随着经济的发展和进步,合同可以采取书面形式、口头形式和其他形式,规范的合同需要包含哪几个部分?这份特别挑选的“施工合同”一定值得您一试,希望你经常来关注我们网站的最新动态!
甲方:
乙方:
本着平等互利的'原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:
一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工
二、工程地点:
三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。
六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。
七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。
十、工期:天。
十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。
十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准)
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
合同编号:
本合同由以下双方于年月日在 签订:
甲方:中国铁通集团有限公司 分公司(以下简称“甲方”)
负责人:
乙方: (以下简称“乙方”)
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、行政法规,并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》,甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一致,订立如下合同(以下简称“本合同”):
第一条工程概况
1。工程名称:
(以下简称“本工程”)
2。工程地点:
3。工程内容:
第二条工程价款
。
。
3。甲方应当于本合同签订后日内向乙方支付暂定工程价款的30%,即人民币
元;在本工程竣工验收合格并完成移交工作后,甲方应当于本工程竣工验收合格后 日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款,已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。
第三条工期
1。开工日期:20 年月日。
2。竣工日期:20 年月日。
3。本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准,每延误一天,甲方有权直接扣除最终工程价款的%。
第四条工程质量
规范、标准和要求等进行,保证本工程质量达到甲方标准。
2。乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经甲方签认,否则甲方有权随时要求对隐蔽工程进行检查,由此产生的全部费用由乙方承担,由此延误的工期不予顺延。
3。凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况,由此产生的所有费用由乙方承担,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
4。工程保修期为本工程竣工日期之日起个月,在此期间出现质量问题均由乙方负责免费维修,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
第五条竣工验收
1。乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少 日安排甲方对本工程进行竣工验收,同时向甲方提供经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。
通过甲方的重新验收,乙方应当承担由此产生的所有费用;如果乙方未按期进行修正并安排、通过甲方的重新验收,每延期一天,甲方有权直接扣除最终工程价款的%。
设备、资料、权证等移交给甲方。
第六条甲方权利与义务
。
2。甲方有权对施工进行监督,并指派随工负责人担任施工技术指导和随工验收,一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工,随工负责人有权责令乙方停工或返工,所发生的全部费用由乙方承担。
3。甲方负责根据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收。
第七条乙方权利与义务Yjs21.coM
1。乙方确认其具有承包建设本工程的所有相关资质。
,并向甲方提交开工报告。
,并负责与相关单位签订安全协议及排除施工中出现的干扰等,否则,给甲方或第三方造成的损失由乙方承担全额赔偿责任。
4。乙方应当负责设计本工程图纸,并取得甲方对图纸的批准;乙方应当于工程保修期届满后将本工程全部图纸退还给甲方。
5。未经甲方书面同意,乙方不得将本工程分包或委托给第三方。
6。乙方应负责在工程施工及工程保修期的整个过程中施工现场全部人员与财产的安全,除因甲方随工负责人的过错而造成的事故外,乙方应承担所有事故导致的赔偿责任和相关费用。
7。乙方应当文明施工,保持施工场地整洁,在移交前施工现场应达到平整和整洁的要求。
丢失、损耗等风险;在本工程竣工验收合格后,乙方应当将剩余材料退还给甲方。
9。乙方应当根据甲方的要求为相关人员或设备办理保险,并支付保险费用。
第八条违约责任
1。任何一方违约,违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。
2。如果乙方违约,并在甲方指定的合理期限内未予以改正,甲方有权解除本合同;本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第3日即告解除;本条不影响乙方根据本合同的规定承担其他义务或违约责任。
第九条不可抗力
乙双方不能预料、不可避免及不可克服的事件,包括但不限于战争、动乱、罢工以及台风、暴雨、洪水、地震等自然灾害。
2。不可抗力事件发生后,乙方应当立即通知甲方,并尽可能迅速采取有效措施减少损失;乙方应当于不可抗力事件结束后3日内全面恢复施工,并根据甲方要求向其提交有关该不可抗力事件及其造成影响的详细报告。
乙双方各自承担。
第十条争议的解决
效力、解释、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。
法院提起诉讼。
第十一条生效
1。本合同自双方签字盖章之日起生效。
2。本合同正本一式6份,甲乙双方各执3份,各份具有同等法律效力。
(以下为签字页,无正文。)
甲方: 乙方:
负责人: 法定代表人:
附件一工程数量表
附件二甲方提供设备和材料清单
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:电缆顶管工程 承包范围:包工、包工期、包质量、包安全
二、合同工期: 天
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
如因风、雪、雨和法定假日等特殊情况工期顺延(乙方施工管理员应作记录,甲方签字)。
三、质量标准
工程质量标准: 合 格
四、承包方式:
包工、包工期、包质量、包安全
五、合同价款及调整
本合同采用 固定单价方式确定,电力顶管施工费: 。工程量: 米,工程总价:万仟佰元整(¥ )
六、付款方式
双方约定的工程款支付的方式:待工程完工后10日内结清全部工程款。
七、双方责任
甲方责任:工程监管、发放图纸、提供施工前三通一平及各项有关批文。
乙方责任:按图施工、保证安全、人员、时间、质量、服从管理、听从指挥。
八、工程验收
工程完工后,甲方应在7日内组织验收完毕。
九、结算依据
本工程预结算依据图纸及双方现场计量结果进行结算。
十、安全文明施工
承包人应遵守工程建设安全生产管理规定,严格按照安全标准组织施工。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
十一、工程合同补充条款
1施工中,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督 检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,工程承包人应当履行保修义务,承包人应在接到修理通知之日5天内派人修理。
3发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故,抢修费用由发包人承担。
4在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保安装质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担全部责任。
5工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应无条件协助发包人做好上述保护工作(包括道路),其相关费用由发包人承担。
6本工程施工过程中发包方应提供完整、齐全、准确的地下管网资料,若由于承包人横穿道路造成的损失,由承包方自行承担;若由于发包方提供的图纸有疏漏即不明管线或图纸没标注造成的损失,由发包方承担。
7本工程施工过程中如引起质量事故(承包方原因造成的),承包人赔偿发包人一切损失。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设单位:_______________(以下简称甲方)
施工单位:_______________(以下简称乙方)
受甲方委托乙方施工地热探采结合井一眼。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合本工程具体情况,为明确责任、协作配合、确保工程质,经甲、乙双方一致同意,签订本合同,共同遵守。
建设单位:________________
法定代表人:______________
地址:____________________
联系电话:________________
施工单位:________________
法定代表人:______________
地址:____________________
联系电话:________________
经双方协议达成如下条款,共同遵守。
第一条 工程名称:
________________________________________。
第二条 工程位置:
________________________________________。
第三条 工程范围:
1、设计井深井m
2、成井结构:上部0-m为φ___mm;下部___—mφmm;其中滤水管为孔式缠丝滤水管。
3、施工过程中由于地质条件变化,成井结构及深度可视实际情况做出相应调整。
第四条 工程期限:
自钻井开钻之日至钻井终孔,工期为40天(如遇事故处理或不可抗拒自然因素影响工期时,工期实际情况顺延至本工程结束)。
第五条 机井质量:
1、水泵抽水,井出水量60—80t/h。
2、井出口水温50±3℃。
3、含砂量≤万分之一。
第六条 工程造价及付款方式:
1、工程造价:
每米___元,共计人民币___元,大写___。最终按实际井深结算。
2、付款方式:
合同签定后,乙方钻机进场,开钻前甲方预付工程总的40%;孔深钻至500m时,甲方再付工程总价的30%;钻至终孔甲方再支付工程总价的25%用乙方购买井管等材料;工程验收合格三日内,甲方按实际成井深度一次性将剩余工程款付清(留工程总价的5%为质保金,自验收之日起质保期为一个取暖期,如需加深,甲方应及时办理加深手续,加深费用全部预付)。
第七条 工程验收及工程奖罚;
工程验收:竣工后叁日内双方按第五条标准验收。超此期限,视甲方认可验收合格。在未履行验收手续和甲方资金不到位的情况下,该井不得使用,否则由使用方负责一切费用。
第八条 其它结算条款:
工程奖罚:
1、水温超过53℃,水量大于80t/h时,甲方奖励壹万元给乙方。
2、水温代于47℃,水量小于60t/h时,甲方罚乙方壹万元。
3、水温低于45℃,水量小于50t/h以下视为废井,在地质条件允许的情况下,乙方重新打井。重新打井时,甲方免费负责施工场地,凿井用水,照明,施工用电等。
若该井由于地质因素达不到成井标准,甲方承担合同总价的一半来弥补乙方的经济损失。
第九条 双方责任:
(一)甲方责任:
1、甲方免费负责提供该区域的水文地质资料。负责决定该井井位,提供施工场地,保证施工场地三通一平(路,水,电畅通,场地平整)。施工前清理好施工现场及地上、地下障碍物。施工期间办交通路线受阻,甲方负责乙方的经济损失。
2、按乙方设计要求,施工养水送至施工现场,水量每小时不少于30t,水费用由甲方承担;负责接通照明、施工电源,将引线接到乙方的配电柜内,电压不低于380v±5%,容量不小于315kva,电费用由甲方承担。
3、指定专人与施工队负责人经常联系,免费负责处理乙方施工排出的泥浆并提供抽水排放场地,如需外运由甲方承担相关费用___。
4、乙方钻井设计进场后,甲方免费负责协调因工程建设与当地相关部门及群众关系,保证工程不受干扰,免费负责处理乙方施工噪音、环保及地方干扰等问题,直至乙方钻机退场完毕。
5、工程施工前,办理好一切工程准建许可证及相关手续(国土局、水务局、城建局、环保局、工商局、城镇居委会及税收由甲方承担,如因以上相关手续延误工期,给乙方造成的一切经济损失和成井质量问题由甲方承担)。停工时间超过48h按每台班20xx元计算误工费。
(二)乙方责任:
1、施工人员应自觉遵守甲方的有关规章制度,并做到文明施工。
2、施工人员要根据当地的水文地质资料情况,严格工艺操作规程,进行精心施工。
3、因乙方技术原因造成的事故,乙方负责修理。
4、自备施工所用的机具附件材料等。
5、负责施工所用成井管材及其运输和安装。
6、工程竣工验收后,乙方按时提交竣工报告。
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为促进乡域经济发展,改善村民出行条件,本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:XXXXXXX公路桥建设工程。
2、建设地点:XXXXX村XXXX。
二、承包方式及结算方式
包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买,甲方负责监督材料质量。
。
三、双方责任
(一)甲方
投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。
2、按协定及时支付工程款项。
(二)乙方
1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。
2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解,施工安全自行负责。
加工和管理。
四、施工内容及要求
1、修建长XXXX米,宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。
油质等有害物质。
3、乙方必须按甲方设计要求,对各种标号满浆满座,浆砌条石砌筑,水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理,墙面光滑平整。
五、工程期限
1、本工程从**年**月**日开工,**年**月**日前完工。
因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。
六、本合同一式叁份,甲乙双方各一份,双方签字生效。合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
乙方:
**年 月 日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,甲乙双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1、工程名称:鼓岭柱里安置房工程
2、承包范围:按甲方提供的1#、2#、3#、4#、5#、6#楼内外墙油漆工程。
3、施工标准:符合甲方的意图和要求及施工工艺标准。
4、环保要求:乙方在施工过程中所使用的辅助材料,以及施工过程本身,均应符合国家和/或环保要求(包括推荐标准)。施工未能满足上述要求的,乙方应及时整改。若有进一步的环保要求,甲乙双方协商解决。
5、安全文明施工:乙方在施工期间应注意噪音、灰尘等控制,乙方须保证安全工作,不出差错。
6、承包方式及内容:包工包料。
承包内容:
(1)包括为完成承包范围的内、外墙立面油漆工程施工所需的人工、辅助材料、工期、质量、安全及文明施工。
(2)包括为按承包范围及工程标准完成工程所需的小型施工设备(小型搅拌机及批灰油漆工具)、现场垂直运输、劳保用品(工作服、安全帽、安全带);包括施工工人保险费、临时租房及其水电管理费用。
(3)包括为完成承包范围的油漆工程竣工后所需的垃圾清理。
(4)包括为完成承包范围的油漆工程施工所需的施工前墙面门窗清理清洗、墙面铁钉铁件清理防锈。
7、承包单价:本合同为固定单价合同。
(1)承包合同单价分为:
①内墙天棚二道腻子按面积单价¥ 15.0 元/平方米计价。
②架空层、楼梯间内墙二道腻子打磨上漆二道按展开面积单价¥ 30.0 元/平方米计价。
③外墙天沟,屋檐,厨窗线条等零星项目按展开面积单价¥ 50.0 元/平方米计价。(二道外墙腻子打磨上漆二道)
④ 2#楼采光井真石漆按展开面积单价¥ 65.0 元/平方米计价。(按图纸与甲方意图施工)
(2)合同单价不因工程实施期间劳力、辅助材料、施工设备等价款的调整而作任何调整;。
(3)按甲方的意图、施工方案、承包范围和内容,实行合同单价完全包干,结算不作任何调整。
8、工期:施工期按甲方施工现场调整的进度工期。
第二条 甲方工作
1、开工前1天,向乙方提供相关的施工图纸、书面技术交底及进行现场定点测量放线、安全技术交底,清除影响施工的障碍物,对排栅架及走桥进行安全检查并采取安全保护措施,向乙方提供施工基本所需如:水、电、气等设备,并说明注意事项。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派 专职管理人员 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。
4、甲方对乙方涂料的施工质量要求
(1) 涂料和半成品均应在其有效气内使用。
(2) 涂料工程新用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求,干燥后应牢固。
(3) 基层缺楞掉角处用1:3水泥砂浆修补;表面麻面及缝隙应用腻子天平补齐。
(4) 基层表面上的灰尘,污垢,原墙上的各种涂料应清除干净,泛碱部位宜使用酸性溶液中和清洗。
(5) 腻子干燥后,应打磨平整光滑,并清理干净。
(6) 表面平整,无掉粉、起皮、漏刷现象。
(7) 无明显色差,泛碱、返色、刷纹。
(8) 无明显砂眼、流坠、起疙。
5、甲方对乙方油漆的质量要求
(1)施工前选择好油漆材料品种、颜色,做好基层处理,严格按操作程
序和遍数要求施工,保护好成品。
(2)木纹清晰、棕眼刮平,无钉眼外露,表面平整光滑。
(3)颜色基本一致,无刷纹。
(4)无漏刷、脱皮、斑纹。
(5)不得污染其它表面。
第三条 乙方工作
1、按照甲方的意图制订具体的施工进度方案和具体做法。
2、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及文明施工。严格按照甲方的意图、承包范围和内容进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,工程结算。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
甲方:
乙方:
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为圆满完成模板分项施工任务,经甲方项目部研究决定,同意乙方采取分部分项承包。为确保施工任务顺利进行和各项目标的实现,经双方共同协商达成一致,订立本合同。
一、 工程承包范围:
(发泡、XX)工程
二、 工程造价:
工程造价采用包清工计算。混凝土施工面积按图纸为 ㎡。其中:发泡混凝土 元㎡;总造价约 元。
约计工程款:
三、工程质量要求:
1、质量要求为合格
1.1承包方在施工中应按设计及现行的混凝土施工规范进行施工。
1.2发泡混凝土厚度为23公分;XX混凝土厚度为45公分。
扫毛,达到施工验收标准。
XX、沙),其他辅材由乙方负责。或者使用双混。
四、结算方式:
竣工后以现场实际浇筑面积结算。
五、甲方工作:
用电接驳点。
2、甲方负责外界协调关系。
六、乙方工作:
泵送、施工)。
2、乙方应负责安装后卫生的清理工作。
停电)所引起的损失由甲方承担。
4、已完成工程的保护工作由甲方负责保护,乙方不承担现场保护。
七、施工安全:
乙方应具备施工条件,切实抓好安全施工,做到无安全事故发生,施工时要服从监理和甲方代表的监督和检查,对提出的安全问题应认真整改。
八、
(一)竣工。
(二)工程款结算:
九、合同解约:
合同中约定的工程款结算完毕即合同生效。
十、合同生效时间
合同签约地点:
十一、本合同一式四份,双方各执两份,本合同双方签字盖章生效。
甲方代表: 乙方代表:
________年____月____日________年____月____日
电 话: 电 话
施工合同是指在建筑工程领域中,由建筑业主和施工单位签订的一种合同,用于规范双方在工程建设过程中的权利和义务。它是建筑工程的法律依据,确保工程的顺利进行,并保护双方的合法权益。
一、合同内容
施工合同的内容通常包括以下几个方面:建设工程的名称、地点和范围;工程工期和施工组织设计;工程造价和支付方式;质量标准和验收规范;施工期间的安全、环保和劳动保护措施;承包商的责任和义务;工程变更和索赔处理方式等等。所有的条款都应该详细具体,以便在合同执行过程中减少争议的产生。
二、签订程序
施工合同的签订通常经过以下几个步骤:首先,建筑业主将拟定好的合同草案转交给施工单位,双方进行初步沟通和修改,以解决各自关注的问题。其次,双方进行正式谈判,商定确切的合同内容,并在需要的情况下请律师审核。最后,合同签订后,业主和施工单位应该各自保留一份合同副本,以备后续的参考和使用。
三、合同履行
施工合同的履行是指双方按照合同约定,按时、按质、按量完成各自的责任和义务。在施工期间,业主有权对施工单位进行监督和检查,确保工程质量的满意度。在施工过程中出现的任何问题,双方应该及时沟通和解决,以避免产生纠纷。施工单位应按合同规定的方式和进度支付工程款项,以保证施工的顺利进行。
四、合同变更和索赔
在施工过程中,由于各种原因,可能会发生合同内容的变更。双方可以通过协商,签订变更协议,明确变更的范围、时间和费用,以适应工程的实际情况。同时,如果施工单位认为业主的指示或其他原因导致了工期延误或经济损失,可以向业主提出索赔申请。业主有责任对索赔申请进行认真审查,并按照约定的程序和方式对索赔进行处理。
施工合同的签订和履行,对于保障建筑工程的顺利进行至关重要。合同中的条款应该详细具体,能够准确反映双方的意图和责任。双方应遵循诚实信用的原则,相互尊重和信任,共同努力,确保工程的质量和安全。当然,在实际执行过程中,也可能会出现一些意外情况和争议,双方应该在相互协商的基础上,以和解的方式解决问题,维护合同的有效性和良好的合作关系。
施工单位: 公司(以下简称甲方)
承包单位: 有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将外墙工程委托乙方施工, 为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任, 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
外墙保温外墙胶粘外表面胶粘标准网格布、安装高强塑料铆钉。外墙防水(聚合物防水涂料)。外墙腻子(两遍腻子一遍底漆、两遍面漆)。
二、承包方式:
乙方包工、包料。
三、工程造价:
外墙施工工程总造价为130元/㎡,工程量约为1000㎡,工程款约130000.00元(工程款以实际工程量为准)。
四、质量标准:
乙方应确保该外墙保温防水腻子工程达到合格标准,确保外墙工程不出现漏水、脱落、爆皮现象。
五、双方责任:
工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、 乙方责任: (1)听候甲方通知,即时将外墙所用材料进场。 (2)按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为。(4)应严格按外墙工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程 质量达到优良标准,并对工程保修5年。
六、安全生产和防火
甲乙双方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范;施工中发生的安全或火灾事故根据事故分析结果,由责任方承担相应的责任和经济损失。
七、付款方式:
材料到达工地付款35%,外墙保温防水施工完毕付款75%,工程完工付款95%。
八、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表: 代表:
__年___月____日:
喜欢《施工合同(通用九篇)》一文吗?“幼儿教师教育网”希望带您更加了解幼师资料,同时,yjs21.com编辑还为您精选准备了施工合同专题,希望您能喜欢!
相关文章
最新文章