随着人民群众的法律意识逐渐提升，合同在工作与生活中的重要性也日益突显。为确保有效性，合同必须以书面形式签署。那么我们该如何撰写合同呢？本文的主要内容将探讨与“定作合同”有关的议题，希望读者能够喜欢并愿意与他人分享这篇文章！
合同编号：
定作方：
签订地点：
承揽方：
签订时间： 年 月 日
一：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限?
二：定作方带料
三：质量要求、技术标准
四：承揽方对质量负责的条件及期限
五：验收标准、图纸提供办法及保密要求
六：验收标准、方法和期限
七：包装要求及费用负担
八：交(提)货方式、地点运输方式、到达站(港)和费用负担
九：交付定金、预付款数额及时间
十：结算方式及期限?
十一：违约责任
十二：如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十三：解决合同纠纷的方式
十四：双方协商的其它条款
定作方 承揽方
单位名称(章) 单位名称(章) 鉴(公)证意见
法定代表人 法定代表人 经办人 签(公)证机关(章)
委托代理人 委托代理人
电话 电话
电挂 电挂
开户银行 开户银行
帐号 帐号
年 月 日
邮政编码 邮政编码
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
关于定作加工合同
定作加工合同是指委托方将原材料或已有生产线的一部分交由受托方进行加工生产的合同，也叫加工托钵合同，这类合同由于涉及到生产加工，一旦签署便意味着委托方和受托方之间的生产关系得以确立，因此在签署前需要各方充分考虑、协商确定各项具体条款。
1.合同基本信息
定作加工合同应该首先明确双方的基本信息，包括委托方和受托方的名称、法定代表人、联系方式、工商登记信息等；在确定这些信息时，需要保证双方的身份准确性，这对于后续的合同执行非常重要。
2.合同内容的详细阐述
合同的基本内容包含了产品加工、产品配送、质量标准等具体事项，需要明确规定，确保各项衔接无误。在签署前要充分了解产品加工的具体流程以及互相之间的责任和义务，明确加工过程中出现质量问题及时沟通并处理。同时，还需要制定相关的质量标准、数量和交货时间等具体事项，将合同内容具体到最后的交付时间、进度安排、付款方式等细节，便于后期的执行和维护。
3.委托方应该对原材料质量要求清晰
在定作加工合同中，委托方为材料提供方，要求其提供高质量的原材料。这就要求委托方在事先约定好原材料的质量标准，并要求受托方在加工生产过程中严格执行，确保加工后的产品质量能够满足委托方的需求。
4.受托方的生产能力要符合标准要求
受托方的生产能力应该符合委托方所要求的标准和数量，同时要求受托方提供相应的生产过程控制、检验和检测设备以确保生产过程是稳定的，并且生产成品符合标准要求。如果生产出的产品不符合标准，受托方应该负责处理和赔偿。
5. 双方责任和义务的明确规定
合同签署前，双方应该充分沟通，明确规定每个方面的责任和义务，这将有助于双方在生产过程中更好地控制和协作。例如，责任的确定，工作进度、报告和评估的进展情况，以及其他双方必须满足的特殊规定。
总之，在定作加工合同中，双方应该相互信任、交流和合作，避免质量问题和时间延误所造成的损失，从而实现合同的目标。通过充分了解并遵守上述规定，双方可以简化合同执行的步骤并最终取得共同成功。
原告浙江湖州中意达水处理设备有限公司(下称中意达公司)与被告宁波乐伟机械有限公司(下称乐伟公司)于XX年12月31日签订一份加工定作合同，由原告为被告定作泉水生产线设备一套，合同总金额为10.9万元。双方约定由原告按被告的要求提供设备材料，交货时间为XX年1月16日，并约定了有关质量要求、技术标准、报酬结算方式及履行期限等。同时约定：“供方必须负责全部泉水生产线设备的管路、设备等附属设备的安装、调试达到出水标准，经需方验收合格后一周内付清余款。”
在合同履行过程中，被告乐伟公司共向原告中意达公司付款人民币63040元。后因双方发生纠纷，原告未对设备进行安装调试，被告另请他人安装调试后将该设备出售。原告中意达公司于XX年8月10日向法院起诉，请求判令被告支付尚欠加工费人民币45960元。被告乐伟公司辩称，原告未按合同约定履行安装调试、使设备达到约定出水标准的义务，故原告对尚余货款不具有请求权。
[分析]
本案的争点是被告乐伟公司是否享有后履行抗辩权。笔者认为，被告不享有后履行抗辩权，应判决被告向原告支付尚余加工费，理由如下：
1.合同当事人行使后履行抗辩权的基础和前提是双方当事人应当是因同一合同互负债务，在履行上有一定的关联性，两项债务间应当有对价关系。本案中，双方签订的合同为加工定作合同，从合同约定内容看，原告交付定作物，被告支付加工报酬，双方互负对待给付义务，因此，从合同分类理论上看，该合同属于双务合同。双务合同的牵连关系以及当事人依据合同所产生的协作关系表明，抗辩权的行使人必须是忠于合同，期待合同得到正确履行的，所以根据诚信原则，对方须履行相应合同义务，由此来保障合同实现，维护交易秩序。
2.就本案而言，原告履行了合同的主要义务，交付了定作物，被告就应当支付对价——10.9万元的加工费。按照合同法的相关规定，原告未履行安装调试、使设备达到约定出水标准的义务，这确实是“履行债务不合约定”的情况，但被告只能在原告未履行的合同义务范围内“有权拒绝其相应的履行要求”，即有权拒付尚余加工费。
但从整个合同来看，安装、调试显然不是原告的主要合同义务，原告未安装、调试并未构成根本性违约，被告仅就原告未履行的合同义务享有后履行抗辩权，而不能以安装调试的附随义务来对尚余的45960元加工费行使后履行抗辩权，尤其是被告另请他人安装后已将该设备出售，实际已实现合同目的。
所以，本案中，被告乐伟公司拒付45960元加工费与原告中意达公司未履行安装调试义务之间并不存在对价关系，被告乐伟不享有后履行抗辩权。这样处理符合后履行抗辩权的法理和立法意图，有利于保护经济交易关系。本案中，原告向法院提起诉讼的过程中，被告才主张后履行抗辩权，显然已脱离了合同法设立该项制度系为保证合同义务得以正确履行的初衷。
3.在一方当事人部分履行合同的情况下，就合同已履行部分而言，一方当事人只享有权利，对方当事人只负有义务，双方没有具有对应关系的权利，任何一方当事人不可能行使后履行抗辩权;就合同未履行部分而言，一方当事人享有的要求、对方为对待给付的权利，与对方当事人享有的要求、一方当事人为给付的权利之间互为对价，具有对应关系，任何一方当事人均可行使后履行抗辩权。
但特别要注意的是，对方当事人在合同未履行部分享有的要求、一方当事人为对待给付的权利，与一方当事人在合同已履行部分享有的要求、对方当事人为对待给付的权利之间不互为对价，没有对应关系，对方当事人不能就此行使后履行抗辩权。
在本案中，被告拒付设备余款，已超出正当的后履行抗辩权范围，因原告的行为属合同部分履行不适当，被告只能对其履行不适当的部分相应行使抗辩权，而不能拒绝支付全部设备余款。
定作方：_________________
承揽方：_________________
签订地点：
签订时间：年 月 日
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限：
二、定作方带料：
三、质量要求、技术标准
本合同质量保证期为 360 日。保证期限内发生问题。乙方对于承揽的工作，应当严格遵守保密义务，未经甲方书面许可不得留存技术资料、图纸等的复制品。
四、承揽方对质量负责的条件及期限
预付款为合同总价的 30 %(即 90000 元人民币)，在本合同生效后的 2 个 工作日内乙方向甲方开具上述款项的收据。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
───────────────────────────────────────────────────────实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外。逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，乙方按逾期交付部分价款的 1 %/天的比例支付违约金。未经甲方同意。未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;仍不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖。未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的。中途终止合同，属乙方提供原村料的，支付乙方的未履行部分价款的____%作为违约金;不属乙方提供原材料的。定作物经甲方验收合格后，甲方将合同总价款剩余的 70 %(即 210000 元人民币)。
六、验收标准、方法和期限
───────────────────────────────────────────────────────
七、包装要求及费用负担
───────────────────────────────────────────────────────
八、交(提)货方式及地点
───────────────────────────────────────────────────────
九、交付定金预付款数额及时间
───────────────────────────────────────────────────────
十、结算方式及期限
───────────────────────────────────────────────────────
十一、违约责任
───────────────────────────────────────────────────────
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件
───────────────────────────────────────────────────────
十三、解决合同纠纷的方式
───────────────────────────────────────────────────────
十四、双方协商的其它条款
───────────────────────────────────────────────────────
定作方 承揽方
单位名称(章) 单位名称(章) 鉴(公)证意见：未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的。
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 经 办 人：
电话： 电话：
电报挂号： 电报挂号： 鉴(公)证机关(章)
开户银行： 开户银行： 年月日
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
监制部门： 印制单位：
承揽方（全称）： _________________________________________定作方（全称）：_________________________________________ 合同编号: ______________签订地点: ______________________承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。
一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期： 品_ 名 规格 单位 数量 单价 金额 分期交（收）货数量 备注____月____月____月____月____月 总金额（大写）__ 佰___ 拾__ 万__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共计人民币（大写）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、质量标准：
1、定作方应该于本合同签订之日起＿＿＿＿天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符.擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理。
2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。
三、质量检验及验收办法：定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。甲乙双方的任何方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时，应在 10 小时内向对方通知。
四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，具体包装要求是___________________ __________
五、交货（运输）时间、办法及地点要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承运人）承运，由承揽方代办相关的托运手续，运费由定作方自行承担。 承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物所有风险由定作方承担。
2、时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出，委托承运人运输的。定作方应该于本合同签订之日起____天内,向承揽方提供定作物的样品,
六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款（按照定作款总额的百分之＿＿＿ 计算），该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构。
七、定作款结算办法及期限：
1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
2、如定作方未按约定付清定作款项，未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。乙方为甲方生产的产品至少应与目前第三者销售的类似产品质量相同。合同期间所有影响产品质量、规格的改变应在这种改变运用于产品之前_________天通知甲方。甲方为充分服务市场的目的。解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构。
八、违约责任：
定作方的违约责任（1）中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为＿＿＿＿元人民币。（2）中途解除合同的。甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;
（3） 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的。
（4）无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失，
（5）错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。但甲方应当采取积极措施，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任。
第二点：承揽方的违约责任
（1）违反本合同
第一条和
第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题。
（2）包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ；
（3） 承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。
（4）因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的。
九、争议解决方式 本合同履行过程中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向____市人民法院起诉。预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款(按照定作款总额的百分之___ 计算)。
十、如需提供担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。 十
一、因生产特殊性，定作方允许承揽方在供应定作物数量上有177;10%的浮动，在交付时间上有177;＿＿天的浮动。 十中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失。
二、本合同履行过程中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。 183;服装加工合同 183;钢筋加工合同 183;加工贸易合同 183;进料加工合同十违反本合同条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交。
三、双方需约定的其它事项： ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。 承揽方（盖章）：______________ 定作方 （盖章）： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿日期：________年____月____日
返
承揽方(全称)： _________________ 定作方(全称)：_________________
合同编号: ______________签订地点: ______________________
承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。
一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期：
二、质量标准：
1、定作方应该于本合同签订之日起____天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符.乙方收到甲方提供的原材料后，应按甲方指定的检查方法立即对原材料进行检查，并将其结果在检查完毕后_________天内向甲方报告。
2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。
三、质量检验及验收办法：
定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题。由经乙方认可的银行开立以乙方为受益人，金额足以支付装船货物的保兑的不可撤销的信用证。该信用证凭乙方的商业发票、全套提单、装箱单和商检证明议付。
四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，具体包装要求是___________________ ________________________。
五、交货(运输)时间、办法及地点要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承运人)承运，由承揽方代办相关的托运手续，运费由定作方自行承担。 承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物所有风险由定作方承担。
2、时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出，并且取得对方同意。在合同有效期内，根据乙方请求，乙方同意派遣其工程技术人员到乙方工厂进行与加工装配有关的技术指导。
委托承运人运输的，以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。
六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款(按照定作款总额的百分之___ 计算)，该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。在合同有效期内，根据乙方请求，甲方同意乙方人员到甲方工厂接受有关加工装配的技术培训。但乙方每次派遣人数不得超过_________人。
七、定作款结算办法及期限：
1、________________________________________________________________
2、如定作方未按约定付清定作款项，未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。
八、违约责任：（检讨书大全 jt56w.COM）
第一点：定作方的违约责任
(1)中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为____元人民币。甲方交给乙方的原材料和用此生产的产品所有权、原材料或产品丢失的或损坏的风险，全部归甲方。从乙方收到运来的材料起至交付产品给甲方时止，乙方经甲方同意，用甲方的费用。
(2)中途解除合同的，定作方应该向承揽方支付合同未履行部分价款总值百分之30的违约金。
(3) 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。任何方对由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何双方在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。
(4)无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失，
(5)错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。对于因履行本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商无法解决争议，则应将争议提交中国国际经济仲裁委员会(北京)，依据其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的。
第二点：承揽方的违约责任
(1)违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则。
(2)包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ;
(3)承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。
(4)因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。双方当事人在检验中发生争议时，可提交河南省濮阳市质量技术监督局相关部门 进行鉴定,
九、争议解决方式
本合同履行过程中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向桐乡市人民法院起诉。
十、如需提供担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。
十一、因生产特殊性，定作方允许承揽方在供应定作物数量上有±10%的浮动，在交付时间上有±__天的浮动。承揽项目所需包装由乙方合理包装并符合技术附件的要求(如有)，防潮，防湿，防震，防锈，符合甲方使用要求。
十二、本合同履行过程中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。定作物经甲方验收合格后，甲方将合同总价款的 / %(即 / 元人民币)，支付给乙方。
十三、双方需约定的其它事项：
_____________________________________________________________________。
本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。
承揽方(盖章)：______________ 定作方 (盖章)：_____________
法定代表人：_______________ 法定代表人：_____________
电话：________________ 电话：_______________
地址：________________ 地址：_______________
开户银行：______________ 开户银行：_____________
帐号：________________ 帐号：_______________
定作合同是一种法律文件，用于确保在购买定制产品或服务时，双方的权利和责任得到保护。这种合同通常用于规范定制衣物、家具、建筑、软件开发等领域。在本文中，我们将详细探讨定作合同的重要性以及其重要条款。
首先，定作合同对于双方当事人都具有重要意义。对于顾客来说，合同明确规定了他们所期望的产品或服务的具体要求和质量标准。这样一来，顾客可以确保所支付的定制费用能够得到物有所值的回报。同时，合同也明确了顾客所承担的支付方式和时间表，以及对于产品或服务不合格的处理措施。
对于定制商来说，合同提供了一种保护措施，确保顾客的要求是清晰明确的。合同明确阐明了顾客所要求的规格、尺寸、数量、设计要求等细节。这样一来，定制商可以根据合同的规定来生产产品或提供服务，并避免出现误解或争议。此外，合同也规定了顾客所应承担的责任和义务，确保双方在交易过程中公平合理地对待对方。
定作合同的重要条款包括但不限于以下几个方面：
1. 产品或服务的详细描述：合同应明确规定所定制产品或服务的具体要求，包括尺寸、材料、质量标准、交付时间等。这样一来，双方可以在生产或交付过程中遵循这些要求，并确保所提供的产品或服务符合顾客的期望。
2. 价格和支付方式：合同应明确规定所定制产品或服务的价格，以及支付方式和时间表。这样一来，顾客可以准确了解到底需要支付多少款项，以及何时支付。同样地，定制商也可以明确要求顾客按时支付款项。
3. 质量保证：合同应明确规定定制产品或服务的质量标准，以及对于产品或服务不合格的处理措施。这样一来，顾客可以要求定制商重新制作或提供补救措施，以满足合同规定的质量标准。
4. 争议解决：合同应规定双方在发生争议时的解决方式。这可以包括仲裁、调解或法律途径等。合同明确了争议解决的程序，可以帮助双方在争议发生时更快地解决问题，减少损失。
总之，定作合同对于定制产品或服务的双方都具有重要意义。它能确保顾客得到满意的产品或服务，同时也保护了定制商的权益和利益。在签署定作合同之前，双方应充分了解合同的条款和条件，并确保自己的权益得到充分的保护。这样一来，双方可以在合同约定的框架内进行交易，并避免可能的纠纷和损失。因此，定作合同在定制产品或服务的交易中起到了重要的作用，值得双方的高度重视。
定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：
定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：加工定做合同是类需要先交一些定金的合同。本文(加工定作合同)由整理推荐，欢迎阅读。
承揽方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则。
签订时间：年____月____日乙方在依照甲方的要求进行工作，如认为甲方提供的图纸或技术不合理，应及时通知甲方;甲方应及时回复;
┌────┬──┬──┬──┬──────┬─────────────┐
│││││价款或酬金│交货数量及交货期限│
│定作物品│规格│计量│数量├──┬───┼──┬──┬──┬──┬─┤
│名或项目│型号│单位││单价│总金额│合计││││ │
││││││ │││││ │
├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤
││││││ │││││ │
├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤
││││││ │││││ │
├────┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴─┤
│合计人民币金额（大写） │
└───────────────┘
（注：空格如不够用，可以另接。）
二、定作方带料
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
│材料│规格│计量│数量│质量│提供│消耗│单价│总金额│
│名称│型号│单位│ │ │日期│定额││ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ ││ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│ │ ││ │ │ │ ││ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ ││ │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘
（注：空格如不够用，可以另接。）
三、质量要求、技术标准
─────────────────
四、承揽方对质量负责的条件及期限
───────────────────
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
───────────────────
六、验收标准、方法和期限
───────────────────
七、包装要求及费用负担
───────────────────
八、交（提）货方式及地点
───────────────────
九、交付定金预付款数额及时间
───────────────────
十、结算方式及期限
───────────────────
十一、违约责任
───────────────────
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件
────────────────────────────────────
───────────────────
十三、解决合同纠纷的方式
────────────────────────────────────
───────────────────
十四、双方协商的其它条款
────────────────────────────────────
───────────────────
┌─────────┬─────────┬──────────────┐
│ 定作方 │ 承揽方 ││
│单位名称（章）│ 单位名称（章） │ 鉴（公）证意见： │
│单位地址：│ 单位地址： ││
│电话：│ 电话： ││
│电报挂号：│ 电报挂号： │鉴（公）证机关（章）│
│开户银行：│ 开户银行： │________年____月____日 │
│帐号：│ 帐号： │（注：除国家另有规定外，│
│邮政编码：│ 邮政编码： │ 鉴（公）证实行自愿原则） │
└─────────┴─────────┴──────────────┘
有效期限：________年____月____日至________年____月____日
监制部门： 印制单位：
甲方(定做人)：_________
乙方(承揽人)：_________
一、标的物
序号设备：___________________
名称生产：___________________
厂家规格：___________________
型号数量单价备：______________
随机备品备件及工具供应数量：_________
设备性能必须符合双方约定的性能，达到国家相关技术规范的要求，乙方必须向甲方提供全部适用的、必要的图纸、技术参数、产品合格证、使用说明书及其它相关资料。中途终止合同，属乙方提供原村料的，支付乙方的未履行部分价款的__/__%作为违约金;不属乙方提供原材料的。
二、合同价款
本合同价款总额人民币(大写)___________元(￥___________元)。
本价款包括税费、设计费、制造费、装卸费、运保费、指导安装调试费、操作人员培训费及售后服务等一切费用。超过合同规定期限领取定作物的，应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限6个月不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时。
三、付款方式
1、第一次付款：合同签订后_________个工作日内，甲方支付乙方合同总额的______%，即人民币(大写)______元整(￥______元);
2、第二次付款：发货前，甲方支付乙方合同总额的______%，即人民币(大写)______元整(￥______元);逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，乙方按逾期交付部分价款的3 %/天的比例支付违约金。未经甲方同意。
3、第三次付款：现场安装调试完毕后，经甲方验收合格并且收到乙方出具的全额发票后个工作日内，甲方支付乙方合同总额的______%，即人民币(大写)______元整(￥______元);应当支付不能交付定作物或不能完成工作部分价款的_3 _%或合同总额的_3 %作为违约金。
4、第四次付款：_________余款______%，即人民币(大写)______元整(￥______元)，作为质保金,在质保期满后天内付清。
每次付款前，乙方应向甲方出具相应真实有效的等额发票。
合同款原则上应按期支付，但遇设备交付地点所属项目的建设方计价拨款延迟、甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况，合同款支付相应顺延。甲乙双方的任何方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时，应在 48 小时内向对方通知。
四、交货地点
交货地点：_________;
收货人：_________。
五、交货时间
为了满足甲方使用的需要，乙方必须保证设备按期完成设计、制造、运输和现场组装及调试工作。
1、年月日前完成图纸审查及相应的设计改进或更改，并在甲方审核签认后方可开始生产。
2、年月日前完成设备的厂内制造，达到出厂状态。
3、年月日前所有设备全部运抵甲方指定交货地点。
4、年月日前完成现场组装和调试工作，达到正常使用状态。
六、安装、调试与培训
1、设备的现场安装由甲方负责，并承担一切与设备安装有关的费用，乙方提供技术指导。设备的调试工作由乙方负责，甲方协助。a、乙方将根据本合同的规定为甲方加工 ( 以下简称“合同货物”并按照本合同规定的时间和地点将合同货物交付给甲方。甲方给乙方提供原材料。乙方以实际收到原材料的数量为准，甲方应将配送物料整理清单提供给乙方。
2、设备进场前天内，乙方向甲方提供设备安装调试方案，并明确所需机具和甲方配合人员的数量及时间安排。
3、乙方应至少派三名有丰富经验的、符合国家或行业资格条件的技术人员指导设备的安装调试，并对甲方操作人员进行现场培训，甲方为乙方工作人员提供现场办公和食宿方便。根据甲方提供的物料清单，乙方在签订合同后20__年月日前，将所有合同货物送达甲方指定地点，甲方承担相应的货运费用。
七、监造
设备在加工制造阶段，甲方有权对乙方及其合作者的制造质量、进度进行监控，乙方应积极配合甲方驻厂监制人员工作的正常顺利进行，提供质量监督必要的图纸和技术文件。监造人员提出的建议及方案，乙方有义务听取并充分考虑。本合同对合同货物的质量要求包括但不限于下列项目：
八、质量要求
1、乙方必须保证设备(含所有材料、组装件等)是全新的，乙方的设计、制造应符合国家相关的技术规范要求，设备的主要技术指标、技术性能、制造精度应不低于合同约定的要求。乙方不得将该文字、图形(包括该文字、图形的演绎信息)用于本合同以外的任何目的。
2、在本设备制造阶段，乙方对主要技术指标和参数的变更或修改，必须取得甲方的书面批准。
3、乙方在制造过程中出现异常、特殊情况，应立即通知甲方。
九、验收
在完成下列工作后，甲乙双方应对设备进行验收。验收合格后，双方签署验收证书。验收证书一式份，甲方份，乙方份。C、除本合同另有规定或合同双方另有约定外。
1、乙方按规定向甲方提交了所有文件和资料。
2、乙方按规定向甲方提交了所有备品备件。
3、设备正常运转天。
十、质保期及售后服务
1、设备质保期，从双方签署验收合格证书之日起计算。
2、设备在质保期内发生的质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内做出答复并在2天内派符合国家、行业要求的技术人员进行维修，更换有缺陷的设备或部件。如果乙方不履行上述义务，由此引起的一切损失由乙方承担。合同双方因本合同发生的或者与本合同的履行有关的争议，应当先行进行协商，如果协商不成。
十一、双方的权利和义务
1、甲方有义务根据本合同约定的付款方式按时足额向乙方支付款项。
2、乙方向甲方交付的设备不符合主要技术指标、性能和精度要求的，甲方有权要求乙方承担改进、完善、重做、减少合同价款、赔偿损失等责任。立约书人 (以下简称甲方)与____(客户)____(以下简称乙方)就原物料及成品委托承揽加工事项，通过友好协商。
3、乙方在设计、制造过程中，必须履行合同中的承诺，积极采用新设备、新技术、新材料、新工艺等。
4、在乙方将合同设备按合同要求交付甲方使用后，甲方在使用过程中，认为合同设备必须改进以更适应施工现场使用时，乙方有义务及时提供改进服务，费用由双方协商解决。原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付期、支付方法，按经甲方确认之乙方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。将作为本合同的组成部分。
5、如因设备设计、制造缺陷而导致使用中发生的故障、事故，由乙方承担全部责任。
十二、违约责任
1、除不可抗力外，如果乙方没有按照合同约定时间交货或提供第十条约定的技术服务，那么从延误当日起开始计算误期赔偿费，每延误一天的赔偿费按______元计收，赔偿款总额不超过设备总价的______%。本合约期限自 年 月 日起至 年 月 日止，共计 年;合约到期前 日甲乙双方得就本合约之内容重新检视。
2、设备交货前，设备毁坏、灭失的风险由乙方承担，甲方对该设备的毁坏、灭失有故意或重大过失除外。
3、在设备安装调试期间，由于乙方安装调试方案失误导致的设备或其它人员财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。加工费、运杂费、保险费等款项的结算，应遵守结算纪律，钱货两清”原则。
4、由于设计、制造原因导致设备无法正常工作而造成的损失，甲方有权向乙方索赔，索赔金包括一切直接、间接损失和诉讼等有关费用。甲方对图纸的审核签认不能免除乙方的责任。各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格之约定。
5、在质量保证期内，因设备质量问题，乙方应按甲方同意的下列方式中的一种，解决索赔事宜：_________乙方供料及甲方就加工制成品之发货(以下简称“发货方”)应按约定时间、数量、质量、规格提供，对于乙方供料，由甲方位于 厂房,按经双方确认之乙方采购单所列核对数量、规格、型号，应向乙方提出，乙方应在接到甲方通知后七日内调换或补齐;属于多发、错运物料或加工制成品，收货方应做好详细记录，收货后 日内通知发货方;收货方对发货方加工制成品之质量或性能有异议的，应在收到加工制成品后 日内提出异议。
5.1、乙方同意退货，将货款退还甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
5.2、根据设备或部件的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定同意降低设备价格。
5.3、用符合规格要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担由此产生的费用和风险并负担甲方所遭受损失。同时，乙方应按规定对更换件相应延长质量保证期。件与实际进口料件不符(包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等)。
5.4、如果甲方发出索赔通知后天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权从设备款中扣回索赔金，金额不足的，甲方有继续行使索赔的权利。甲方将加工制成品送达双方约定交付地后，乙方应于三日内验收，倘甲方未于此约定期间内接乙方验收结果之通知。
6、甲方违反本合同中关于合同款支付的条款，顺延期满后按银行同期存款利率向乙方支付违约金，但最高额不超过欠款总额的______%。加工制成品交期按乙方物料备齐到达甲方指定地点时间而确定，加工期间甲方预期未能如期交货时。
十三、争议解决方式
甲乙双方在履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商或调解不成时，按下列第种方式解决。
1、向甲方法人所在地铁路运输法院起诉;
2、向甲方法人所在地人民法院起诉。
十四、合同附件
本合同所有附件均为合同的组成部分，具有不可分割性。
十五、其它
1、本合同未尽事宜，可由双方友好协商解决，协商后签署的补充协议、传真与本合同具有同等法律效力。在未取得一致以前，仍然以本合同为准。乙方未按约定期间和要求向甲方交付原物料、技术资料、式样书、图纸、规格、包材等。
2、本合同一式份，甲方份，乙方份。
3、本合同自签订之日起生效，甲乙双方权利和义务履行完毕之日失效。
(本页无正文)
甲方：_________(签章)乙方：_________(签章)
法定代表人：_________(签章)法定代表人：_________(签章)
委托代理人：_________(签章)委托代理人：_________(签章)
开户行：__________________开户行：_________
账号：__________________账号：__________________
电话：__________________电话：__________________
日期：__________________日期：_________________
签订地点：_________
一、背景概述
定作加工合同属于一种特殊的合同形式，指的是甲方将其自有物品或者提供的材料交由乙方进行加工、改造或制造，乙方按照甲方的要求和要求进行商品的生产或加工，并在合同约定的期限内将生产或加工成果向甲方交付。定作加工业务在现代生产和商业经营中广泛应用，其特殊性在于甲方必须提供原始物品或材料，乙方则必须按照甲方的要求进行加工、改造或制造，最终交付一定数量、规格和质量的产品。
定作加工合同的主要特点包括加工品的原始物品或材料必须由甲方提供，乙方按约定要求进行加工或制造，加工品的所有权归甲方所有，乙方只能按照甲方的要求进行加工而不得自作主张，同时乙方还需承担加工品的安全保管义务，确保加工品的完整性、准确性和质量稳定性。
二、合同主体和权利义务
甲方是指拥有原始物品或提供材料的一方，乙方是指按照甲方要求进行加工或制造的一方。甲方的主要权利义务包括提供原始物品或材料，并按照约定要求支付加工费用；乙方的主要权利义务包括按照甲方的要求进行加工，并保证加工品的质量、数量、规格符合约定要求，加工完成后在约定时间内交付甲方。
三、合同内容
1. 加工品的基本要求
合同应明确约定加工品的基本要求，包括数量、规格、质量和交付日期等内容，确保双方对加工品的基本要求达成共识。
2. 加工费用的计算方式和支付方式
合同应明确约定加工费用的计算方式和支付方式，确保双方能够按照约定进行费用的计算和支付。
3. 保密义务和技术支持
合同应明确约定双方的保密义务和技术支持，确保加工品的相关信息和技术资料不被泄露，并保证乙方能够提供必要的技术支持。
4. 违约责任和解决方式
合同应明确约定违约责任和解决方式，确保双方在发生争议时能够进行妥善解决。
四、合同执行和风险控制
合同的执行和风险控制是定作加工业务中非常重要的环节，甲方应密切关注乙方的加工过程和加工品的结果，及时发现和解决可能存在的问题，确保加工品的质量和数量符合约定。
同时，甲方还应充分了解乙方的加工能力和风险控制措施，以便在合同履行过程中随时进行调整和改进，确保双方合作稳定和可持续。
五、总结
定作加工合同是一种特殊的合同形式，其主要特点在于甲方必须提供原始物品或材料，乙方则必须按照甲方的要求进行加工、改造或制造，最终交付一定数量、规格和质量的产品。合同内容应包括加工品的基本要求、加工费用的计算方式和支付方式、保密义务和技术支持、违约责任和解决方式等内容。在合同执行和风险控制方面，甲方应密切关注乙方的加工过程和加工品的结果，及时发现和解决问题，确保合作稳定和可持续。
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《最新定作合同十篇》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了定作合同专题，希望您能喜欢！
相关文章
最新文章
.png)
.png)
.png)
