做好班组安全自检。
5、在施工过程中，如因乙方人为原因造成的安全事故，所造成的损失和工伤由乙方承担全部法律责任和经济损失。
六、违约责任
1、合同签订后双方均不得违约，如有违约则违约方承担对方5000元的违约金(但乙方技术力量不行时，甲方有权解除劳务合同)。
2、乙方必须按工期完成施工任务，否则每延误一天赔偿甲方损失500元。
七、本合同未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，项目部留一份。合同履行完后自动失效。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
甲方：
乙方：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围：
四、承包方式：
五、结算单价：
六、付款方式：甲方每月拨付乙方正常维持费用，余款待工程结束后，一次性付清。
七、质量：合格
工程竣工验收达不到质量要求的，乙方承担保修及返工费。
八、施工要求：
1、乙方人员应服从业主代表、甲方现场管理人员的管理，否则取消乙方施工资格并拒付工程款。
2、乙方必须按期保质量完成合同条款（三）中的全部工程项目，否则视为乙方违约，对乙方不履行或剩余的工程，由甲方安排其他队伍继续完成，由此，增加的费用（包括调价和相关费用）从乙方已完工程款中扣抵。
九、事务协调：施工范围内的地面附着物清理、坟墓迁移等所有地方事务协调工作均由乙方自行解决，不计费用。
十、安全：一切安全事故、责任及经济赔偿均由乙方承担。
十一、环境保护：乙方应自觉遵守现行国家及本省、市关于环境保护法律、法规，因乙方原因造成环境污染由乙方承担全部责任。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
发包人（全称）：
承包人（全称）：
一、工程概况
工程名称： 广州嘉华医院(暂定)室内装修工程
工程地点：广州市天河区车陂路6号工程内容：详见招标图纸及工程量清单。工程立项批准文号： 资金来源：自筹
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时，则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。
三、合同工期
四、质量标准：
工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准（根据工程的特点为：合格）。
五、合同价款
招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（大写）：玖佰壹拾捌万捌仟陆佰伍拾陆元零角零分（人民币）（9,188,656.00元）。
六、组成合同的文件
1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的`合同条款中相应术语的含义相同。
2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）
（4）投标书及其附件
（5）本合同专用条款
（6）本合同通用条款
（7）图纸
（8）标准、规范及有关技术文件
七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况
工程名称：教授新村箱变工程
工程地点：科技学院教授新村
工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）
第二条工程总价
合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；
2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整(大写伍拾万元整)
3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；
3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；
3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；
4、自柜体到厂日起履行保固条款；
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；
第九条解约
甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；
本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：
单位地址：单位地址：
账号：账号：
合同签订时间：合同签订时间：
管道施工劳务合同范本是指在管道施工的过程中，双方签订的劳务合同。在管道施工的项目中，此类合同是非常重要的，因为它可以确保施工双方的合法权益，并规范双方的行为。下面我们来详细介绍一下管道施工劳务合同范本的主要内容。
一、合同的基本条款
管道施工劳务合同范本的第一部分是合同的基本条款。这一部分包括以下内容：
1.合同名称：管道施工劳务合同。
2.合同双方的名称、地址、联系人、电话号码等基本信息。
3.合同签订的时间、地点和期限。
4.合同的目的和范围：描述管道施工项目的目的及施工范围等。
5.施工地点：详细描述施工地点及附近环境情况。
6.施工时间：具体说明施工开始时间、完成时间等。
二、施工内容
管道施工劳务合同范本的第二部分是施工内容。这一部分是合同中最重要的一部分，它包括以下内容：
1.施工范围：详细说明施工范围及具体工作内容。
2.施工方式：包括施工的方法、工艺、流程等。
3.施工标准：说明施工标准，包括安全、环保、品质等要求。
4.人员安排：具体说明施工人员的配备和责任分工等。
5.施工设备：列出必需的施工设备，并对设备的操作人员进行说明。
6.计划与进度：明确施工计划与进度，以确保施工按时完成。
三、支付条款
管道施工劳务合同范本的第三部分是支付条款。这一部分是关于报酬、付款方式等的具体约定，包括以下内容：
1.报酬标准：合同双方要在合同中确定报酬标准，并在其中明确每个工作岗位的工资水平。
2.付款方式：合同中需说明付款方式及时间进度。
3.延期条款：描述施工进度的延期、追加工作等情况下的支付方式。
4.索赔条款：说明合同中约定的限价费用全部用完后，如果发生额外费用，应如何协商处理。
四、合同履行和管理
管道施工劳务合同范本的第四部分是合同履行和管理，包括以下内容：
1.履行管理：明确施工过程中需遵守的各种规定与安全措施。
2.合同变更：双方可通过书面协议变更合同。
3.违约责任：双方要在合同中约定违约责任及相应处罚。
4.保密条款：约定双方在施工过程中的保密事项。
总而言之，管道施工劳务合同范本是一份非常重要的文件，在劳务合同签订过程中，需要双方花费足够的时间和精力，准确明确双方的权利和义务，在实际施工过程中，须认真执行合同中的各项规定，确保施工工作的顺利进行，达到预期的效果和目标。
甲方：
乙方：
经乙方要求，甲方将清镇学府城小区木工架子工包工包料给乙方，为了保证本工程质得量安全顺利完成，依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》没有关法律法规，结合本工程具体情况本着平等互利，自愿的原则，经甲乙双方反复协商达成以下协议望共同遵守执行。
1、工程名称及地点：清镇市博德鑫房地产开发有限公司开发的学府尚城小区。
2、承包内容：（约10万平方米/3栋）先开工两栋约7万平米不足部保健 在新的项目补足平方面积。
3、钢筋混泥土结构中的模板与支架的制作，其中地梁可采用钢模，主体工程必须采用的未模，包括模板材料（含所有的钉子、铁丝机具，粘颖胶带、脱模剂、对拉杆，所有梁里面的混泥土内撑对拉片，止水条地下室的防水螺杆及止水带，所有的辅材止水钢板所需的焊接等，各种焊接内外架的钢管扣仲，工字钢、安全防护网，楼梯防护，每层楼的防护、及防护网项骆及钢管扫油漆，包括所有的辅材、二次结构的构造柱等。
3、乙方承自范围内的所有周转材料及跳板，架料、安全网与封闭等各种安全防护材料，安全防护材料的钢管按规定刷漆，封闭网不得少于2000目/平方厘米（人工与材料等费用均在承包单价内）。
4、施工现场内的钢筋制作棚的搭拆。
5、安全防护设施：按甲方的 施工方安搭设内，外墙防护脚平架防护栏杆，所有规范要求挑架防护材料等及折外架的切割等，各通道口和窗边护护栏杆结构施工的支撑架，施工中的材料卸料平台，第隔八层的防护挑架的搭设及工字钢，防护跳板栏杆的辅设及封闭网和安全等一切安全防护设施的搭及和拆除（人工与材料贵在承包价内），乙方打磨到值式刮修补平整顶棚按清水模板施工不作水泥砂梁粉刷如不平整。
6、零星计时工单价：100元/工计算技工按260元/工计算。
7、本工程的主体及装饰工工期为720元，以地梁及符基施工完毕后开始计算返工的材料损央由乙方负责。
8、乙方的每一作业人员必须戴好安全帽高空作业拴好安全带。
9、乙方违规作业，不按操作规程施工，发生人身伤亡时产生的费用按以下约定分摊。
10、经济损失在5万元以内，全部由乙方承担（含5元）
11、若经济损央5万元以上时，超过5万元的超过部份乙 方承担。
12、20%，甲方承担80%。
13、如发生重大人生伤亡甲方承担80%，乙方承担20%（5万元）内的部份由乙方自负。
14、木工及人工材料辅材、架子及工材料及辅材每平方180元平头米。辅换 层退40%，16层退30%，工程完工退清。
15、乙方垫资到转换层后，甲方付款按80%付款，每月按进度付8%
工程竣工验收后30日以内结清工程款。
16、保证金150万元，转换层退总额/栋数40%万元，施工到十六层时，退保证金总额/栋数30%万元，封顶主体验收合格时退约保证金总额/栋楼30%万元，余款在竣工验收合格后已安全事故质量，时7日内退清，该保证金不计利息。
17、连续5天停工待料内由自行负责，5以上按每人每天30元一天生活费标准支付乙方。
18、本合同生效后，如乙方组织人力不足或财力不够和中途变换队伍，甲方除以前已支付的工资外不再支付任何费用给乙方，且保证金不退还乙方，乙方 本班组的人工工资其它所有费用均由乙方自筹资金解决《本合同基本跟总承包合同》。
甲方：乙方：
身份证：身份证：
电话：电话：
年月日年月日
工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：________________________
劳务分包人：________________________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、 劳务分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：________
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：________________________________________
工程地点：________________________________
分包范围：________________________________
提供分包劳务内容：________________________________
3、分包工作期限
开始工作日期： 年 月 日结束工作日期： 年 月 日总日历工作天数为： 天
4、质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定________ 等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件；
（3）本工程施工总承包合同；
（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范
除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
（1）________________________________________________________________
8、图纸
8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 天前，向劳务分包人提供图纸 套，以及与本合同工作有关的标准图 套。
9、项目经理
9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________ ，职务： ， 职称：________ 。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________ ，职务： ，职称：________ 。
10、工程承包人义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
（1）在 年 月 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：________________________ 。
（2）在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
（3）在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
（4）在 年 月 日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程质量，工程进度及安全，经双方协商一致，签订本合同，以此共同遵守。
1、承包方式：包工不包料，不包辅材，包质量、安全、进度。
2、承包单价：110隐框玻璃幕墙__________/㎡，面积约__________㎡;点式玻璃采光顶__________元/㎡，面积约__________㎡。
1、110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工，结清尾款；结算总价根据实际完成工程量据实结算。
2、如甲方工程款不按时支付，乙方有权停工。
3、如甲方工程款不按时支付，因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方承担。
1、在施工条件具备的.情况下，工人进场施工开始计算工期，_________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工，历时__________天。
2、在施工中如遇特殊情况，经现场监理工程签证后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
1、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。乙方必须严格按照施工图纸和要求，精心组织施工，保证工程质量，并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。
2、乙方在施工中保质、保量进行施工，经甲方验收后如质量达不到标准，甲方有权限期整改。
3、乙方在施工中因质量不符合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方承担。另外还应赔偿因返工、修理或重做所造成甲方原材料的损失费用。
4、乙方参与现场施工的人员以书面形式将其姓名、身份、技术人员证件，所分担的工作通知甲方，持证上岗。
5、乙方应服从项目管理人员、监理公司的管理。
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度，严格按照安全要求进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力，造成事故达到责任和因此而发生的费用由乙方自行承担。
2、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上诉规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自负，乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理，安全生产的教育。
3、乙方进场后，甲方需为乙方提供住宿。乙方的日常生活，炊具自行解决，生活费由乙方承担，须保证现场清洁卫生。
4、乙方必须在甲方的监督下，及时足额支付施工人员工资，由乙方未支付和未付足施工人员工资所引起的纠纷由乙方负责。
5、在施工过程中，如不按安全管理违反操作规程造成的人生安全伤亡事故由乙方负责，并承担由此造成的经济损失和有关部门的罚款，因乙方原因发生火灾等事故，由乙方负责，并赔偿甲方损失。
6、甲方须为所有进场施工人员购买意外伤害保险。
7、乙方必须遵守甲方项目部的规定，甲方有权按照项目部管理规定对违反规定的人员进行处罚。
1、本工程所需的材料，由甲方供应，乙方应在3天内书面提出用料单，交付甲方项目部。如不按期提供所用材料或因甲方原因现场不具备施工条件而造成乙方停工(达48小时)，则甲方承担乙方的停工损失，按现场施工人员50元/人进行补偿。
2、乙方设专人收领甲方到场的各种材料，妥善保管，合理利用，必须接受甲方现场监管，不得浪费。乙方进场的物资未经甲方允许，不得运出场外。
3、乙方组织工人文明施工，重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。合理使用甲方提供或租赁的机具，如果人为损坏、丢失则照价赔偿。
(1)甲方有权对乙方违反合同条款内容实施处罚、经济赔偿及辞退的权利。根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
(2)甲方提供乙方具备本合同作业的施工现场。免费提供施工住房、用水、用电，使用机具及材料;及时提供所需建筑材料并及时到位;
(3)甲方提供给乙方技术服务，给乙方创造施工条件，现场管理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证;
(4)甲方负责各部门联系，协调各班组间配合，使工程达到安全高效。
(5)按照本合同向乙方支付工程款。
(1)乙方有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保按时保质保量完成甲方交给的任务。
(2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电;
(3)严格按照施工图及说明施工，确保工程质量，按合同规定的质量标准工期要求如期完工和交付。
(4)乙方不得在甲方未违约的情况下擅自离场，否则，甲方有权扣发乙方工资，并可向乙方追加因此而造成的损失。
1、由于乙方原因，不能按合同约定的期限交工的，每逾交付一天，则向甲方偿付违约金__________元(按天计算)。
2、由于甲方原因，不能按合同约定的期限支付工程款的，每逾支付一天，则向乙方偿付违约金__________元(按天计算)。
3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除，若任何一方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。
合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。
其他合同为说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，双方以盖章签字后生效。未尽事宜，双方另行协商。
合同编号：__________
甲方：____________________
乙方：____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。
第一条 合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计; 5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条 承包单价 详见(附件)，不调价。
第三条 有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1 乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2 乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3 本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。 3.工程材料供应 3.1 所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。 3.2 因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。 4.测量、试验、检验等技术工作 4.1 甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 4.2 甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。 5.乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。 6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。 7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。 8.依据《劳动法》，乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。 9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。 10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。 11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。 12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全)，甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。 13.本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的____%)。 14.乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。 15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。 16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。
第四条 争议解决 若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决： 1.和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决;2.调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议;3.仲裁。协商、调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。
甲方：
乙方：
进场日期为：
竣工日期为：
逾期：乙方逾期进场或逾期竣工，没逾期一天，扣款______元（施工中途，客户增加项目造成逾期的除外，以鉴定为依据）。
乙方必须严格按照施工要求，以质量为第一，不得偷工减料，粗制滥造，水、电预埋前，要调试、打表试压、签证、各工艺项目必须保证
‘眼测法’，“光，正、平、直”或按相关工艺施工验收规范验收，否则，引起的返工、客户投诉所造成得经济损失、由乙方承担。
一、具体施工要求，以公司设计图纸为依据现场监理或客户要求为准，乙方不得无理顶撞或推脱。（增、减项目及时办理变更签证作为结算依据）。
二、施工现场，注意施工安全，时刻注意水、电、气及严禁现场吸烟生火，节约水、电、气及材料，先大料后小料，合理用材，每天必须打扫现场（材料除正常损耗外，按省定额等相关规定参考），其浪费、遗失造成的损失，按造价的3倍罚款（见2002.9.3制定的员工规章制度），及人为造成的损失，由签约人全部承担。材料不符合施工质量要求。可提出异议，拒绝施工，经双方达成一致意见，作出书面认证后方可施工。
三、公司运送材料到现场，乙方负责人安排搬运到位，并归类摆放整齐，时刻注意保持公司形象，不许跟业主提任何有损公司形象的要求，有问题、困难、要求，由承包人上报公司解决，否则罚款：200／次。公司对客户、监理反映好，施工质量好的施工队伍（凭客户及监理：二方签字满意的凭证），公司另外嘉奖现金。
四、施工现场不得有与施工无关的人员长时间逗留或住宿，并不得酗酒、打架、赌博、违反社区规定等现象。除水、电使用外，其它成品、半成品不得使用（见工地队长责任书），一经发现，罚款：1000元，公司立即派员工清场（违纪入员退出施工现场不再复用，所造成的损失由签约人承但。
五、材料计划表需提前___天送公司主管处，经签字后根据实际情况由公司负责送到工地，力求准确。
六、业主就质量问题引起的争议，而无法挽回的情况下，甲方单方可根据实际情况有权采取退场等补救决定措施，无须乙方同意与否，其经济损失在剩余工资内扣除、责任由签约人，乙方全部承担。
七、竣工x日内，预留％质保金一年，公司结清乙方所有款项。因客户原因，则配合公司结算。
八、付款方式（据情而定），原则上按生活费付给。
九、本协议双方签字生效，并严格遵守。
甲方：
乙方：
签订日期：
鉴于襄垣县迎宾街西建工程指挥部(以下简称“发包人”)为建20xx年一事一议奖补资金项目工程，接受了 河南嘉泰建设有限公司 以下简称“承包人”)对20xx年一事一议奖补资金项目工程施工的投标函，现依据本项目发包人的招标文件、承包人的投标文件和发包人发送给承包人的中标通知书，双方经过友好协商，于 20xx年 4 月 3 日在襄垣县迎宾街西建工程指挥部办公室共同达成并签订本协议如下：
一、合同工程的主要内容
1.施工范围： 工程量清单的全部内容。
2.施工属性：农村公路。
3.工程内容：路基、路面、标牌。
4.技术标准： 合 格。
二、合同工期
自20xx年4月 3 日开始，施工工期 30 天。
交竣工验收后的缺陷责任期 1 年。
缺陷责任期结束后的保修期 1 年。
三、质量目标：合格
四、合同价格
1.合同总价(含施工及缺陷责任期的全部工作)：人民币 叁拾伍万肆仟叁佰贰拾陆元零伍分(￥ 元)。
2.合同执行期间，工程量清单中的单价和总额价：不调整
3.双方约定合同价款的其他调整因素：a、设计变更;b、发包方和监理方均认可的签证;c、招标图纸以外新增加的工程项目。调整项目由审计部门或原标底编制单位按沭政发〔20x〕22号文件精神进行审计，并按中标单位投标时与标底之间的下浮率同比下浮。
五、支付方式
按县政府襄垣政发【20x】69号文件规定，财政奖补项目进场完成工程量的50%，可申请拨付工程款总额的30%;项目竣工后，经批准再拨付工程款总额的50%;审计决算后，再拨付工程款总额的15%;余下的5%作为项目质量保证金，余款5%作质量保证金，项目未出现质量问题一年后拨付。
六、双方的责任和义务
发包人
1.合同签订后的7天内，免费向承包人有关技术资料(清单另附) 2 份，并在适当的时候向承包人进行技术交底。
2.按照支付方式的规定，按时向承包人支付应付的工程款。
3.协助承包人协调好与政府有关部门、其他施工单位、当地群众之间的关系。
4.在项目实施过程中对承包人进行履约考核(考核办法见投标人须知附件2)，并将履约考核结果上报省市交通主管部门。
5.在项目实施过程中严格执行_《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设若干意见》的规定，不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品以及在承包人处报销应由个人支付的费用;不得参加承包人安排的'旅游、超标准宴请和娱乐活动;不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料;秉公办事，不得营私舞弊。
承包人
1.严格履行合同，精心组织施工，加强质量控制，按规定的工期和质量目标完成本合同工程及其缺陷的修复，并按规定时间向发包人提供各项竣工文件和资料。
2.建立健全安责任制。建立安全生产管理系统，配备专职安全员;配置足够的消防设备和器材;创建施工现场安全生产和文明生产的氛围，定期进行安全教育和检查;所有在现场的工作人员必须按规定穿戴防护用品，并持证上岗;所有施工机具和高空作业设备均应定期检查、保养和维护，确保处于完好状态。
3.按国家有关规定和施工工程需要办理必要的工程、人员、设备的保险。
4.按规定缴纳有关的税费和规费。
5.遵守国家和地方有关环境保护、文物保护、爆破作业、事故处理等各项规定。
6.妥善处理好与交叉作业的其他施工单位以及施工现场邻近群众的关系。
7.按照《劳动法》规定雇佣民工，确保民工工资按时足额到位。
8.严格执行《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》的通知，不得向发包人工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品;不得以任何名义为发包人报销应由其个人支付的费用;不得为发包人工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、家用电器和高档办公用品;不得安排发包人人员旅游、超标准宴请和娱乐活动;不得以任何名义给发包人及其工作人员或其近新属发放红利、工资或奖金。
七、违约处理
发包人
1.由于发包人未按时向承包人提供施工图纸、技术资料、变更通知等，致使承包人无法按期开工或中途停工，导致合同工期延误，其后果由发包人负责。
2.发包人未按照支付条件的规定按时向承包人支付工程款时，应主动向承包人做出说明，并提出支付的补充方案，与承包人达成共识后执行。
3.违背廉政建设规定的条款，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。
承包人
1.除发包人和不可抗力的因素造成的工期延误外，承包人未按合同工期完成本合同工程的，发包人将向承包人处以合同总价天的拖期损失偿金(偿金的限额为合同总价的10%)，并从对承包人的最后支付中扣除。
2.经相关质监部门或项目交竣工验收组所评定的工程质量水平未达到合同规定的质量目标时，承包人除主动采取必要的补救措施(需经发包人批准)加以改进并达到合同规定的质量目标外，由此而引起的直接损失和工期延误损失偿金由承包人承担。
3.在施工期间，发包人发现承包人在工程质量或工期方面存在问题，经三次提出，且改进无效，已严重到必须更换承包商才能补救时，发包人有权通知承包人，中止与承包人的合同，另行选择新的承包商接替承包人的剩余工程。此时的工程计量、支付均按合同中止日据实计取。承包人并不因此解除中止日前的所有责任和义务。
4.违背廉政建设规定的，依据《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》给予降低信用等级、限制其一至三年内不得进入江苏省交通工程建设市场等处理。
5.违反《江苏省交通行业与产业项目招标投标信用档案管理办法》和履约考核办法规定的，发包人将上报省市交通主管部门，省市交通主管部门将依据《江苏省交通行业与产业项目招标投标信用档案管理办法》做出降低其信用等级等处罚的决定。
八、纠纷解决
1.任何一方因违约或其他问题而引起的纠纷，双方首先应按照友好的原则力求通过协商解决，必要时可请双方的上级机关调解解决。
2.协商或调解均未奏效时，可依照《_仲裁法》提请项目实施所在市仲裁委员会进行仲裁。仲裁具有最终法律效力，仲裁费用由败诉方承担。
九、合同文件的组成
1.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分：
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标函(含投标人在评标期间递交的澄清文件和补充资料)
(4)招标文件(含补遗书)
(5)图纸(含补遗书中与图纸有关部分)
(6)标价的工程量清单
(7)投标函附表
2.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列将序在先者为准。
十、本协议书在承包人按招标文件中的规定向发包人提供了履约担保，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证收后失效。
十一、本协议书正本二份、副本 四 份，双方各执正本一份、副本 二 份。
当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
十二、按实际完成的工程量进行结算。
发包人：(盖章) 承包人： (盖章)法定代表人或 法定代表人或
被授权代理人： (签字) 被授权代理人： (签字) 签约地点：
日 期：
幼师资料《劳务施工合同12篇》一文希望您能收藏！“幼儿教师教育网”是专门为给您提供幼师资料而创建的网站。同时，yjs21.com还为您精选准备了劳务施工合同专题，希望您能喜欢！
相关文章
最新文章
.png)
.png)
.png)
